注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷7（共161题）

注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷7（共4套）（共161题）注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、制造和安装精度要求较低；中心距离较大时，其传动结构简单是()的主要特点。A、链传动与带传动相比B、链传动与齿轮传动相比C、链传动与涡轮蜗杆传动相比D、链传动与液压传动相比标准答案：B知识点解析：暂无解析2、滚动轴承按承受载荷的方向或公称接触角的不同分为向心轴承和推力轴承，其公称接触角为0°～45°的是()。A、径向接触向心轴承B、角向接触向心轴承C、轴向接触推力轴承D、角向接触推力轴承标准答案：B知识点解析：暂无解析3、材料在外力作用去除后变形不能够恢复的残余变形的是()。A、塑性变形B、冲击变形C、极限变形D、弹性变形标准答案：D知识点解析：暂无解析4、当变压器内部发生严重故障时，避免油箱受力变形或爆炸的装置是()。A、绝缘套管B、气体继电器C、安全气道D、储油柜标准答案：C知识点解析：暂无解析5、建设物高程控制的水准点，可单独埋设在建筑物的平面控制网的标桩上，也可利用场地附近的水准点，其间距宜在()左右。A、100mmB、200mmC、300mmD、400mm标准答案：B知识点解析：暂无解析6、()包括各运动部件之间的相对运动精度，配合表面之间的配合精度和接触质量，这些装配精度将直接影响设备的运行质量。A、基础的施工质量B、测量装置的精度C、设备内应力的影响D、散装设备的装配精度标准答案：D知识点解析：暂无解析7、管道系统在压力试验合格后，联动试运转前，应以设计压力进行真空度试验，时间为24h，以增压率不大于()为合格。A、3%.B、4%.C、5%.D、6%.标准答案：C知识点解析：暂无解析8、主要用于容器内部缺陷的检测，适用于工艺金属结构熔化焊对接接头的检测方法是()。A、射线检测B、超声检测C、磁场检测D、渗透检测标准答案：A知识点解析：暂无解析9、企业可承担建筑高度100m及以下，建筑面积5×104m2及以下的房屋建筑，易燃或可燃流体和可燃气体生产或储存装置等消防设施工程的施工。A、一级资质B、二级资质C、三级资质D、四级资质标准答案：C知识点解析：暂无解析10、目前应用较为广泛的无损检验方法，能发现焊缝内部气孔，夹渣、裂纹及未焊透等缺陷的是()。A、射线探伤B、超声波探伤C、磁性探伤D、渗透探伤标准答案：A知识点解析：暂无解析11、机电工程项目应依据()组织编制施工费用控制计划，确定施工费用控制基准并保持其稳定性。A、施工进度计划B、项目施工流程C、项目质量计划D、项目施工计划标准答案：D知识点解析：暂无解析12、机电工程项目在设计与采购的接口关系中，应对进度实施重点控制的接口不包括()。A、设计向采购提交采购申请文件B、设计对报价的技术评审C、设计对制造厂图纸的审查、确认、返回D、设计文件的交付标准答案：D知识点解析：暂无解析13、机电工程项目询报价的工作程序之一是召开厂商协调会，该会议应由()主持召开。A、采购经理B、采购工程师C、项目经理D、设计经理标准答案：C知识点解析：暂无解析14、建筑安装工程的分部工程应由()组织施工单位的项目负责人和项目技术、质量负责人及有关人员进行验收。A、专业监理工程师B、总监理工程师C、施工单位负责人D、项目专业技术负责人标准答案：B知识点解析：暂无解析15、机电工程项目分包商的协调管理原则是()。A、分包向总包负责B、总包为分包服务C、分包向业主负责D、分包向监理负责标准答案：A知识点解析：暂无解析16、机电工程高压电机和发电机的试运行必须执行()。A、办理受电手续B、工作票制度C、建制上岗D、审核批准制度标准答案：B知识点解析：暂无解析17、临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在()及其以上者，均应编制临时用电施工组织设计。A、30kWB、50kWC、80kWD、100kW标准答案：B知识点解析：暂无解析18、特种设备安全监督管理部门有关行政审批事项，其受理、审查、许可、核准的程序必须公开，并应当自受理申请之日起()日内，做出许可、核准或不予许可、核准的决定。A、7B、14C、15D、30标准答案：D知识点解析：暂无解析19、《钢结构工程施工质量验收规范》规定，当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差的()。A、1/2B、1/3C、1/4D、1/5标准答案：A知识点解析：暂无解析20、《工业炉砌筑工程施工及验收规范》规定，工业炉砌筑冬期施工时，高铝水泥耐火浇注料的水温不应超过()℃。A、60B、50C、40D、30标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)21、在机电安装工程中，技术测量是为确定量值而进行的实验过程，其测量过程包括()等要素。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析22、变压器按照用途分类的主要有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析23、机械设备装配用螺栓联结紧固时应符合的要求是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析24、常用的设备及管道绝热制品包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析25、建筑智能化工程在施工期间需进行协调配合的是()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析26、机电工程项目设计变更主要包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析27、机电工程项目施工现场职业健康、安全与环境风险管理的基本原则包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析28、《特种设备安全监察条例》所指的特种设备具体界定为()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析29、《工业金属管道工程施工及验收规范》对钢制管道安装工艺的基本规定中，正确的是()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析30、《钢结构工程施工质量验收规范》规定，当钢结构工程施工质量不符合规范要求时的处理，正确的是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析三、案例分析题(本题共5题，每题1.0分，共5分。)31、某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件。事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。问题1．请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。2．在事件一中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确?