环保工程管道非开挖施工合同

环保工程管道非开挖施工合同合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.业主为进行环保工程，需要进行管道非开挖施工；2.施工方具备非开挖施工的资质和技术能力；3.双方同意按照公平、公正、诚实信用的原则，签订本合同并履行相应的权利和义务。现双方达成如下协议：第一条施工内容1.1施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求，进行管道非开挖施工。1.2施工方应保证施工质量，确保管道的安全稳定运行。第二条施工期限2.1本工程的施工期限为____年__月__日至____年__月__日。2.2施工方应按照约定的工期完成施工任务。如因施工方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第三条施工费用3.1施工方应按照业主提供的工程量清单和单价，计算工程总价，并报业主审批。3.2业主审批同意后，施工方应按照约定的价格进行施工。3.3施工费用支付方式如下：（1）业主在施工前预付施工方工程款的__%；（2）施工过程中，业主按照施工进度支付施工方工程款的__%；（3）施工完成后，业主支付施工方剩余的工程款。第四条施工质量保修4.1施工方应保证施工质量，工程完工后，按照业主的要求进行验收。4.2验收合格后，施工方应承担____年的质量保修责任。4.3在质量保修期内，施工方应对出现的质量问题及时进行修复，并承担相应的修复费用。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。5.2施工方未按照约定的工期完成施工任务的，应按照逾期付款的__%支付违约金。5.3业主未按照约定时间支付施工款的，应按照逾期付款的__%支付违约金。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.工程量清单和单价3.施工方案和施工计划4.质量保修书5.验收报告6.支付凭证和发票二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的工期完成施工任务的，属于违约行为。2.业主未按照约定时间支付施工款的，属于违约行为。3.施工质量不符合约定的，属于违约行为。4.双方未履行合同约定的其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.环保工程：指预防和治理环境污染和生态破坏的工程。2.非开挖施工：指在不开挖地面的情况下进行管道建设的施工方法。3.质量保修：指施工方对施工质量承担一定期限的修复和保障责任。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，必要时签订补充协议。2.施工质量问题：解决办法：及时通知施工方进行修复，严重问题时可要求施工方承担违约责任。3.支付问题：解决办法：双方按照约定履行支付义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.合同争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市环