2014一级法规模拟题

2014年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》模拟题一、单项选择题1．施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()A．抵押权B．质权C．留置权D．所有权正确答案:C2.2007年2月2日甲与乙签订了一份合同，合同中约定甲将自己唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日至2008年3月1日。但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2007年2月25日至2007年6月25日，则()。A．甲要承担缔约过失责任B．乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任C．乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任D．乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任正确答案:B3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。A．10B．20C．30D．60正确答案:D4．我国刑法规定的重大劳动安全事故罪的犯罪客体是()。A．劳动者的生命B．劳动安全C．劳动权利D．故意或过失正确答案:B5．我国人民法院设()级。A．三级B．四级C．五级D．六级正确答案:B6．根据《民事诉讼法》关于特殊地域管辖的规定，因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者()人民法院管辖。A．原告住所地B．合同签订地C．合同履行地D．标的物所在地正确答案:C7．在某工程项目施工中，施工企业项目经理代表项目部签订材料采购合同，但却未能按时支付材料款项，则承担付款责任的主体是（）。A．施工企业B．项目经理C．建设单位D．项目经理部正确答案:A8．施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为()A．要约撤回B．要约撤销C．承诺撤回D．承诺撤销正确答案:A9．安全生产许可证的有效期为()年。A．1B．2C．3D．5正确答案:C10．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决方式中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。A．施工方上级单位B．建设方C．当地建设行政管理部门D．人民法院正确答案:C11．甲建设工程公司与乙房地产开发公司签订工程承包合同，承建乙公司开发的住宅小区建设项目。此法律关系的客体是()。A．甲公司和乙公司B．工程承包合同C．住宅小区D．建筑施工行为正确答案:D12．根据我国《合同法》的规定，当事人双方都违反合同的，()。A．互不承担责任B．应当由有过错一方承担违约责任C．应当各自承担相应的责任D．应当平均分摊违约责任正确答案:C13．根据我国《仲裁法》的规定，当事人希望撤销仲裁裁决，应向()提出申请。A．仲裁委员会B．中国仲裁协会C．仲裁委员会所在地的中级人民法院D．当事人所在地的中级人民法院正确答案:C14．根据《劳动合同法》，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是()A．派遣单位与用工单位B．用工单位与劳动者C．用工单位与当地人民政府D．派遣单位与劳动者正确答案:A15．根据我国《劳动法》的规定，劳动合同可以约定试用期，试用期最长不得超过()个月。A．1B．2C．3D．6正确答案:D16．根据我国《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，建设单位应当自该项目投入试生产之日起()个月内，向审批该建设项目环境影响的环境行政主管部门申请该建设项目需要配套的环境保护设施竣工验收。A．1B．2C．3D．6正确答案:C17．某市国税局为了建造一栋高层办公大楼而进行招标，下列所述评标委员会人数符合《招标投标法》的是()人。A．3B．4C．5D．6正确答案:C18．对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。A．施工企业项目经理、现场监理工程师B．施工企业技术负责人、建设单位负责人C．施工企业技术负责人、总监理工程师D．建设单位负责人、总监理工程师正确答案:C19．根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()A．竣工验收合格后B．提交竣工验收报告时C．竣工验收时D．交付使用时正确答案:B20．某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是()A．施工企业应同意建设单位自行采购B．设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C．建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D．施工企业可拒绝建设单位的要求正确答案:D21．下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是()A．对本单位的安全生产工作提出建议B．接受安全生产教育和培训C．发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D．拒绝违章指挥和强令冒险作业正确答案:B22．