为什么?3．在事件一中；若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理?4．在事件二中，总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5．在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出?为什么?对该索赔事件应如何处理?标准答案：1．建设单位开始设备采购之前该项目各主体的合同关系图见图2。2．建设单位将设备交由厂商安装的做法是错误的。理由：在本事件中，锅炉设备厂商实际充当的是分包商，建设单位对分包合同当事人的权利义务如何约定不参与意见，与分包商也不能有任何合同关系。3．如果乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理工程师应依据主合同对该设备生产厂商的资质进行审查，行使确认权和否定权，对该设备生产厂商使用的材料设备、施工工艺、工程质量进行监督管理。4．总监理工程师的做法是正确的。理由：无论工程师是否参加验收，当其对某部分的质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽工程进行重新检验，承包人应配合检验，并在检验后重新修复。剥离检验的可能结果有两种，即质量合格和质量不合格。总监理工程师对可能结果做出相应的处理方法是：如重新检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人的损失，并相应顺延工期；如检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。5．丙施工单位的索赔要求不应该向监理单位提出。理由：不论事件起因于业主或工程师的责任，还是承包商应承担的义务，当分包商认为自己的合法权益受到损害时，分包商只能向承包商提出索赔要求，不能向工程师提出。对该索赔事件应该这样处理：由丙施工单位向乙施工单位提出索赔要求，乙施工单位认为丙施工单位的索赔要求合理，要及时按照主合同规定的索赔程序，以乙施工单位的名义就该事件向工程师递交索赔报告，工程师应批准索赔报告，索赔获得批准顺延的工期加到分包合同工期中，得到支付的索赔款按照公平合理的原则由乙施工单位转交给丙施工单位。知识点解析：暂无解析32、某监理公司承担了环保工程项目的监理任务。经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。问题该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：事件一：施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G工程公司的投标文件未密封。1．问：评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审?为什么?事件二：桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。2．问：A公司的做法妥当否?为什么?事件三：若桩钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。3．问：A公司的要求合理吗?为什么?事件四：业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。4．问：监理工程师是否应予以签认?为什么?事件五：C公司在配套工程设备安装过程中发现附属工程设备材料库中部分配件丢失，要求业主重新采购供货。5．问：C公司的要求是否合理?为什么?标准答案：1．对F不评定，按《招标投标法》，对逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。对G不评定，按《招标投标法》，对未密封的投标文件视为废标。2．A公司的做法不妥，因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。3．A公司的要求不合理，由业主而非监理公司承担由此发生的全部费用，并顺延所影响的工期。4．监理工程师应予签认，业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，属发包人责任，由业主承担因此发生的保管费用。5．C公司提出的要求不合理，C公司不应直接向业主提出采购要求，业主供应的材料设备经清点移交，配件丢失责任在承包方。知识点解析：暂无解析33、某机电安装公司就某发电厂设备安装与建设单位签订了安装施工合同，该安装公司充分利用土建主体结构完工的工程，对安装条件进行临设的选点并优化，以达到施工总平面图设计使临设的布置更经济合理。问题1．施工总平面图设计时应考虑哪些方面的因素?2．施工总平面图设计的优化方法有哪些?3．施工总平面图设计是否是单位工程施工组织设计的核心?如不是，请指出其核心是什么?标准答案：1．机电安装工程项目施工总平面图设计，应考虑以下方面：(1)根据机电安装工程施工特点进行策划和设计；(2)以机电安装为主的总承包(含土建)，施工平面图总体设计时应考虑土建分承包方的需要，还要给其他分承包的需要留有空间，明确区域划分范围、共用设施和管电线路铺设及其实施和维护的责任划分；(3)含设备供应的机电安装总承包的工程，设备和备件的仓储场地或仓库的容量、装卸能力、进出道路(含桥梁)的通过能力应符合要求。2．施工总平面图设计的优化方法有：(1)场地分配优化法；(2)区域叠合优化法；(3)选点归邻优化法；(4)最小树选线优化法。3．施工总平面图设计不是单位工程施工组织设计的核心，施工方案才是单位工程施工组织设计的核心。知识点解析：暂无解析34、某电梯安装工程项目开工之前，承包方向监理工程师提交了施工进度计划，如图1所示，该计划满足合同工期100天的要求。在上述施工进度计划中，由于工作E和工作G共用一台塔吊(塔吊原计划在开工第25天后进场投入使用)，必须顺序施工，使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔吊)。在施工过程中，由于业主要求变更设计图纸，使工作B停工10天(其他工作持续时间不变)，监理工程师及时向承包方发出通知，要求承包方调整进度计划，以保证该工程按合同工期完工。承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下：1．调整方案：将工作J的持续时间压缩5天。2．费用补偿要求有：(1)工作J压缩5天，增加赶工费25000元；(2)塔吊闲置15天补偿：600元/天(塔吊租赁费)×15天＝9000元；(3)由于工作B停工10天造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45000元。问题1．如果，在原计划中先安排工作E，后安排工作G施工，塔吊应安排在第几天(上班时刻)进场投入使用较为合理?为什么?2．工作B停工10天后，承包方提出的进度计划调整方案是否合理?该计划如何调整更为合理?3．承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?标准答案：1．塔吊应安排在第31天(上班时刻)进场投入使用。塔吊在工作E与工作G之间没有闲置。2．不合理。先进行工作G，后进行工作E，因为工作E的总时差为30天，这样安排不影响合同工期。