2024年全国监理工程师之合同管理考试重点试卷详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于风险型管理承包合同（CM）计价方式的说法正确的是（）A.采用成本加酬金的计价方式B.成本部分由承包商承担C.GMP一经设定，在实施过程中不得调整D.工程实际总费用超过GMP的部分由业主承担

2、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。A.从事非法活动B.驾驶无有效行驶证的机动车C.从事建筑施工工作D.醉酒

3、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。A.供货人B.承包人C.监理人D.发包人

4、2014年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同价的20％。发包人于2014年2月25日支付20万元定金，设计人于2014年2月26日收到20万元定金。合同约定交付日期为2014年4月13日，设计人于2014年4月15日交付设计资料，则设计单位实际应该收取的设计费为（）A.100B.99.9C.99.8D.99.6

5、设计施工总承包合同订立时，无条件补偿条款规定承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应（）。A.仅承担由此增加的费用B.仅承担由此增加的工期延误C.承担由此增加的费用和(或)顺延合同工期D.承担由此增加的费用和(或)工期延误.并向承包人支付合理利润

6、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容

7、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。A.发包人B.其中一个承包人C.多个承包人分别D.组成联合体

8、在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则（）。A.不需要进行评分，随机选取7个通过资格审查B.需要进行评分，8家均通过资格审查C.需要进行评分，前7家通过资格审查D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查

9、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈

10、关于材料采购合同试用买卖的表述中，不正确的是（）。A.试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易B.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间C.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝购买

11、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失C.因超负荷造成的电气设备损失D.因自然磨损造成的设备损失

12、监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由（）承担赔偿责任。A.承包人B.发包人C.监理人D.发包人与承包人共同

13、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。A.评审要素、量化比较的方法B.招标程序、量化比较的方法C.评审要素、招标程序D.招标程序、评标价计算方法

14、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。A.应当先物保后人保B.应当先人保后物保C.可以任意选择物保或者人保优先受偿D.与债务人协商确定

15、（2015年真题）关于设备招标的说法，错误的是（）。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明

16、施工招标采用综合评估法，评标委员会推荐中标候选人的做法正确的是（）。A.以施工方案得分高的优先B.以评标价低的优先C.以投标报价低的优先D.以综合得分高的优先

17、建设工程项目的施工釆用平行发包的方式，一般由（）办理工程保险和第三者责任保险。A.发包人B.承包人C.监理人D.由专用条款约定的一方

18、施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时；正确的解释顺序应为()A.中标通知书、工程量清单、标准B.施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸C.投标书、施工合同通用条款、工程量清单D.中标通知书、工程报价单、投标书

19、下列关于学龄前儿童三餐二点制的叙述，正确的是（）。A.午后点心应该高能量，以应对下午的活动B.早餐、早点应该占一日能量和营养素的30%C.晚餐占一日能量和营养素的30%D.午餐加午后点心占一日能量和营养素的40%E.晚餐应清淡，以避免影响睡眠

20、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.工程本身的损害B.工程所需清理费用C.承包人的施工机械损坏D.因工程损害导致的第三方财产损失

21、(2017年真题)根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28

22、根据《标准施工合同》，合同附件格式包括（）。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表

23、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。A.衡量法B.经验鉴别法C.物理检验法D.化学分析法

24、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。A.罚款B.没收违法所得C.责令停业整顿D.吊销营业执照

25、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙、J承担责任B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务

26、（）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。A.工程施工合同B.工程施工分包合同C.专业服务合同D.裁决人合同

27、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明

28、人体维生素B2缺乏的特异诊断的方法是（）。A.全血谷胱甘肽还原酶活力系数测定B.尿核黄素测定C.红细胞核黄素测定D.核黄素负荷实验

29、关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D.只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭

30、在FIDIC的《施工合同条件》中，合同协议书应当在()后签订。A.开标B.发出中标函C.提交履约保证D.开工

31、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。A.7B.14C.28D.56

32、关于评标专家的说法，正确的是（）。A.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表

33、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金

34、合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交()。A.合同公证书B.仲裁协议书C.履约保函D.合同担保书

