2024年全国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试经典测试题(附答案)

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国二级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、（2020年真题）关于建设工程暂估价的说法，正确的是()。A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定B.暂估价的适用范围仅包括工程和货物C.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目D.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

2、（2021年真题第2批）关于两阶段招标的说法，正确的是（）。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

3、根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对（）依法追究刑事责任。A.法定代表人B.经营负责人C.直接责任人D.项目负责人

4、建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月到3年，但针对具体情况有不同的规定。对此，下列表述中正确的是（）。A.良好行为记录信息的公布期限为5年B.企业整改经审核确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月C.招标投标违法行为记录的公告期限为1年，但行政处罚限定当事人投标资格的期限少于1年的例外D.需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

5、（2017年真题）甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲()。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元

6、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法中，正确的是（）。A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为表见代理，合同有效D.王某的行为为委托代理，合同有效

7、（2021年真题第1批）关于开标的说法，正确的是（）。A.投标人少于5个的，不得开标B.投标人对开标有异议的，应当在开标结束后另行提出C.开标应当由招标代理机构主持D.招标人应当按照招标文件规定的时间，地点开标

8、根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，关于建筑施工企业参加工伤保险的说法，正确的是（）。A.按用人单位参保的建筑施工企业应当以社会保险总额为基数缴纳工伤保险费用B.建设项目的工伤保险费用由施工总承包单位在项目开工前一次性代缴C.以建设项目为单位参保的，可以按照招标控制价的一定比例计算缴纳工伤保险费D.建筑施工企业应当在投标报价中将工伤保险费用单独列支，作为可竞争费

9、关于施工企业安全费用的说法，正确的是（）。A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可以降低B.安全费用以工程造价为计提依据C.安全费用不列入工程造价D.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用

10、根据《税收征管法》规定，纳税人未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款()的滞纳金。A.B.C.D.

11、《固体废物污染环境防治法》规定，转移固体废物，应向（）的省钚保部门报告，并应经接受地省环保部门的许可。A.移入地B.移出地C.途经地D.接受地

12、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

13、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2004年5月20日B.2005年3月15日C.2005年5月20日D.2005年6月25日

14、建筑施工企业负责人要定期带班检查、每月检查时间不少于其工作日的（）。A.15%B.10%C.25%D.30%

15、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。A.宪法＞法律＞行政法规＞地方政府规章B.法律＞行政法规＞地方性法规＞部门规章C.行政法规＞部门规章＞地方性法规＞地方政府规章D.国际条约＞宪法＞地方性法规＞司法解释

16、在下列几种情形中，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是（）。A.小王在试用期内迟到、早退，不符合录用条件B.小李因为犯盗窃罪，被判处有期徒刑3年C.小孔在外出执行任务时因工负伤，成为残疾人D.小吴在休息日酗酒后摔伤住院，出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作

17、根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其停工留薪期一般不超过()。A.3个月B.6个月C.12个月D.9个月

18、下列事件中，属于建筑工程一切险承保的是()。A.因山体滑坡导致在建桥梁工程损毁B.由工艺不善引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏

19、（2021年真题第2批）关于用能单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度

20、建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）。A.主合同B.从合同C.无偿合同D.计划合同

21、工程师李某经考试合格取得建造师资格证书后工作单位变动，通过新聘用单位进行的注册属于()A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册

22、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。A.建设工程进度及投资计划B.建设工程有关安全施工措施的资料C.建设工程有关质量保证措施的资料D.建设工程安全生产人员的有关资料

23、土地承包经营权属于（）。A.所有权B.用益物权C.担保物权D.准物权

24、场景(四）具有房屋建筑设计丙级资质的某油田勘探开发公司欲新建专家公寓，该工程地下一层，地上九层，预制钢筋混凝土桩基础，钢筋混凝土框架结构。由甲设计院设计，施工图经乙审图中心审査通过。经公开招标，由某施工单位承建，包工包料，某监理公司负责工程的监理。施工过程中，建设单位要求更换外墙保温材料。根据《建设工程质量管理条例》，（）应当保证钢筋混凝土预制桩符合设计文件和合同要求。A.建设单位B.监理公司C.施工单位D.设计单位

25、根据《水污染防治法》，关于施工现场水污染防治的说法，正确的是（）。A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止设置排污口C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水D.建设工程开工前，施工单位应当查明工程建设范围内地下排水与污水设施