3．(1)补偿赶工费不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)；(2)塔吊闲置补偿9000元不合理，因闲置时间不是15天；(3)其他机械闲置补偿合理，人员窝工损失补偿合理。塔吊闲置补偿：600元/天×10天＝6000(元)；监理工程师应批准补偿：6000+45000＝51000(元)。知识点解析：暂无解析35、某市因用水紧张，需修建一新的自来水厂，水质较好，经可行性研究论证，以城市近郊某水库作为饮用水水源。某城建公司中标修建水厂工程，工程主要内容为反应池(钢筋混凝土结构)、澄清池、泵房及四层办公楼等建(构)筑物。问题1．给水厂站施工中常用降水方法主要有哪些?2．画出地表水常规处理工艺流程示意图。3．水池施工中的抗浮措施主要有哪些?标准答案：1．常用降水方法主要有井点降水、管井降水、人工井降水。2．地表水常规处理工艺流程如图3所示。3．水池施工的抗浮措施主要是：(1)选择可靠的降低地下水位方法，严格进行排降水工程施工，对排降水所用机具随时做好保养维护，并有备用机具；(2)构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备，一旦发生基坑内积水随即排除；(3)备有应急供电和排水并保证其可靠性；(4)雨季施工，基坑四周设防汛墙，防止外来水进入基坑；建立防汛组织，强化防汛工作；(5)可能时，允许地下水和外来水进入构筑物，使构筑物内外无水位差，以减少浮力值。知识点解析：暂无解析注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、()是以液体的压力能进行能量传递、转换和控制的一种传动形式。A、液压传动B、气压传动C、轮系D、链传动标准答案：A知识点解析：暂无解析2、()是轴承中的关键零件。A、轴承盖B、轴承座C、轴瓦D、连接螺栓标准答案：C知识点解析：暂无解析3、()是一种没有刻度的专用检验工具，用这种工具不能测出被测量工件的具体尺寸，但可确定被测量工件是否合格。A、标准量具B、极限量规C、检验夹具D、计量仪器标准答案：B知识点解析：暂无解析4、()的主要功能是测量纵、横轴线以及垂直度的控制测量。A、光学水准仪B、激光准直仪C、光学经纬仪D、全站仪标准答案：C知识点解析：暂无解析5、为方便施工和避免电缆沟塌方，电缆沟剖面应成()。A、圆形B、梯形C、三角形D、正方形标准答案：B知识点解析：暂无解析6、()是管道工程最主要的施工材料，用以完成各种不同的介质的输送。A、管宇B、管材C、阀门D、法兰标准答案：B知识点解析：暂无解析7、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取，一般不应少于()。A、5点B、6点C、7点D、8点标准答案：A知识点解析：暂无解析8、()主要是用来完成介质的物理、化学反应的容器。A、储存容器B、换热器C、塔类设备D、反应器标准答案：D知识点解析：暂无解析9、湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于4℃且不高于()的环境。A、70℃B、50℃C、60℃D、90℃标准答案：A知识点解析：暂无解析10、机电工程项目施工的首要任务之一是()。A、施工进度控制B、施工计划管理C、施工质量控制D、施工安全管理标准答案：B知识点解析：暂无解析11、在机电工程中，允许有一定偏差的项目，最多不超过()的检查点可以超过允许偏差值，但不能超过允许值的150%。A、10%B、20%C、30%D、40%标准答案：B知识点解析：暂无解析12、工程量大、施工周期长的大型管网工程、高炉砌筑工程等可酌情划为()。A、单位工程B、分项工程C、分布工程D、主控工程标准答案：A知识点解析：暂无解析13、安全生产责任制必须经()批准后实施。A、技术人员B、项目经理C、项目总工程师D、工程部门负责人标准答案：B知识点解析：暂无解析14、对离开特种作业岗位()以上的特种作业人员，上岗前必须重新进行考核，合格后方可上岗作业。A、6个月B、7个月C、8个月D、9个月标准答案：A知识点解析：暂无解析15、持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中()人员可根据标准编制无损检测工艺，审核或签发检测报告，解释检测结果，仲裁Ⅱ级人员对检测结论的技术争议。A、Ⅰ级B、Ⅱ级C、Ⅲ级D、Ⅳ级标准答案：C知识点解析：暂无解析16、技术测量中的形状误差有直线度、平面度、()和圆柱度。A、倾斜度B、圆度C、垂直度D、平行度标准答案：B知识点解析：暂无解析17、根据《建设工程质量管理条例》的规定，在正常使用条件下，建设工程电气管线、给水排水管道、设备安装工程的最低保修期间为()。A、1年B、2年C、3年D、4年标准答案：B知识点解析：暂无解析18、()是把绝热材料制品敷于设备及管道表面，再用捆扎材料将其扎紧、定位的方法。A、捆扎法B、粘贴法C、浇注法D、喷涂法标准答案：A知识点解析：暂无解析19、立式圆筒形焊接储液罐安装方法有()。A、正装法和分片法B、正装法和散装法C、环带法和倒装法D、正装法和倒装法标准答案：D知识点解析：暂无解析20、保护层施工方法有金属保护层安装法和()。A、捆扎法B、粘贴法C、浇注法D、非金属保护层安装法标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)21、机械传动系统中的齿轮传动的主要特点包括()。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析22、在机械设备中，用于支持、固定旋转零件和传递扭矩最常见的传动件包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析23、对热力学第二定律的表述中，正确的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析24、单相电路中的串联谐振的特点包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析25、自动控制系统通常根据系统较明显的结构特征来进行分类的。其中按给定信号的特征划分，可分为()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析26、在变压器安装现场，采用电桥法和电压降法可以测量()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析27、通风、除尘系统综合效能试验包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析28、以焊接工艺评定报告为根据，结合焊接施工经验和实际焊接条件，可以编制()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析29、《中华人民共和国计量法》规定，企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于()方面的列入强制检定目录和工作的计量器具，实行强制检定。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析30、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，建设单位必须带负荷试运转的设备包括()等设备。