35、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是()。A.行为B.事件C.客观事实D.法律事实

36、根据《施工合同标准文本》的规定，在工程量的计量中，总价子目结算通常（）。A.不进行现场计量，只进行图纸计量B.进行现场计量，不进行图纸计量C.现场计量和图纸计量必须均进行D.无须进行现场计量和图纸计量

37、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。A.申请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决

38、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人

39、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日

40、关于绿色建材发展方向的说法，错误的是()A.高能耗生产过程B.高新科技含量C.高附加值产品D.循环可再生利用

41、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。A.保管员负责赔偿损失B.发包人承担损失责任C.承包人负责赔偿损失D.发包人与承包人共同承担损失责任

42、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

43、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

44、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

45、中度活动相当于能量消耗为（）kcal/kg体重/min。A.0.06B.0.03C.0.02D.0.01

46、（2020年真题）关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

47、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。A.合同工期长短B.材料价格浮动幅度C.合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度

48、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备

49、(2016年真题)根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是（）。A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

50、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价二、多选题

51、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，并通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而导致合同无效D.丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

52、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。A.按监理人提出的单价B.按承包人提出的单价C.按设计单位提出的单价D.参照报价单内类似工作的单价

53、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。A.园林工人B.农民C.婴幼儿D.长跑运动员

54、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。A.发包人和分包人B.承包人和分包人C.承包人和发包人D.分包人和造价管理部门

55、如发生了导致承包人增加开支的事件，但却是属于发包人也无法合理预见和克服的情况，则（）。A.同时补偿费用和利润B.费用和利润均不补偿C.可以补偿费用但不能补偿利润D.可以补偿利润但不能补偿费用

56、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。A.抵押人、抵押人B.债务人、债务人C.抵押人、债务人D.债务人、抵押人

57、下列关于标准设计施工总承包招标的说法中，错误的是（）。A.包括设计要求的质量标准B.招标人对招标文件的澄清不作为招标文件的组成C.项目经理应当具备工程设计类或工程施工类注册执业资格D.招标人给予未中标人设计成果补偿的，有权免费使用

58、关于设计施工总承包合同的承包人的说法，正确的是（）。A.承包人应当是独立承包人B.承包人的分包工作需要征得发包人同意C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包D.承包人的合部承包工作内容均可分包

59、除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方派遣代表到场参加开箱检验的费用由（）承担。A.买卖双方平均B.卖方C.买方D.延迟到场的一方

60、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.由造价管理部门确定

61、风险型CM合同采用（）的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。A.成本加酬金B.成本加费用C.酬金加费用D.成本加奖金

62、营养标签管理规范规定，营养素含量标示使用每（）食品或每份来标识。A.10g或10mLB.100g或100mLC.g或mLD.1000g或1000mL

63、下列各项中，可以作为保证人的是（）。A.有法人书面授权的企业分支机构B.企业职能部门C.学校D.医院

64、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A.履约担保B.预付款担保C.合同协议书D.投标保证金

65、维生素B1的主要来源有（）。A.挂面B.动物的肝脏C.豆类D.肉类E.全麦面包

66、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同

67、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若卖方不能交付货物，应返还40万元

68、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。A.投标保证金凭证B.预付款担保凭证C.履约担保凭证D.质量管理体系认证文件

69、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同

70、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。A.有利于投标人全面了解招标项目情况B.有利于减少可能的争议C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

71、执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。A.原价格B.新价格C.市场价D.双方协商的价格

72、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人

73、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争

74、根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（）的优先排序。A.设计方案得分高B.设计资质等级高C.投标报价低D.项目负责人业绩优

75、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。A.审查承包人提交的进度计划B.修改承包人提交的进度计划C.控制施工工作按进度计划执行D.检查承包人进度计划的执行情况

76、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

77、预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，（）。A.担保金额效力不变更B.预付款担保效力终止C.担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不再承担担保责任D.担保金额相应递减

78、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()A.颁发工程接收证书日B.颁发履约证书日C.承包商提交结清单日D.结清单生效日

79、建设工程勘察合同文本，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序正确的是（）A.(1)中标通知书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款B.(1)中标通知书；(2)合同协议书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款C.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款D.(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)通用合同条款；(5)专用合同条款