关于建设工程分包的说法，正确的是()A．劳务作业的分包可以不经建设单位认可B．承包单位可将其承包的全部工程进行分包C．建设工程主体结构的施工可以分包D．建设单位有权直接指定分包工程的承包人正确答案:A23．根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除劳动合同的情形的是()。A．职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的B．劳动者在本单位持续工作满10年以上的C．患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的D．女职工在孕期、产假、哺乳期内的正确答案:B24．在工程建设领域常见的下列关系中,属于代理关系的是()。A．公司的法定代表人与公司之间B．公司收发室代员工收发信函C．项目负责人与公司之间D．质量监督站与其工作人员之间正确答案:C25．根据我国《担保法》的规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。A．10％B．20％C．25％D．30％正确答案:B26．合同当事人一方预先支付给对方的款项，其目的在于担保合同债权的实现，这笔款项在法律上被称为()。A．定金B．违约金C．赔偿金D．价款正确答案:A27．《民事诉讼法》规定，被执行人或被执行的财产在外地的，可以委托当地人民法院代为执行，受委托人民法院收到委托函件后，()。A．应在15日内答复是否予以执行B．必须在15日内开始执行，不得拒绝C．必须在10日内开始执行，不得拒绝D．如不具备执行条件，应予拒绝正确答案:B28．在城市范围内向周围环境排放工业与建筑施工噪声的，应当符合国家规定的工业企业场界标准和()。A．噪声污染的工业设备行业标准B．城市市区噪声排放地方标准C．建筑施工场界环境噪声排放标准D．产品噪声排放国家标准正确答案:C29．施工总承包单位应承担的法定安全生产责任不包括()。A．统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案B．保证本单位安全生产条件所需资金的投入C．负责向有关部门上报生产安全事故D．自行完成建设工程主体结构的施工正确答案:B30．当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当()。A．向债权人承担违约责任B．向第三人承担违约责任C．向债权人和第三人承担连带责任D．协商确定向谁承担责任正确答案:A31．根据《工程建设国家标准管理办法》规定，下列技术要求中，应当制定国家标准的是()。A．工程建设勘察、规划、设计、施工及验收等行业专用的质量要求B．工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求C．工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求D．工程建设行业专用的信息技术要求正确答案:B32．采用普通程序开庭审理民事纠纷过程中，准备开庭后正确的审理程序是()。A．法庭调查、法庭辩论、宣判、法庭笔录B．法庭调查、法庭辩论、合议庭评议、宣判C．法庭辩论、法庭调查、法庭笔录、宣判D．法庭辩论、法庭笔录、法庭调查、宣判正确答案:B33．在建筑市场上，良好行为记录信息公布期限一般为()。A．6个月至3年B．3年C．7天D．不得少于3个月正确答案:B34．诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算，但从权利被侵害之日起超过()年的，法院不予保护。A．10B．15C．20D．25正确答案:C35．王某因合同关系欠李某100万元，而张某也因合同关系欠王某100万元，现王某与李某协商将张某欠王某的100万元转让给李某，李某表示同意，并由王某通知了张某，此时王某和李某的合同关系属于因()而终止。A．解除B．抵消C．免除债务D．混同正确答案:D36．根据我国《合同法》的规定，可撤销合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起()年内行使撤销权。A．1B．2C．3D．5正确答案:A37．根据《大气污染防治法》的规定，在人口密集区的施工现场，禁止()A．向大气排放含有毒物质的废气B．焚烧沥青C．向大气排放粉尘D．使用产生恶臭气体的物质正确答案:B38．某施工单位在基坑作业过程中，降水作业不连续而导致临近2栋民宅基础塌陷，结构出现裂缝；为此居民要求施工单位承担责任，此债务发生的依据是()。A．施工合同B．无因管理C．侵权行为D．不当得利正确答案:C39．联合体投标的共同投标协议，在法律性质上属于()。A．委托代理B．无因管理C．合同D．指定代理正确答案:C40．下列关于仓储合同特征的表述不正确的是()A．仓储合同是实践性合同B．仓储合同的保管对象须为动产C．仓储合同是双务合同D．仓储合同是有偿合同正确答案:A41．根据《绿色施工导则》的规定，某施工单位在土方施工作业过程中，为有效防治扬尘大气污染，施工现场采取比较得当的措施不包括()A．运送土方车辆封闭严密B．施工现场出口应设置洗车槽C．堆放的土方洒水、覆盖D．建筑垃圾分类堆放正确答案:D42．根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》，存有疑点的视听资料()。A．不能作为民事诉讼证据B．可以单独作为认定案件事实的依据C．不能单独作为认定案件事实的依据D．必须经过鉴定才能成为民事诉讼证据正确答案:C43．根据《水污染防治法》的规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过()A．3个月B．6个月C．1年D．2年正确答案:C44．