标准答案：A,D,E知识点解析：暂无解析三、案例分析题(本题共14题，每题1.0分，共14分。)某业主拟开发建设一机电工程项目。与施工单位签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中，遭受飓风不可抗力的袭击，造成了相应的损失。施工单位在法定有效时间内向监理单位提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：1．遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应山业主承担赔偿责任。2．已建分部工程遭受不同程度破坏，损失计22万元，应山业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。3．施工单位进场的正在使用机械、设备受到损坏，造成损失6万元；由于现场停工造成台班费损失4万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。4．施工单位人员因此灾害而有几人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔偿。5．因大风造成现场停工6天，要求合同工期顺延6天。6．由于工程破坏，清理现场需费用2.8万元，业主应予以支付。问题31、监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作?标准答案：监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作：(1)实地勘察，了解证实有关受灾情况；(2)验证施工单位提出的索赔项目及证据；(3)根据法律和合同，划清责任界限；(4)认可合理索赔要求，对双方均有责任的项目，于施工单位协调划清责任和比例(5)拒绝无理索赔要求；(6)拟定合理索赔款额和延期天数；(7)与施工单位协调统一意见；(8)签发索赔报告文件；(9)把处理意见报业主核定批准。知识点解析：暂无解析32、不可抗力发生的风险承担的原则是什么?监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理?标准答案：不可抗力风险承担责任的原则及对索赔要求的处理意见：(1)经济损失由双方分别承担。工期延误应予以签证，顺延的要求不完全合理，应分别处理，(2)工程本身的损害由业主承担。工程修复、重建所需22万元工程款应由业主支付。(3)造成施工单位机械、设备的损坏和停工等损失由施工单位承担。14万元损失，不予认可。(4)人员伤亡由所属单位负责，并承担费用损失的责任。施工人员的4万元医疗费，不予认可。(5)因不可抗力因素延误工期，经业主签证应予顺延。应认可顺延合同工期6天。(6)工程清理和修复工作的责任和费用由发包方承担。知识点解析：暂无解析某机电安装工程，承包单位为保证项目的质量、数量和时间要求，以合理的价格和可靠的供货来源，获得所需的设备、材料及有关服务，将采购工作纳入设计程序，编写了采购计划，并按程序进行采购。问题33、机电工程项目采购工作应遵循的原则是什么?标准答案：机电工程项目采购工作应遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则。知识点解析：暂无解析34、采购的设计工作包括哪些?标准答案：采购设计应负责请购文件的编制、报价技术评审和技术谈判、供货商图纸资料的审查和确认等工作。知识点解析：暂无解析35、采购计划由谁组织编制，由谁批准后实施?标准答案：采购计划由采购经理编制，经项目经理批准后实施。知识点解析：暂无解析36、采购计划应遵循的采购原则是什么?标准答案：采购计划应遵循的采购原则是：(1)经济原则；(2)质量保证原则；(3)安全保证原则；(4)进度保证原则；(5)国产和进口设备材料的划分原则；(6)分包原则；(7)设备材料分交原则。知识点解析：暂无解析某机电安装工程项目由某市机电安装公司承建，该公司将从施工前期准备开始到联动调试和空载试运行完成为止的全过程，施工活动划分为施工准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段，分别对各阶段的工作川容做了详细的安排。由于该公司对工程项目施工安排得合理有序，使得工程施工进展很顺利，并在合同工期内保质、保安全地完成了施工任务。问题37、机电安装工程在组织施工时一般应遵循哪些程序?标准答案：机电安装工程在组织施工时一般应遵循的程序是：(1)先地下后地上；(2)厂房或楼房内同一空间处先里后外。顶部处先高后低。低部处先下后上；(3)各类设备安装和多种管线(包括各种工艺管道、风管、电线电缆)安装应先大，后小、先粗后精；(4)每道工序未经检验和试验合格，不准进入下道工序施工(5)先单机调试和试运转，后联动调试和试运转。知识点解析：暂无解析38、在机电安装工程竣工验收阶段的主要工作内容有哪些?标准答案：在机电安装工程竣工验收阶段的主要工作内容有：(1)单位工程施工(包括土建、安装、装饰装修)全部完成以后，各施工责任方内部预先验收，严格检查工程质量并合格，整理各项技术经济资料；(2)各施工责任方按规定要求提交工程验收报告，即各分包方向总承包方提交工程验收报告，总承包方经检查确认后，向建设单位提交工程验收报告：(3)建设单位组织有关的施工方、设计方、监理方进行单位工程验收，经检查合格后，办理交竣工验收手续及有关事宜。知识点解析：暂无解析承包商B在某机电安装工程混凝土施工中，拟采用钢木组合模板体系或小钢模体系施工。经有关专家讨论，决定从模板总摊销费用(F1)、楼板浇筑质量(F2)、模板人工费(F3)、模板周转时间(F4)、模板装拆便利性(F5)五个技术经济指标对这两个方案进行评价，并采用0-1评分法对各技术经济指标的重要程度进行评分，其部分结果见表1，两方案各技术经济指标的得分见表2。经造价工程师估算，钢木组合模板在该工程的总摊销费用为40万元，每平方米楼板的模板人工费为8.5元；小钢模在该工程的总摊销费用为50万元，每平方米楼板的模板人工费为6.8元。该住宅楼的楼板工程量为2.5万m2。问题39、试确定各技术经济指标的权重(计算结果保留三位小数)。标准答案：根据0-1评分法的计分办法，两指标(或功能)相比较时，较重要的指标得1分，另一较不重要的指标得0分。例如，在表1中，F1相对于F2较不重要，故得0分(已给出)，而F2相对于F1较重要，故应得1分(未给出)。各技术经济指标得分和权重的计算结果见表5。知识点解析：暂无解析40、若以楼板工程的单方模板费用作为成本比较对象，试用价值指数法选择较经济的模板体系(功能指数、成本指数、价值指数的计算结果均保留两位小数)。标准答案：计算两方案的功能指数，结果见表6。(2)计算两方案的成本指数：钢木组合模板的单方模板费用为：40/2.5+8.5=24.5(元/m2)小钢模的单方模板费用为：50/2.5+6.8=26.8(元/m2)则有：钢木组合模板的成本指数为：24.5/(24.5+26.8)=0.48小钢模的成本指数为：26.8/(24.5+26.8)=0.52(3)计算两方案的价值指数：钢木组合模板的价值指数为：0.51/0.48=1.06小钢模的价值指数为：0.49/0.52=0.94因为钢木组合模板的价值指数高于小钢模的价值指数，故应选用钢木组合模板体系。知识点解析：暂无解析41、若该承包商准备参加另一幢高层办公楼的投标，为提高竞争能力，公司决定模板总摊销费用仍按本住宅楼考虑，其他有关条件均不变。