80、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算

81、除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前（）日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等A.3B.7C.14D.28

82、(2018年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行解开重新检验D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

83、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。A.0～4B.-10～0C.5～10D.10～65

84、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前

85、FIDIC.《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价不包括的条件是()。A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01%D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%

86、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。《建设工程施工合同（示范文本）》对办理施工环保许可的规定是()。A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用

87、根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是（）。A.编制进度计划B.对进度计划提出修改意见C.控制施工工作按进度计划执行D.检查进度计划的执行情况

88、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。A.不少于5个B.不大于5个C.不少于3个D.不大于3个

89、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.建设工程合同的标的是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同

90、关于24h回顾法的优点描述错误的是（）。A.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值

91、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。A.10万元B.80万元C.材料招标项目估算价的2%D.材料招标项目估算价的10%

92、缺铁性贫血的病因包括（）。A.铁消耗增加B.膳食铁摄入不足C.铁吸收少D.运动量大E.膳食铁摄入不足

93、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。A.与承包单位承担连带赔偿责任B.工程监理单位独立承担责任C.承包单位独立承担责任D.与承包单位承担共同责任

94、监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.21D.28

95、下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金

96、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。A.7B.14C.21D.28

97、根据《标准设计施工总承包合同》，设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，如无特别约定，则除（）以外的著作权归发包人。A.收益权B.发布权C.署名权D.保护作品完整权

98、设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）。A.5%B.10%C.25%D.30%

99、（2021年真题）根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。A.交付B.核验C.清点D.签约

100、某施工合同履行过程中，隐蔽的工程隐蔽前未通知监理工程师到场检查，后监理工程师要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

参考答案与解析

1、答案：A本题解析：成本部分由业主承担。在实施过程中GMP可以调整。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。

2、答案：C本题解析：在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

3、答案：D本题解析：本题考查重点是“建设工程材料设备采购合同的特点”。建设工程材料设备采购合同的买受人即采购人，可以是发包人，也可能是承包人，依据合同的承包方式来确定。永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购。

4、答案：A本题解析：发包人应在合同生效后3天内，支付设计费总额的20%作为定金。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。因发包人应在合同签订3天内支付定金，所以设计人延误交付并不是设计人自身原因导致的，不应减收设计费。

5、答案：D本题解析：本题考核的是发包人要求错误的无条件补偿条款。设计施工总承包合同订立时，承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。

6、答案：A本题解析：2021教材P85知识点：建设工程设计合同履行管理。设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

7、答案：A本题解析：平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由发包人投保为宜。

8、答案：C本题解析：2021教材P53本题考查有限数量制。通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。

9、答案：D本题解析：本题考查重点是“施工招标概述”。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。因此，本题的正确答案为D。

10、答案：D本题解析：本题考核的是试用买卖。试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间．试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

11、答案：A本题解析：教材P19本题考查的是工程建设涉及的主要险种。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

12、答案：B本题解析：本题考核的是监理人的指示。监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

13、答案：A本题解析：本题考查的是材料采购招标方式和资格要求。建设工程材料招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。在招标程序上与勘察设计和施工招标基本相同，但在评标的评审要素和量化比较方法上有所不同。

14、答案：C本题解析：如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权；如果物保由第三人提供，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。

15、答案：C本题解析：2021教材P70知识点：设备采购招标概述。机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素、量化比较的方法有所区别，可参照施工招标程序。

16、答案：D本题解析：按综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人；综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

17、答案：A本题解析：如果一个建设工程项目的施工釆用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。

18、答案：C本题解析：合同文件的解释顺序为：施工合同协议书；中标通知书；投标书及其附件；施工合同专用条款；施工合同通用条款；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。

19、答案：B、C、D、E本题解析：午后点心应该低能量，以避免影响晚餐。

20、答案：C本题解析：本题考查的是不可抗力。在合同约定工期内发生不可抗力事件的合同责任。承包人只承担两种情况，一是承包人自己的人身伤亡损失，二是承包人的施工机械设备损坏，其它的均由发包人承担。参见教材P110。

21、答案：A本题解析：2021教材P98知识点：监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

22、答案：B本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。参见教材P76。

23、答案：A本题解析：本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法。选项BCD属于交货质量的验收方法。参见教材P130。