26、下列属于委托代理的是（）。A.肢解分包B.转包工程C.分包商完成主体结构施工D.请律师代为诉讼

27、王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利。这种调解方式属于()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解

28、《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，下列说法错误的是（）。A.可以协议补充B.不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定C.价款或者报酬不明确的，按照订立合同时签订地的市场价格履行D.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间

29、某施工单位违反国家规定，在施工中偷工减料，使用了不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工程质量并且导致建筑工程坍塌，致使多人重伤、死亡。该施工单位的行为已经构成(）。A.重大劳动安全事故罪B.工程重大安全事故罪C.重大责任事故罪D.强令违章冒险作业罪

30、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15天B.30天C.45天D.60天

31、建筑工程一切险中因下列原因造成的损失和费用，保险人不负责赔偿的是（）。A.设计错误B.地震C.水灾D.意外事故

32、甲公司将施工机械出租给乙公司，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给不知情的丙公司，关于乙、丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是（）。A.有效B.可撤销C.无效D.效力待定

33、（2020年真题）关于施工许可证适用范围的说法，正确的是()。A.实行开工报告批准制度的建设工程，不再领取施工许可证B.工程投资额在50万元以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证C.房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，无需申请办理施工许可证D.建筑面积超过300平方米的临时性房屋建筑需办理施工许可证

34、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公大楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）。A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

35、（2018年真题）根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的

36、下列关于强制性国家标准发布的说法，符合《强制性国家标准管理办法》规定的是（）。A.国务院标准化行政主管部门应当免费公开强制性国家标准文本B.应当自发布之日起30日内在全国标准信息公共服务平台公开C.强制性国家标准文本的效力强于其解释文本的效力D.国务院标准化行政主管部门可以有偿提供强制性国家标准的解释文本

37、下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是（）。A.监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失B.中途设计变更造成的损失C.自行采购不合格建筑材料造成的损失D.图纸不合理造成的损失

38、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉B.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内C.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理

39、（2021年第1批真题）根据《保障农民工工资支付条例》，施工总承包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少()。A.3年B.1年C.2年D.5年

40、某施工项目材料采购合同中，当事人对价款没有约定，未达成协议，也无法根据合同有关条款或交易习惯确定，应按照（）的市场价格履行。A.履行义务一方所在地B.材料所在地C.合同签订地D.订立合同时履行地

41、场景（三）甲建设单位在某城市中心区建设商品房项目，由取得安全生产许可证的乙施工单位总承包，由丁监理公司监理。乙经过甲同意将基础工程分包给丙施工单位，丙在夜间挖掘作业中操作失误，挖断居民用水管造成大面积积水，需抢修。后续又发生两起安全事故：（1)乙施工单的施工人员违反规定使用明火导致失火，造成一名工人受伤；（2)焊接现场作业员王某违章作业造成漏电失火，王某撤离现场。根据环境保护相关法律法规，对于项目夜间抢修的说法正确的是（）A.可以直接抢修B.有县级以上人民政府或者有关主管部门证明可以抢修C.向所在地居民委员佘或街道申请后可以抢修D.不可以夜间抢修

42、关于招标的资格审查，下列说法正确的是（）。A.依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件B.通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新审查C.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止5日前提出D.资格审查分为资格预审和资格后审

43、以下有关计算软件的法律保护的说法中，不正确的是（）。A.一般情况下，软件著作权属于软件开发者B.接受他人委托开发的软件，当双方无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由委托人享有C.为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬D.自然人开发的软件，其保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日

44、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容中，不属于强制性标准监督检查的内容是()。A.工程项目的安全、质量B.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节C.工程项目采用的材料、设备D.工程项目技术人员的劳动合同

45、财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权

46、（2019年真题）某政府工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见，承包人诉诸法院，上述纠纷属于（）。A.行政纠纷B.民事纠纷C.刑事纠纷D.程序纠纷

47、（2015年真题）根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是()。A.撤销注册B.处1万元以上罚款C.三年内不得再次申请注册D.不予注册

48、招标人和中标人在中标合同之外另达成的下列协议中，属于背离中标合同实质性内容的是（）。A.中标人以市场价格购买承建房产的B.双方就设计变更增加费用的C.中标人向招标人捐赠财物以降低工程价款的D.中标人因故变更项目经理人