该办公楼的现浇楼板厂程量至少要达到多少平方米才应采用小钢模体系(计算结果保留两位小数)?标准答案：单方模板费用函数为：C=C1/Q+C2式中C——单方模板费用(元/m2)；C1——模板总摊销费用(万元)；C2——每平方米楼板的模板人工费(元/m2)；Q——现浇楼板工程量(万/m2)。则钢木组合模板的单方模板费用为：Cz=40/Q+8.5小钢模的单方模板费用为：Cx=50/Q+6.8令该两模板体系的单方模板费用之比(即成本指数之比)等于其功能指数之比，则有：(40/Q+8.5)/(50/Q+6.8)=0.51/0.49即“51×(50+6.8Q)-49×(40+8.5Q)=0所以，Q=8.46(万m2)因此，该办公楼的现浇楼板工程量至少达到8.46万m2才应采用小钢模体系。知识点解析：暂无解析某机械化施工公司承包了某机电安装工程的土方施工任务，坑深为-4.0m，土方工程量为9800m3。平均运土距离为8km，合同工期为10天。该公司现有WY50、WY75、WY100液压挖掘机各4台、2台、1台及5t、8t、15t自卸汽车10台、20台、10台，其主要参数见表3和表4。问题42、若挖掘机和自卸汽车按表中型号只能各取一种，且数量没有限制，如何组合最经济?相应的每立方米土方的挖运直接费为多少?标准答案：三种型号挖掘机每立方米土方的挖土直接费分别为：880/40l=2.19(元/m3)1060/549=1.93(元/m3)1420/692=2.05(元/m3)取单价为1.93元/m3的WY75挖掘机。三种型号自卸汽车每立方米土方的运土直接费分别为：318/28=11.36(元/m3)458/45=10.18(元/m3)726/68=10.68(元/m3)取单价为10.18元/m3的8t自卸汽车。相应的每立方米土方的挖运直接费为：1.93+10.18=12.11(元/m3)知识点解析：暂无解析43、若该工程只允许白天一班施工，且每天安排的挖掘机和自卸汽车的型号、数量不变，需安排几台何种型号的挖掘杆和几台何种型号的自卸汽车?标准答案：每天需WY75挖掘机的数量为：9800/(549×10)=1.79(台)取每天安排WY75挖掘机2台。按问题1的组合，为使挖掘机不出现因等待自卸汽而降效，每天需要的挖掘机和字卸汽车的台数比例为：549/45=12.2，则每天应安排8t自卸汽车2×12.2=24.4(台)。取每天安排8t自卸汽车25台。由于该公司目前仅有20台8t自卸汽车，故超出部分(24.4-20)只能另选其他型号自卸汽车。由于已选定每天安排2台WY75挖掘机，则挖完该工程土方的天数为：9800/(549×2)=8.93≈9(天)因此，20台8t自卸汽车每天不能运完的土方量为：9800/9-45×20=189(m3)为每天运完以上土方量，可选择以下四种15t和自卸汽车的组合：(1)3台15t自卸汽车运土量为：68×3=204(m3)＞189m3相应的费用为：726×3=2178(元)(2)2台15t自卸汽车和2台5t自卸汽车运土量为：(68+28)×2=192(m3)＞t89m3相应的费用为：(726+318)×2=2088(元)(3)1台15t自卸汽车和5台5t自卸汽车运土量为：68+28×5=208(m3)＞189m3相应的费用为：726+318×5=2316(元)(4)7台5t自卸汽车运土量为：28×7=196(m3)＞189m3相应的费用为：318×7=2226(元)在上述四种组合中，第二种组合费用最低，故应另外再安排2台15t自卸汽车和2台5t自卸汽车。综上所述，为完成该工程的土方施工任务，每天需安排WY75挖掘机2台，8t汽车20台，15t自卸汽车和5t自卸汽车各2台。知识点解析：暂无解析44、按问题2所述安排的挖掘和自卸汽车的型号和数量，每立方米土方的挖运直接费为多少?标准答案：按问题2所述安排的挖掘机和自卸汽车的数量，每立方米土方相应的挖运直接费为：(1060×2+458×20+726×2+318×2)×9/9800=12.28(元/m3)知识点解析：暂无解析注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、()只传递扭矩而不承受弯矩或弯矩很小。A、转轴B、传动轴C、芯轴D、曲轴标准答案：B知识点解析：暂无解析2、计量器具的选择主要决定于计量器具的技术指标和()。A、准确指标B、检验指标C、经济指标D、极限指标标准答案：C知识点解析：暂无解析3、实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当尺。为()时，流动形态为过渡流。A、2000～3000B、3000～4000C、2000～4000D、4000～5000标准答案：C知识点解析：暂无解析4、在自动控制系统中，()是最基本的控制方式之一。A、反馈控制B、反馈元件C、测量变送元件D、比较元件标准答案：A知识点解析：暂无解析5、()是一种采用红外线自动数字显示距离的测量仪器。A、光学水准仪B、激光准直仪C、光学经纬仪D、全站仪标准答案：D知识点解析：暂无解析6、管道组装焊接时，焊前预热，目的是消除内应力，预热温度为()。A、100℃～120℃B、120℃～130℃C、130℃～150℃D、150℃～170℃标准答案：A知识点解析：暂无解析7、自动化工程安装可分为()个阶段。A、2B、3C、4D、5标准答案：C知识点解析：暂无解析8、()是一种用燃烧或电能把加热到熔化或接近熔化状态的金属微粒，喷附在金属制品表面上而形成保护层的一种方法。A、热镀B、渗镀C、电镀D、喷镀标准答案：D知识点解析：暂无解析9、()是保冷层的维护层。A、防锈层B、绝热层C、防潮层D、保护层标准答案：C知识点解析：暂无解析10、T形焊接接头、角焊缝以及堆焊层的检验一般不采用()。A、超声检验B、射线检验C、压力检验D、渗透检验标准答案：B知识点解析：暂无解析11、BCWS曲线表示()的情况，是用来衡量项目进展和执行效果的尺度。A、单一表示费用B、表示费用和进度两者C、单一表示进度D、既不表示费用也不表示进度标准答案：B知识点解析：暂无解析12、工业安装划分的程序是()。A、分部工程→分项工程→单位工程B、分项工程→分部工程→单位工程C、单位工程→分项工程→分部工程D、分项工程→单位工程→分部工程标准答案：B知识点解析：暂无解析13、当施工过程中发生安全事故时，()必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。A、项目经理B、项目总工程师C、工长D、工程部门负责人标准答案：A知识点解析：暂无解析14、机电工程施工现场的外部协调管理中，协调的形式以()。A、会议座谈为主，个别交流为辅B、个别交流为主，会议座谈为辅C、会议座谈D、个别交流标准答案：A知识点解析：暂无解析15、把机电工程资料分为设计管理资料类、质量管理资料类等是按()分类的。A、描述对象B、建设工程项目各阶段工作划分C、自然属性D、管理功能标准答案：D知识点解析：暂无解析16、()简称公差，是指允许尺寸的变动量。A、标准公差B、公差带C、基本公差D、尺寸公差标准答案：D知识点解析：暂无解析17、()指材料在外力作用下产生变形能够恢复的性能。A、刚度B、弹性C、塑性D、韧性标准答案：B知识点解析：暂无解析18、计量检定按其检定的目的和性质分为首次检定、后续检定、使用中检定、周期检定和()。A、仲裁检定B、强制性检定C、非强制性检定D、使用后检定标准答案：A知识点解析：暂无解析19、()是一种比较新的施工方法，这种方法在保证施工质量的前提下，可以节约大量的钢材。