2024香港装饰工程施工合同

2024香港装饰工程施工合同合同编号：__________鉴于业主委托承包商进行装饰工程施工，为确保双方权益，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于____________、____________、____________等。1.4工程预算：人民币____________元整（大写：____________________________元整）。第二条合同价格及支付方式2.1双方确认，本合同工程总价为人民币____________元整（大写：____________________________元整）。2.2业主自合同签订之日起____个工作日内，向承包商支付工程总价款的____%，即人民币____________元整（大写：____________________________元整）；剩余款项在工程验收合格后支付。2.3支付方式：银行转账/现金支付。第三条工程期限3.1双方确认，本工程合同工期为____个月。3.2承包商若因特殊情况无法按时完成工程，应提前通知业主，并协商顺延工期。3.3工程延期违约金：每延期一天，承包商应支付业主人民币____________元整的违约金。第四条工程质量及验收4.1承包商应严格按照国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后，业主应支付剩余款项。4.3验收不合格的，承包商应在接到整改通知后的____个工作日内进行整改，直至验收合格。第五条违约责任5.1承包商若未按约定时间完成工程，应支付违约金，同时承担因延期导致的业主损失。5.2业主若未按约定时间支付款项，应支付滞纳金，同时承担由此导致的承包商损失。5.3双方如需解除合同，应提前____天书面通知对方，并承担相应违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除合同。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：____________乙方（承包商）：____________签订日期：____________年____月____日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.工程验收标准

5.付款凭证

6.整改通知单

7.延期通知书二、违约行为及认定：

1.承包商未按约定时间完成工程，属于违约行为。

2.业主未按约定时间支付款项，属于违约行为。

3.双方擅自变更、解除合同，属于违约行为。

4.承包商施工质量不符合约定，属于违约行为。

5.业主未履行配合义务，导致工程无法顺利进行，属于违约行为。三、法律名词及解释：

1.甲方（业主）：指委托承包商进行工程施工的一方。

2.乙方（承包商）：指承担工程施工的一方。

3.工程总价款：指完成工程所需支付的全部费用。

4.违约金：指一方违约时，应支付给对方的经济赔偿。

5.滞纳金：指业主未按约定时间支付款项时，应支付给承包商的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：双方协商顺延工期，并根据实际情况调整工程进度计划。

2.工程质量问题：

解决办法：承包商及时整改，直至验收合格；验收不合格的，承包商应支付违约金。

3.款项支付纠纷：

解决办法：双方严格按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或诉讼解决。

4.合同变更或解除：

解决办法：双方协商一致，并签订书面协议；如有争议，可通过协商或诉讼解决。五、所有应用场景：

1.业主委托承包商进行装饰工程施工。

2.双方签订合同，明确工程内容、