24、答案：D本题解析：对设计单位的处罚方式包括，情节严重的，吊销资质证书。

25、答案：D本题解析：丙不知乙离职，所以乙和丙属于表见代理，甲对丙应承担付款义务。而丁明知乙离职，则乙与丁不属于表见代理。

26、答案：A本题解析：考核NEC系列合同条件。工程施工合同是NEC系列合同编制的重要基础。参见教材P162。

27、答案：C本题解析：考核合同文件。承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明；分包方案；对发包人要求中的错误说明等内容。设计模型属于承包人文件。参见教材P123。

28、答案：A本题解析：当人体缺乏维生素B2时，全血谷胱甘肽还原酶活力系数（AC）活力增高，补充维生素B2以后即下降，可以作为人体维生素B2缺乏的特异诊断方法。

29、答案：C本题解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。

30、答案：C本题解析：协议书是指业主发出中标函的28天内，接到承包商提交的有效履约保证后，双方签署的法律性标准化格式文件。

31、答案：A本题解析：本题考查的是工程款支付管理。监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。参见教材P106。

32、答案：D本题解析：一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任评标工作的项目，可以由招标人直接确定。评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平。

33、答案：A本题解析：2021教材P2本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。单价合同在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的。

34、答案：B本题解析：仲裁是一种解决争议的方式。这种争议解决方式必须是自愿的，因此必须有仲裁协议，它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件。仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。

35、答案：D本题解析：2020/2021版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生、变更、消灭。合同法律关系并不是由建设法律规范本身产生的，只有在具有一定的情况和条件下才能产生、变更和消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。

36、答案：A本题解析：知识点:工程款支付管理。单价子目的计量，需要进行现场的计量，总价子目结算通常不进行现场计量，只进行图纸计量。教材P106。

37、答案：C本题解析：本题考查的是申请撤销裁决。当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决：没有仲裁协议的；仲裁的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的；仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；裁决所根据的证据是伪造的；对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。（本知识点新教材已经删除）

38、答案：B本题解析：知识点:发包人代表。发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。教材P78。

39、答案：D本题解析：合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

40、答案：A本题解析：绿色建材应具备低消耗、低能耗、轻污染、多功能、可循环利用等特点。

41、答案：B本题解析：本题考查的是施工质量管理。发包人供应的材料未通知承包人验收，入库后发生的损坏丢失由发包人负责。

42、答案：D本题解析：（1）发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合。（2）发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。（3）发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，设计人的设计文件视为已经通过发包人审查。（4）发包人审查后不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

43、答案：A本题解析：安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、原材料，由买方承担。卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，或提供技术服务。由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。

44、答案：C本题解析：选项A是可以进行分包的；选项B投标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意；选项D发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。

45、答案：B本题解析：中度活动是指坐着伴随胳臂有力的运动，或者站着伴随相当大量的运动（如铺床、擦地板、6km/h的速度行走、运动前的热身准备活动或运动后的整理活动、打保龄球），相当于能量消耗为O.03kcal/kg体重/min。

46、答案：B本题解析：2021教材P35～36知识点：工程勘察设计的开标、评标。选项A，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录；选项B，工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会由招标人代表和有关专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3；选项C，工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，选项D，投标报价则以偏差率为评分因素并规定相应的评分标准。评标办法中应列明评标基准价的计算方法和投标报价的偏差率计算公式。

47、答案：A本题解析：本题考查的是订立合同需要明确的内容。合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短决定。参见教材P80。

48、答案：C本题解析：考核合同法律关系的构成。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。参见教材P8。

49、答案：A本题解析：2.履约担保①担保期限担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。②担保方式。采用无条件担保方式。【注释】无条件担保即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需承包人确认。当出现承包人严重违约情况时，采用无条件担保方式，不会因为解决合同争议而影响后续工程的施工。3.预付款担保标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式，主要特点为：①担保方式。担保方式也是采用无条件担保形式。②担保期限。担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。③担保金额。③担保金额。担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。【履约担保与预付款担保的区别】*