A、地脚螺栓B、垫铁C、无垫铁D、设备灌浆标准答案：C知识点解析：暂无解析20、提高安装精度的方法应从人、机、料、法、环等方面着手。尤其要强调()的作用。A、料B、人C、法D、环标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)21、轮系的主要特点是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析22、变压器按照用途分为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析23、地脚螺栓一般可分为()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析24、手动或动力工具除锈金属表面预处理质量等级分为()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析25、起重机械按形式可分为()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析26、分项工程质量验收评定的内容主要是()。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析27、单位工程质量等级评定分为()两个等级。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析28、作业队长的安全职责包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析29、安全检查的重点是()。标准答案：C,E知识点解析：暂无解析30、机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行工作，专业间存在作业面交替现象，在交接时应协调好()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析注册建造师一级（机电工程管理与实务）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共20题，每题1.0分，共20分。)1、()是以压缩空气为工作介质进行能量传递或信号传递的传动系统。A、液压传动B、气压传动C、轮系D、链传动标准答案：B知识点解析：暂无解析2、()也是一种专用检验工具，当配合各种比较仪时，可用来测量更多和更复杂的参数。A、标准量具B、极限量规C、检验夹具D、计量仪器标准答案：C知识点解析：暂无解析3、实验结果表明，对于流体在圆管内流动，当Re＜()时，流动型态为层流。A、2000B、3000C、4000D、5000标准答案：A知识点解析：暂无解析4、电杆竖立后，直线杆要求垂直，其倾斜不应大于电杆梢径的()。A、1/2B、1/3C、1/4D、1/5标准答案：C知识点解析：暂无解析5、使用降阻剂时，水平沟以()为好。A、150mm×100mmB、150mm×200mmC、200mm×250mmD、250mm×300mm标准答案：A知识点解析：暂无解析6、()是管道工程最主要的施工材料，用以完成各种不同的介质的输送。A、管件B、管材C、阀门D、法兰标准答案：B知识点解析：暂无解析7、单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取；一般不应少于()。A、5点B、6点C、7点D、8点标准答案：A知识点解析：暂无解析8、()主要是用来完成介质的物理、化学反应的容器。A、储存容器B、换热器C、塔类设备D、反应器标准答案：D知识点解析：暂无解析9、湿式自动喷水灭火系统通常适用于室内温度不低于()且不高于70℃的环境。A、4℃B、5℃C、6℃D、7℃标准答案：A知识点解析：暂无解析10、机电工程项目施工的首要任务之一是()。A、施工进度控制B、施工计划管理C、施工质量控制D、施工安全管理标准答案：B知识点解析：暂无解析11、()是工程质量验收的基本单元，是工程质量管理的基础。A、分部工程B、单位工程C、分项工程D、子单位工程标准答案：C知识点解析：暂无解析12、在建筑工程中，一个单位工程通常由()个分部工程组成。A、7B、8C、9D、10标准答案：C知识点解析：暂无解析13、()是工业安装工程质量检验评定中最基本、最基础的项目。A、分部工程质量检验评定B、分项工程质量检验评定C、单位工程质量检验评定D、保证项目工程质量检验评定标准答案：B知识点解析：暂无解析14、特种作业操作证每()进行一次复审。A、一年B、两年C、三年D、四年标准答案：B知识点解析：暂无解析15、持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检验工作，其中()人员可编制一般的无损检测程序，并按检测工艺独立进行检测操作，评定检测结果，签发检测报告。A、Ⅰ级B、Ⅱ级C、Ⅲ级D、Ⅳ级标准答案：B知识点解析：暂无解析16、()必须统一指挥，严禁越级指挥。A、负荷试运行B、驱动试运行C、联动试运行D、单体试运行标准答案：A知识点解析：暂无解析17、依法管理的计量器具包括计量基准器具、计量标准器具和()。A、工作基准器具B、工作计量器具C、国家计量基准器具D、工作标准器具标准答案：B知识点解析：暂无解析18、直径小于()的钢管和不锈钢管，宜采用卡套式接头连接，也可采用承插法或套管法焊接。A、13mmB、14mmC、15mmD、16mm标准答案：A知识点解析：暂无解析19、敷设仪表电缆时的环境温度，塑料绝缘电缆不应低于()。A、1℃B、0℃C、3℃D、4℃标准答案：B知识点解析：暂无解析20、焊接技术人员应由具有中专及以上专业学历、有()以上焊接生产实践的人员担任。A、1年B、2年C、3年D、4年标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共10题，每题1.0分，共10分。)21、蜗轮蜗杆传动的缺点是()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析22、主要位置误差有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析23、旋转电机按功能用途分为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析24、电动机与被驱动的机械需要通过传动装置互相连接，常用的传动装置有()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析25、电缆按其用途可分为()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析26、仪表安装前的校准和试验应在室内进行。试验室应具备的条件是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析27、()是保冷结构的外层。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析28、机电工程项目报价的评审包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析29、工程质量的验收划分重要性是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析30、建筑安装工程的分项工程从设备组别来划分有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析三、案例分析题(本题共22题，每题1.0分，共22分。)