下列关于建筑节能主体的节能义务的表述不正确的是()A．对设计方案不符合民用建筑节能强制性标准的，城乡规划主管部门不得颁发建设工程规划许可证B．经审查施工图设计文件不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方人民政府建设主管部门不得颁发施工许可证C．施工单位应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用D．对不符合民用建筑节能强制性标准的，建设单位不得组织竣工验收正确答案:D45．甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，但双方均未加盖公章或签字。不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。A．合同无效，已履行部分双方返还B．合同无效，但已履行部分双方不再返还C．合同未成立，已履行部分双方相互返还D．合同已成立，甲公司承担违约责任正确答案:D46．房地产开发商A公司与建筑施工企业B公司签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来由于工程质量问题发生了纠纷，双方遂决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。请问，下列说法正确的是()。A．由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷B．由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决C．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷D．由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷正确答案:C47．下列法人中，不属于企业法人的是（）。A．某建筑集团公司B．某劳务公司C．某材料生产商D．某施工企业协会正确答案:D48．1998年8月15日，甲工厂与乙机电安装公司签订机械设备安装合同，合同约定由乙公司在同年11月16日之前为甲工厂安装一套进口成套机械设备，甲工厂在工程完成后15天内全部支付工程款30万元。乙公司在同年11月1日提前完成安装工作，经甲工厂验收合格，但甲工厂拒不支付工程款。经多次催讨，甲工厂于1999年9月1日答应付款并向乙公司出具30万元的支票一张，乙公司向银行提示付款遭到拒绝。乙公司的债权的诉讼时效到期日为()。A．2000年8月15日B．2000年11月1日C．2000年11月16日D．2001年9月1日正确答案:D49．甲房地产开发公司与乙建筑工程公司签订工程承包合同，由乙公司承建甲公司开发的一栋高级公寓工程。合同约定了具体的工程进度要求，甲公司按照工程进度支付工程款。在履行合同过程中，由于施工技术落后，乙公司没有在合同约定的期限内完成相应的第一期工程，因此甲公司拒绝向乙公司全额支付约定的工程款的法律根据是行使()。A．同时履行抗辩权B．不安抗辩权C．先履行抗辩权D．后履行抗辩权正确答案:D50．根据我国《合同法》的规定，当事人承担缔约过失责任的归责原则为()。A．严格责任原则B．无过错责任原则C．过错责任原则D．公平原则正确答案:C51．根据我国《合同法》的规定，撤销权白债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使。在债务人的行为发生之日起()年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A．2B．3C．5D．10正确答案:C52．下列不符合建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是()A．保证本单位安全生产条件所需资金的投入B．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格C．管理人员和作业人员每两年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格D．施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求正确答案:C53．2007年3月1日，甲将自己的房产无偿转让给了乙，此行为导致甲无法偿还对丙的债务。2005年6月1日，丙知道了该转让行为，丙的撤销权截止于()。A．2007年6月1日B．2008年3月1日C．2008年6月1日D．2010年3月1日正确答案:C54．根据我国《消防法》的规定，按照国家工程建筑消防设计标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，()应当将建筑设计的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。A．施工单位B．设计单位C．监理单位D．建设单位正确答案:D55．根据我国《合同法》的规定，合同当事人行使不安抗辩权时有权()履行合同债务。A．终止B．中止C．终结D．拒绝正确答案:B56．甲施工单位是某高校图书馆工程的总承包单位，甲经业主同意将该图书馆的玻璃幕墙的安装分包给乙施工单位，乙在施工过程中出现质量事故。则对该起质量事故依法()承担责任。A．应由甲承担责任B．应由乙承担责任C．应由甲、乙承担连带责任D．应由甲、乙按分包合同的约定承担责任正确答案:C57．甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。其后，乙市规划建设局授予丙公司拆迁许可证，拆除该村一组住户的房屋。住户不服，欲请求法律救济。