50、答案：D本题解析：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价

51、答案：D本题解析：【保证合同的变更或转让】保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。保证人是为债务人的债务做担保。因此：（1）被担保的债务人发生变化，必须取得保证人书面同意，否则保证人不再承担责任。（2）被担保的债务加重的，必须取得保证人书面同意，否则保证人对加重的部分不承担责任。（3）但债权转让导致债权人更换的，无须保证人同意，继续在原保证范围内对新债权人承担责任。

52、答案：D本题解析：已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价

53、答案：C本题解析：维生素D缺乏病以食物中缺乏维生素D来源的人群中多见，特别是婴幼儿、孕妇、乳母和老年人。

54、答案：C本题解析：教材P105在调价公式的应用中，有以下几个基本原则:（1）在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。（2）由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，?由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。（3）因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。

55、答案：C本题解析：本题考查的是工程款支付管理。费用和利润补偿的原则如下表所示。参见教材P104。类型确定方式属于发包人也无法合理预见和克服的情况应补偿费用但不计利润属于发包人应予控制而未做好的情况则应补偿费用和合理利润

56、答案：C本题解析：2021教材P15知识点：担保方式。拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人负责清偿。

57、答案：B本题解析：招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。

58、答案：B本题解析：教材P120～121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A错误，总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体；选项B正确，分包工作需要征得发包人同意；选项C，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也不是分包合同的当事人，所以不是共同发包；选项D错误，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

59、答案：B本题解析：考核开箱检验、安装、调试、考核、验收。除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。参见教材P148。

60、答案：B本题解析：2021教材P11知识点：代理关系。无权代理行为经追认后，将无权代理行为转化为合法的代理行为，未经追认的由行为人承担民事责任。

61、答案：A本题解析：2020/2021版教材P165-166风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由业主承担，CM承包商获取约定的酬金。因此，本题的正确答案为A。

62、答案：B本题解析：营养素使用每100g(或100mL)食品或每份食用量的食品中某一种营养素的质量来标示。

63、答案：A本题解析：本题考查的是担保方式。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人，但是企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供担保。参见教材P13。

64、答案：D本题解析：2020/2021版教材P89-90本题考核的是合同附件格式。《标准施工合同》中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。

65、答案：B、C、D、E本题解析：维生素B1广泛存在天然食物中，如动物内脏的肝、心、肾，肉类、豆类和粗加工的粮谷类。

66、答案：D本题解析：考点:大型工程设备采购招标概述。大型工程设备采购标的属于加工承揽。参见教材P54。

67、答案：B本题解析：5、定金罚则（1）给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金；（2）收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。

68、答案：C本题解析：2021教材P45本题考查的是工程施工招标程序。在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。

69、答案：C本题解析：2020/2021版教材P162选项A:带有分项工程表的标价合同;选项B:带有工程量清单的标价合同;选项C:带有分项工程表的目标合同;选项D:带有工程量清单的目标合同;

70、答案：D本题解析：本题考查的是工程施工招标程序。现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。

71、答案：A本题解析：如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；遇价格下降时，按新价格执行。

72、答案：C本题解析：2021教材P101知识点：施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。

73、答案：D本题解析：2021教材P119～120本题考查的是工程总承包合同特点。选项A，设计施工总承包，承包人变更更容易；选项B，该模式下，可以缩短建设周期；选项C，该模式下，合同责任明确，设计施工责任均为承包人责任。

74、答案：C本题解析：2021教材P36本题考查的是工程勘察设计的开标、评标。工程设计评标中应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等时，以投标报价低的优先。

75、答案：B本题解析：本题考查的是施工进度管理。进度计划的修改必须由承包人完成。

76、答案：C本题解析：非承包人原因造成的实际时间拖延，发包人必须既赔偿损失，又顺延工期。

77、答案：D本题解析：2020/2021版教材P89-90本题考核的是预付款担保。预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。

78、答案：D本题解析：合同有效期为自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止。

79、答案：C本题解析：2020/2021版教材P75-76组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款；(5)通用合同条款；(6)发包人要求；(7)勘察费用清单；(8)勘察纲要；(9)其他合同文件。

80、答案：C本题解析：考核工程款支付管理。选项A，由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整；选项B，因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效；选项D，因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。参见教材