31、某机电安装施工单位在沿海城市承建一座植物油厂，施工时间在5月～11月。该工程施工难度较大的是六条栈桥吊装，总重500多吨，分布在8～30m标高的不同区域内。项目经理部制定吊装方案时，针对现场具体情况，结合本单位起重吊装经验，提出了采用全部吊车、全部桅杆、吊车桅杆混合或一侧用汽车吊、另一侧利用塔楼钢架架设工具(简称吊车塔架法)等吊装方法。为确保安全、工期和降低成本，从操作难度、吊装成本、客观条件、吊装效率、安全程度等评价因素进行技术经济分析，见表5-1。汽车吊试吊时出现倾斜，经分析汽车吊使用偏离了特性曲线参数要求，随即做了处理。在正式吊装过程中，有一个从其他施工现场调来的导向滑轮，由于本身故障卡死不转，立即采取紧急处理并予以更换。[问题]1．根据技术经济分析表，运用综合评价法选定最优的吊装方案。2．根据背景资料，指出栈桥吊装应编制哪些针对性的安全技术措施。3．针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整?4．指出导向滑轮出现故障可能的原因。5．栈桥吊装应在什么时间进行技术交底?由谁向谁交底?交底内容有哪些?标准答案：1．根据综合评价法公式式中，Ej为评价值；n为评价要素；A为方案满足程度，%；B为权值，%。吊车塔架法计算结果为0.85是最大值，即最优方案。2．栈桥吊装应编制以下针对性的安全技术措施：绘制吊装施工平面图；高空作业安全技术措施；机械操作安全技术措施，吊装作业安全技术措施；针对环境(风、雨)的施工安全技术措施。3．针对汽车吊试吊中出现倾斜事件，根据吊车的特性曲线确定站车位置(幅度)和臂长，确定吊机能够吊装的载荷进行重新调整。4．导向滑轮出现故障可能的原因：因吊装前未按规定清洗维修滑轮或没有认真对滑轮进行检验即投入使用，致使滑轮出现故障。5．栈桥吊装应在吊装前交底。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底。内容存吊装工艺、操作方法要领、质量控制、安全措施。知识点解析：暂无解析32、某火灾报警及联动控制系统工程项目，某专业工程公司通过投标获得了该项目的施工任务，该公司在施工前根据施工总平面图设计编制了施工方案和施工进度计划，接着对施工总平面图设计做了分析评价，发现施工总平面图设计有不妥之处，责成有关人员对施工总平面图设计进行了优化。该火灾报警及联动控制系统设备安装完成后，相关部门的有关人员对该系统设备进行了试运转。[问题]1．根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划是否正确?如不正确，应该怎样?2．对施工总平面图设计进行优化的方法有哪些?3．设备试运转包括哪些具体的试运转?4．设备试运转的目的是什么?5．设备试运转是按怎样的顺序进行的?6．典型施工方案的主要内容包括哪些?标准答案：1．根据施工总平面图设计编制施工方案和施工进度计划不正确。正确做法：施工总平面设计是按照施工方案和施工进度的要求设计的。2．对施工总平面图设计的优化方法包括场地分配优化法、区域叠合优化法、选点归邻优化法和最小树选线优化法等。3．设备试运转包括单机空负荷试运转和成套设备联动试运转。4．设备试运转的目的是综合检验以前各工序的施工质量，同时也能发现设备在设计、制造方面存在的缺陷，以便做最后的调整和修理，从而使设备正常运行，投入生产。5．设备试运转一般按先空负荷、后负荷；先附属设备、后主机；先单机，后联动；先低速、后高速的顺序进行。6．典型施工方案的内容一般包括：确定施工程序和顺序、施工起点流向、主要分部分项工程的施工方法和施工机械、质量、安全、进度、资源配置等。知识点解析：暂无解析33、某空调安装公司承接某综合性设施的通风空调系统安装工程，该工程包括风管及设备安装、防腐保温、系统调试等项目。该工程施工项目经理部为了确保工程安装质量，使施工能够顺利进行，确定了关键技术，并对其提出解决的对策。该工程施工项目经理部制定的关键技术的管理工作程序为：工程策划→图纸会审→建立组织→确定关键技术→编制技术文件→落实资源→作业交底→必要的实验→实施关键技术→检查改进→评价。[问题]1．空调系统按使用方式可分为哪些类型?2．空调系统按空气处理的要求可分为哪些类型?3．空调工程的风管系统主要由哪些部件组成?4．空调工程的风管系统施工主要有哪几个环节?5．关键技术与机电安装施工的关系是怎样的?6．在机电工程施工过程中对关键技术的控制要点有哪些?7．该工程施工项目经理部制定的关键技术的管理工作程序是否妥当?如不妥，请改正。标准答案：1．空调系统按使用方式可分为直流式空调系统、部分回风式和全部回风式。2．空调系统按空气处理的要求可分为一般空调系统、净化空调系统和除湿空调系统。3．空调工程的风管系统主要由输送空气的管道、阀部件、支吊架及连接件等组成。4．空调工程的风管系统施工环节主要有风管制作、风管部件制作、风管系统安装及风管系统的严密性试验等环节。5．关键技术与机电安装施工的关系：关键技术对机电安装施工起着重要作用。在施工准备阶段通常需分析保证施工顺利进展而对技术难点、工期、成本影响较大的过程或工序设计其技术方案；在施工阶段从资源、管理上保证关键技术能得以实施并取得良好的结果。关键的技术手段一般指施工机具、设备及运用它们的活动方式。6．在机电工程施工过程中对关键技术的控制要点是：(1)对实施关键技术的人员的控制；(2)对实施关键技术所用的施工机具的控制；(3)对实施关键技术所用的材料的性能的控制；(4)对实施关键技术所需环境的控制；(5)对实施关键技术活动中信息的控制。7．该工程施工项目经理部制定的关键技术的管理工作程序不妥。正确的工作程序是：知识点解析：暂无解析34、某高层建筑的电梯安装工程的总承包商在开工前对施工安全技术职责进行了划分，具体的职责如下：(1)落实安全技术交底并每天做好班前教育；(2)组织并落实施工组织设计；(3)参加并组织编制施工组织设计；(4)监督施工中安全技术交底制度和机械设备、设施验收制度的实施；(5)向管辖的劳务队进行书面安全技术交底；(6)按照安全技术交底的内容进行监督、检查，随时纠正违章作业。该电梯安装工程的总承包商还制定了工程项目安全技术措施。[问题]1．项目安全技术职责涉及哪些责任人?2．请你将背景材料中的职责逐一划分到责任人。3．该总承包商制定的工程项目安全技术措施应该包括哪些方面的内容?标准答案：1．项目安全技术职责涉及的责任人有：项目经理、项目总工程师、工长(施工员)、安全员、劳务队长或班组长。2．对背景材料中的职责进行逐一划分：(1)是劳务队长或班组长的职责；(2)是项目经理的职责；(3)是项目总工程师的职责；(4)是项目经理的职责；(5)是工长(施工员)的职责；(6)是安全员的职责。3．该总承包商制定的工程项目安全技术措施应该包括的内容如下。(1)施工总平面布置的安全技术要求：①油料及其他易燃、易爆材料库房与其他建筑物的安全距离；②电气设备、变配电设备、输配电线路的位置、距离等安全要求；③大宗材料、机械设备与结构坑、槽的安全距离；④加工场地、施工机械的位置应满足使用、维修的安全距离；⑤配置必要的消防设施、装备、器材，确定控制和检查手段、方法、措施。(2)确定工程项目施工全过程中高空作业、机械操作、起重吊装作业、动用明火作业、在密闭容器内作业、带电调试作业、管道和容器的压力试验、临时用电、单机试车和联动试车等安全技术措施。