49、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列施工企业的违法行为中属于应当撤销安全生产许可证的是（）A.冒用安全生产许可证的B.安全生产许可证未办理延期手续继续从事施工活动的C.使用伪造的安全生产许可证的D.以贿赂手段取得安全生产许可证的

50、工程建设国家标准实施后，其复审周期一般为()年。A.3B.4C.5D.6二、多选题

51、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任

52、二级建造师李某在2011年8月注册有效期满时办理了延续注册，则他的注册有效期可延续到()。A.2013年9月B.2013年8月C.2014年8月D.2015年9月

53、下列选项中，属于经营者采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势的是（）。A.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便B.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.交易相对方的工作人员

54、下列关于施工质量检验和返修的规定，说法正确的是（）。A.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和监理单位B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位可以不负责返修C.施工单位只对竣工验收不合格的质量问题承担返修义务D.因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人可以要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建

55、某施工企业的下列工作安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天

56、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明的是施工企业的（）。A.负责项目管理的技术人员B.项目负责人C.技术负责人D.安全员

57、关于招标公告的说法，正确的是（）。A.招标人无论采用何种招标方式，均应当发布招标公告B.招标公告应当载明的事项包括招标人的名称和地址C.依法必须进行招标的项目的招标公告，可以在任一报刊、信息网络或者其他媒介发布D.招标公告无需载明招标项目的性质、实施地点和时间

58、根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。A.对整改确有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月B.建筑市场诚信行为不良信用信息的公布期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定

59、关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任

60、（2020年12月真题）根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。A.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B.将承包的工程转包的C.在施工中偷工减料的D.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

61、根据《建筑法》，开工报告制度是指（）。A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的确认

62、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订了建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是（）。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人

63、根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是（）。A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

64、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障。该相关工作是制定()A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案

65、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A.评标委员会B.项目经理部C.监理单位D.投标联合体

66、甲公司投资的某公建项目招标，乙公司以8200万工程报价中标，甲、乙双方按中标价签订了合同并按规定备了案。开工前，甲要求乙降低合同价，乙无奈同意，二者订立了协议，工程价款改为7600万，工程完工后，乙要求按合同进行结算，甲坚持按协议结算。正确的处理是（）。A.合同无效，协议也无效，按无效合同处理B.合同有效，协议有效，但应以协议为结算依据C.合同有效，协议无效，以合同为结算依据D.合同无效，协议有效，以协议为结算依据

67、《招标投标法实施条例》对于开标的规定，说法错误的是（）。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.开标地点应该为招标文件中预告确定的地点C.招标人聘请代理机构的，开标由招标代理机构主持D.招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读

68、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故后，关于该职工工伤保险待遇支付的说法，正确的是（）。A.由建设单位先行支付B.由工伤保险基金先行支付C.由分包单位与建设单位共同承担D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任

69、根据《绿色施工导则》，关于临时用地保护的说法，正确的是（）。A.工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌B.优化基坑施工方案，保持对土地的扰动C.红线外临时占地不得占用农田和耕地D.施工周期无论长短，均按临时绿化处理

70、所谓投标有效期，是指（）的日期。A.发售招标文件到投标截止时B.发售招标文件到签发中标通知书之日C.投标截止之日到签发中标通知书之日D.投标人投送投标文件之日至投标保证金失效之日

71、（2017年真题）甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）。A.请求减少价款至16万元B.以欺诈为由请求解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任

72、关于建筑市场诚信行为的公布，下列说法不正确的是()。A.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年B.对整改确有实效的，经批准可以缩短其不良行为记录信息的公布期限C.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密和商业秘密的一律不得公开D.行政处理决定在被行政复议期间，公告部门不停止对违法行为记录的公告

73、（2021年真题第1批）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工日期的说法，正确的是（）。A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接收的，以承包人申请交付为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

74、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成

75、下列评标委员会成员的行为，合法的是（）。A.向招标人征询确定中标人的意向B.接受投标人提出的主动澄清C.对投标提出否决意见D.接受个人所提出的询问意见

76、关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

77、关于安全生产重大事故隐患排查治理的说法，正确的是（）A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门C.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理D.企业及工程项目的主要负责人对重大隐排查治理工作全面负责

78、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。A.所有权B.担保物权C.用益物权D.占有权

79、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。A.安全监督管理机构B.施工单位C.建设单位D.监理单位