下列说法中，正确的是()A．住户不得对乙市规划建设局授予拆迁许可证的行为提起诉讼B．住户对甲省人民政府征用土地的批复不服，应当先申请复议再提起诉讼C．住户可以对乙市人民政府征用补偿决定提起诉讼D．住户不得请求乙市人民政府撤销乙市规划建设局授予丙拆迁许可证的行为正确答案:C58．根据《建设工程质量管理条例》的规定，施工图设计文件未经()审查的，不得使用。A．建设单位B．设计单位总工程师C．监理工程师D．县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门正确答案:D59．根据我国有关司法解释的规定，建设工程合同的履行地是指()。A．原告住所地B．被告住所地C．施工行为地D．工程款支付地正确答案:C60．根据我国《合同法》的规定，限制民事行为能力人订立的()是有效的。A．房屋买卖合同B．融资租赁合同C．接受赠与合同D．借款合同正确答案:C61．根据我国《建筑法》的规定，中止施工满()的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。A．1个月B．3个月C．6个月D．1年正确答案:D62．按照《民法通则》规定，下列情形中不属于委托代理终止的是（）。A．代理期间届满或者代理事务完成B．代理人丧失民事行为能力C．被代理人丧失民事行为能力D．被代理人法人终止正确答案:C63．对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人()，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。A．提供虚假资质证明B．向评标委员会成员行贿C．因不可抗力提出不能履行合同D．与招标代理机构串通正确答案:C64．甲公司因与乙公司合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为()A．查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B．仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判决，驳回甲的起诉C．裁定驳回乙的上诉，维持原判决D．裁定撤销一审判决，发回原法院重审正确答案:C65．根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，施工单位应当自检，并在隐蔽或中间验收前()以书面形式通知监理工程师验收。A．12小时B．24小时C．48小时D．36小时正确答案:C66．建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，图纸由甲设计师完成，则图纸的著作权归()A．建设单位和设计单位共同所有B．设计单位和甲设计师共同所有C．建设单位和甲设计师共同所有D．建设单位独自所有正确答案:B67．根据我国《环境影响评价法》的规定，对于规划、建设后可能造成重大环境影响的项目，建设单位应当编制()。A．环境影响报告书B．环境影响报告表C．环境影响登记表D．环境影响监测表正确答案:A68．工程现场甲分包单位施工时长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A．请求解除合同B．请求返还财产C．请求确认物权D．请求赔偿损失正确答案:D69．根据我国《民事诉讼法》的规定，我国地域管辖的一般原则是()。A．原告就被告原则B．被告就原告原则C．公平合理原则D．意思自治原则正确答案:A70．根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，()是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章的核心。A．安全生产责任制度B．群防群治制度C．安全生产检查制度D．安全责任追究制度正确答案:A二、多项选择题71．下列权利中属于物权中用益物权的是()。A．村民李某的宅基地使用权B．公民张某商品房的建设用地使用权C．质押权人对质押物的使用权D．村民房某对荒山的承包经营权E．建筑公司对租赁检测仪器的使用权正确答案:ABDE72．某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，可能产生于两者之间的法律责任的承担形式是()。A．重作、更换B．赔偿损失C．恢复原状D．没收非法所得E．暂扣营业执照(或执业资格)正确答案:ABC73．可以作为认定案件事实依据的证据有()。A．未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言B．法院委托鉴定部门作出的鉴定结论，当事人没有足以反驳的相反证据和理由的C．书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本D．有其他证据佐证并以合法手段取得的，无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件E．以侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据正确答案:BCD74．根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括()。A．生态环境保护项目B．体育、旅游等项目C．城市垃圾处理设施D．教育项目E．电信枢纽项目正确答案:BD75．根据我国法律规定，采取下列解决纠纷可以获得具有强制执行效力的结果的有()。A．和解B．调解C．仲裁D．诉讼E．申诉正确答案:CD76．下列关于定金的陈述正确的是()。A．给付定金的债务人履行债务后，定金必须收回B．定金自合同订立之日起生效C．