(3)冬、雨季，夏季高温期，夜间等施工时安全技术措施。(4)确定重大风险因素的部位和过程，对风险大和专业性较强的工程项目施工，如；大型、高中位设备吊装，大型网架整体提升，在易燃易爆或危险化学品区域施工作业，动用明火，高电压作业和高压试验等，都需要进行安全论证，制订相应的安全技术措施。依据有关法规规定，报送相关的监督机构审批。(5)针对工程项目的特殊需求，补充相应的安全操作规程或措施。(6)针对采用新工艺、新技术、新设备、新材料施工的特殊性制订相应的安全技术措施。(7)对施工各专业、工种、施工各阶段，交叉作业等编制针对性的安全技术措施。知识点解析：暂无解析35、某机电安装工程合同在履行过程中，业主要求施工承包单位加速施工，施工承包单位在监理工程师发出加速施工指令后的第30天向监理工程师发出索赔意向通知。随后，施工承包单位又向监理工程师提交了补偿经济损失的索赔报告及有关资料。索赔报告中详细准确地计算了损失金额及时间，并证明了客观事实与损失之间的因果关系。[问题]1．合同实施过程中引起索赔的原因有哪些?2．监理工程师是否会同意施工承包企业发出的索赔意向通知?为什么?3．索赔意向通知通常包括哪些方面的内容?4．背景材料中，施工承包单位提交的索赔报告的内容是否全面?如不全面，请补充。5．由于索赔产生争端，应如何解决?标准答案：1．合同实施过程中引起索赔的原因有：延期索赔、工作范围索赔、加速施工索赔、不利的现场条件索赔和合同缺陷索赔。2．监理工程师不会同意施工承包企业发出的索赔意向通知，因为在索赔事件发生后的28天内，向监理工程师发出索赔意向通知才有效，而本案例是在索赔事件发生后的第30天提出。3．索赔意向通知通常包括的内容是：(1)事件发生的时间和情况的简要描述；(2)合同依据的条款和理由；(3)有关后续资料的提供；(4)承包方在事件发生后，所采取的控制事件进一步发展的措施；(5)对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度；(6)申明保留索赔的权利。4．施工承包单位提交的索赔报告的内容不全面，该索赔报告还应包括合同索赔的依据、合同变更与提出索赔的必然联系。5．由于索赔产生争端，应按以下方法来解决：(1)索赔若出现争端时，一般由监理工程师主持会议，承包方和招标方均派代表参加，争取协商解决；(2)协商不能解决索赔争端时，应提交争端裁决委员会进行调解；(3)若争端裁决委员会经过调解仍不能解决争端，只能通过仲裁机构或通过法院起诉解决争端。知识点解析：暂无解析在机电工程项目公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加投标。评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招投标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。建设单位最终确定G施工单位中标，并按照《建设工程施工合同(示范文本)》与该施工单位签订了施工合同。工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目监理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。36、在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。标准答案：A施工单位有资格参加投标是正确的。理由：《招标投标法》规定，招标人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。知识点解析：暂无解析37、指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。标准答案：施工招标评标委员会组成的不妥之处如下：(1)建设行政管理部门的招投标管理办公室主任参加不妥。理由为：评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。正确做法为：投标管理办公室主任不能成为评标委员会成员。(2)政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。理由为：评标委员会中的技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。正确做法为：至少有4人是技术；经济专家。知识点解析：暂无解析38、判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。标准答案：(1)B施工单位的投标不是有效标。理由：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他报价时，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料，投标人不能合理说明的应作为废标处理。(2)D施工单位的投标是有效标。理由：投标报价大写与小写不符属细微偏差，细微偏差修正后仍属有效投标书。(3)F施工单位的投标书不是有效标。理由：检验标准与方法不符招标文件的要求，属未做实质性响应的重大偏差。(4)H施工单位的投标书是有效标。理由：某分部工程的报价有个别漏项属细微偏差，应为有效标书。知识点解析：暂无解析39、安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)标准答案：安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：(1)工程本身损失150万元由建设单位承担；(2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担；(3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担；(4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担；(5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担；(6)G施工单位停工5天应相应顺延工期；(7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担；(8)必要的管理、保卫人员费用支出1万元由建设单位承担；(9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。知识点解析：暂无解析某起重设备车间，12m跨钢筋混凝土薄腹梁，1.5m×6.0m预应力钢筋混凝土层面板。该工程由本市钢铁学院建筑勘察设计院设计，市河东区第三建筑公司施工，预应力屋面板由市建筑构件公司生产并安装。正在施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求。另外，该工程未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。40、分析该工程质量事故发生的原因。标准答案：该起工程质量事故发生的原因是：建筑制品屋面板质量不合格；违背建设程序，未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工；施工和管理问题，施工过程中不严格按规范和操作规