80、根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案B.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收C.工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内。向备案机关提交工程质量监督报告D.备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见

81、（2018年真题）甲委托乙采购一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。A.乙对丙的行为承担责任B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C.甲与乙对丙的行为承担连带责任D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

82、下列表述错误的是()A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.代理委托书授权不明的，代理人应向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任C.指定代理人是指按照人民法院或者有关机关的指定而产生的代理D.无民事行为能力和限制民事行为能力人，其监护人因法律规定而成为被监护人的法定代理人

83、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。A.施工许可证发证机关B.县级以上人民政府C.省市人民政府D.国务院

84、（2018年真题）关于和解的说法，正确的是()。A.和解只能发生在诉讼前B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解C.和解达成协议，必须以书面形式作出D.和解达成的协议具有合同效力

85、下列纠纷中，属于侵权纠纷的是（）。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

86、关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。(2017)A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

87、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2004年5月20日B.2005年3月15日C.2005年5月20日D.2005年6月25日

88、甲公司与乙公司因合同纠纷向某区基层法院起诉，乙应诉，经开庭审理，法院判决甲胜诉，乙对区法院的判决实体内容无异议，却以双方签订了仲裁协议为由向市中级法院提出起上诉，要求据此撤销一审判决，市中级法院的正确处理应为（）。A.查清事实后改判，驳回甲的诉讼请求B.仲裁协议如果有效，则裁定撤销一审判别决，驳回甲的起诉C.裁定驳回乙的上诉，维持原判决D.裁定撤销一审判决，发回原法院重审

89、关于运输合同的说法，正确的是（）。A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要求返还C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人D.联运合同中，损失发生在同一区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

90、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的（）管辖。A.仲裁委员会的上级主管机关B.仲裁委员会所在地的基层人民法院C.仲裁机构所在地的中级人民法院D.被告所在地的基层人民法院

91、根据《建设工程质量管理条例》下列文件中，不属于工程监理单位对施工质量实施监理依据的是（）。A.施工合同中约定采用推荐性标准B.工程施工图纸C.法律法规D.监理合同

92、（2016年真题）下列权利中，属于用益物权的是()。A.船舶抵押权B.房屋租赁权C.土地所有权D.建设用地使用权

93、下列属于行政强制执行的是（）。A.查封场所、设施或者财物B.冻结存款、汇款C.划拨存款、汇款D.限制公民人身自由

94、建设单位应当在竣工验收后（）个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。A.1B.3C.4D.6

95、关于工程总承包的说法，不正确的是（）。A.工程总承包单位应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或施工资质B.具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体，可以承接工程总承包C.联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任D.工程总承包单位不得是该工程总承包项目的监理单位、造价单位、招标代理单位

96、招标人下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（）。A.拒收未通过资格预审的投标人提交的投标文件B.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件C.设定与合同履行有关的资格条件D.对不同的投标人采取相同的资格审查标准

97、（2021年真题第2批）关于诉讼时效的说法，正确的是（）。A.人民法院应当主动适用诉讼时效的规定B.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效C.超过诉讼时效期间后权利人起诉的，人民法院不予受理D.诉讼时效期届满后，义务人已经自愿履行的，可以请求返还

98、2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）。A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲与乙承担连带责任D.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效A项，甲、丙之间签订的债权转让合同，自签字盖章之日（9月15日）起生效。B项，甲、丙之间债权转让行为自债权转让通知债务人乙时生效，即丙于9月25日可以向乙主张债权。C项，当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效，原债权人被新的债权人替代，或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。因此，甲、乙并不向丙承担连带责任。

99、（2014年真题）承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担()。A.按份责任B.补充责任C.连带责任D.公平责任

100、下列关于节假日加班工资的说法，正确的是（）。A.用人单位安排劳动者日常工作应支付150％的加班费B.用人单位休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资200％的加班费C.用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资报酬的250％加班费D.法定休息日安排劳动者工作的，支付不低于400%的工资报酬

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：暂估价，是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。A项错误，暂估价由招标人在招标文件中确定。D项错误，暂估价的适用范围包括工程、货物、服务。C项错误，暂估价是在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。体现的是价格、金额。D项正确，招标人可以依法对工程以及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。

2、答案：B本题解析：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标（A选项错误）。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件（C选项错误）。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件（B选项正确）。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出（D选项错误）。教材页码：P71-74

