建设工程备案合同协议书

建设工程备案合同协议书第一篇范文：合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程备案的相关事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自__________起至__________止。2.2乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后方可延长。三、质量标准3.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。四、合同价格及支付4.1双方确认，本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程预算的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。五、保密条款5.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起至工程验收合格后__________年止。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方若未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率×逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格后__________日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.工程预算明细表3.付款凭证4.验收报告5.其他与本工程相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________第三方主体（以下简称“监管方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程备案的相关事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自__________起至__________止。2.2乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后方可延长。三、质量标准3.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。四、合同价格及支付4.1双方确认，本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程预算的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。五、甲方权益保障5.1乙方应在合同约定的工期内完成工程，确保甲方利益不受损失。5.2乙方应保证工程质量，如工程出现质量问题，乙方应承担相应的维修和赔偿责任。5.3乙方应按照甲方的要求，对工程进度、质量、安全等方面进行及时汇报。5.4乙方应尊重甲方的商业秘密，未经甲方同意，不得泄露甲方的商业秘密。六、乙方的违约及限制条款6.1乙方若未按约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率×逾期天数。6.2乙方若出现质量问题，应承担维修和赔偿责任，赔偿金额不超过工程总价的__________%。6.3乙方在合同履行过程中，不得以任何理由停工、减产，否则甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。七、监管方的责权利7.1监管方应按照法律法规的要求，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全。7.2监管方应在合同约定的工期内，对工程进行验收，确保工程符合国家及行业相关标准。7.3监管方应对乙方进行考核，对乙方的工程质量、进度、安全等方面进行评价。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监管方执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格后__________日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________监管方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________1.工程设计文件2.工程预算明细表3.付款凭证4.验收报告5.其他与本工程相关的文件第三方主体+甲方权益主导的意义和目的：第三方主体的介入，有助于对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量和安全。同时，第三方主体对乙方的考核和评价，有助于提高乙方的施工水平和服务质量。在此合同中，甲方作为主导方，通过对乙方权益的限制和保障，确保甲方的利益不受损失。甲方拥有对工程进度、质量、安全等方面的监督权，以及对乙方违约行为的追究权。这种模式有助于维护甲方的权益，确保工程顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“承包方”）：__________第三方主体（以下简称“监管方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程备案的相关事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自__________起至__________止。2.2乙方若因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方批准后方可延长。三、质量标准3.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。3.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。四、合同价格及支付4.1双方确认，本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程预算的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程预算的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。五、乙方权益保障5.1甲方应在合同约定的工期内支付工程款，确保乙方的权益不受损失。5.2甲方应保证工程设计文件的合法性和准确性，如因设计文件问题导致工程出现质量问题，甲方应承担相应的维修和赔偿责任。5.3甲方应按照乙方的要求，对工程进度、质量、安全等方面进行及时汇报。5.4甲方应尊重乙方的商业秘密，未经乙方同意，不得泄露乙方的商业秘密。六、甲方的违约及限制条款6.1甲方若未按约定工期支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率×逾期天数。6.2甲方若出现设计文件问题，应承担维修和赔偿责任，赔偿金额不超过工程总价的__________%。6.3甲方在合同履行过程中，不得以任何理由停工、减产，否则乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。七、监管方的责权利7.1监管方应按照法律法规的要求，对甲方的支付行为进行监督管理，确保乙方权益不受损失。7.2监管方应在合同约定的工期内，对工程进行验收，确保工程符合国家及行业相关标准。7.3监管方应对甲方进行考核，对甲方的工程款支付、设计文件合法性等方面进行评价。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，监管方执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格后__________日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________监管方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：___