主合同无效，定金应予以返还D．定金数额不得超过主合同标的额的20％E．定金数额不得超过主合同标的额的30％正确答案:CD77．下列可以成为工程重大安全事故罪犯罪主体的有()。A．建设单位B．设计单位C．施工单位D．工程监理单位E．工程勘察单位正确答案:ABCD78．建筑施工企业的下列行为中，应作为不良行为记入其信用档案的是()A．甲公司以仲裁方式解决与建设单位的施工合同纠纷B．乙公司中标后不与建设单位签订合同，受到行政处罚C．丙公司将承包的工程转包给他人被责令停业整顿D．丁公司允许包工头以自己的名义承包工程，被吊销营业执照E．戊公司因工资纠纷被员工投诉正确答案:BCD79．根据我国《行政处罚法》的规定，下列可以设定行政处罚的规范性文件的有()。A．法律B．行政法规C．地方性法规D．国家政策E．部门规章正确答案:ABCE80．下列犯罪中主观方面属于故意的有()。A．重大劳动安全事故罪B．工程重大安全事故罪C．贪污罪D．重大责任事故罪E．串通投标罪正确答案:CE81．根据《工程建设项目施工招标投标办法》，评标委员会对投标文件按废标处理的情况有()A．无单位盖章并且无法定代表人或者其授权的代理人签字或盖章的B．投标人名称或者组织结构与资格预审时不一致的C．投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D．未按招标文件要求提交投标保证金的E．联合体投标未附联合体各方共同投标协议的正确答案:ABDE82．根据我国《合同法》的规定，合同履行中条款空缺所指的空缺条款包括()。A．数量条款B．价款或酬金条款C．质量条款D．履行期限、地点和方式条款E．违约责任正确答案:BCD83．《建设工程质量管理条例》规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故、质量缺陷都有()。A．检举权B．处理权C．控告权D．投诉权E．检验权正确答案:ACD84．下列关于知识产权的相关陈述中，错误的是()。A．专利权的期限为20年，自申请日起计算B．注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算C．授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性D．注册商标可以无数次提出续展申请E．著作权权利内容的保护期受到严格年限限制正确答案:AE85．生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括()。A．建立、健全本单位安全生产责任制B．组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C．保证本单位安全生产投入的有效实施D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案E．根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查正确答案:ABCD86．甲机械设备租赁公司与乙建筑工程公司签订一份机械设备租赁合同，将丙公司所有暂时存放在甲公司仓库的3辆吊车租赁给乙公司使用。根据法律下列哪些情况可以导致租赁合同有效()。A．公司及时通知丙公司租赁合同内容B．丙公司追认租赁合同效力C．乙公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车D．甲公司与丙公司签订买卖合同购得被租赁的3辆吊车E．乙公司追认租赁合同的效力正确答案:BD87．下列关于建设工程安全生产教育培训的表述，正确的是()A．施工单位应当对管理人员和作业人员每两年至少进行一次安全生产教育培训；安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗B．施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗C．作业人员进入新的岗位前，应当接受安全生产教育培训；未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业D．作业人员进入新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训；未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业E．施工单位在采用新技术、新结构、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训正确答案:BCD88．A公司和B公司联合投标竞争C房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。但是在中标后，由于A公司的主要施工力量正在国外进行工程施工无法完成标书所载工作，A公司退出联合体拒绝与C公司签订工程承包合同。因此给C公司造成300万元的损失。在本案中C公司享有下列哪些权利()。A．不退还A公司100万元的投标保证金，但应退还B公司100万元的投标保证金B．不退还A公司和B公司共计200万元的投标保证金C．向A公司或B公司要求赔偿100万元D．向A公司要求赔偿100万元，不得向B公司要求赔偿E．向A公司和B公司各自索赔50万元正确答案:BC89．根据我国《合同法》的规定，下列合同属于可撤销合同的有()。A．违反社会公共利益的合同B．因重大误解签订的合同C．以合法形式掩盖非法目的的合同D．内容显失公平的合同E．违反法律、行政法规强制性规定的合同正确答案:BD90．建设工程代理行为的终止情形主要包括()。A．代理事务完成B．代理人辞去委托C．被代理人死亡D．被代理人恢复民事行为能力E．作为被代理人或者代理人的法人终止正确