3、答案：C本题解析：本题考查的是施工单位质量违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

4、答案：B本题解析：《建筑市场诚信行为信息管理办法》对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。

5、答案：C本题解析：本题考查的是定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。所以交的50万里面只有40万能够作为定金使用，多交了10万。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。双倍返还定金：40*2＝80万；多交部分也应当返还给对方：80＋10＝90万。

6、答案：C本题解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同,相对人有理由相信行为人有权代理的，该代理行为有效。

7、答案：D本题解析：A选项错误：投标人少于3个的，不得开标。教材页码：P74-80

8、答案：B本题解析：建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳务分包单位使用的农民工。

9、答案：B本题解析：AC错误，建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时不得删减，列入标外管理。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

10、答案：B本题解析：暂无解析

11、答案：B本题解析：转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省级人民政府环境保护行政主管部门报告,并经固体废_接受地的省级人民政府环境保护行政主管部门许可。

12、答案：B本题解析：本题考查投标的相关规定。A标书是密封的，所以在递并投标文件时，无法判断投标文件是否签字盖章，所以只有在开标后进行初步评审时发现无签字和盖章再否决其投标，不能拒收。C投标人逾期送达的文件，招标人应当拒收。D联合体投标，在通过资格预审后，作何成员的变动须经过招标人的同意。参见教材P82。

13、答案：D本题解析：普通诉讼时效期间通常为2年。《民法通则》第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。

14、答案：C本题解析：本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。建筑施工企业负责人要定期带班检查、每月检查时间不少于其工作日的25%。

15、答案：A本题解析：2021/2020版教材P4页宪法是国家的根本大法,具有最高的法律效力。法律的效力低于宪法，但高于其他法。行政法规的效力低于宪法和法律。地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。

16、答案：D本题解析：本题考查的是劳动合同的解除和终止。预告解除（用人单位提前30日以书面形式通知劳动者）的条件：（1）劳动者患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从事另行安排工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任；（3）原劳动合同所依据的客观情况发生重大变化，致使合同无法履行。（三）用人单位经济性裁员的规定1.一般规定用人单位需要裁减人员20人以上，或者不足20人但占企业职工总数10%以上的，提前30日向工会或全体职工说明情况，并经劳动行政部门报告。（1）依照企业破产法规定进行重整的；（2）生产经营发生严重困难的；（3）企业转让、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；（4）其它致使劳动合同无法履行的。2.裁减人员时，应优先留用的人员：（1）订立较长期限的固定合同的；（2）订立无固定期限合同的；（3）家庭无其他就业人员，有需要抚养的老人或者未成年人的。『记忆』优先考虑为企业做长期贡献的，以及企业应当承担的社会责任。『注意』用人单位在6个月内重新招用人员的，在同等条件下优先招用被裁减人员。

17、答案：C本题解析：职工因工作迦受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。

18、答案：A本题解析：P35-39本题考查的是建设工程保险的主要种类和投保权益，为一般考点。建设工程活动涉及的险种也较多。主要包括：建筑工程一切险(及第三者责任险)、安装工程一切险(及第三者责任险)、机器损坏险、机动车辆险、建筑职工意外伤害险、勘察设计责任保险、工程监理责任保险等。选项A为建筑工程一切险的承保范围，选项B为安装工程一切险的除外责任，选项C为建筑职工意外伤害险，选项D为安装工程一切险。故选项A正确。

19、答案：B本题解析：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。教材页码：P188-192

20、答案：B本题解析：2021/2020版教材P29页担保合同是从合同，从合同无效，担保合同无效。建设工程施工常用的担保种类：施工投标保证金、施工合同履约保证金、工程款支付担保、预付款担保。

21、答案：A本题解析：建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册。《注册建造师管理规定》第6条规定，申请初始注册时应当具备以下条件：(1)经考核认定或考试合格取得资格证书；(2)受聘于一个相关单位；(3)达到继续教育要求；(4)没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。李某通过新聘用单位进行的注册属于初始注册。

22、答案：B本题解析：2021版教材P48/2020版教材P47页《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。

23、答案：B本题解析：本题考查的是物权的种类。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。

24、答案：C本题解析：根据《建设工程质量管理条例》第二十九条规定，施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。故选C。

25、答案：A本题解析：B错误，在具有特殊经济文化价值的水体保护区内，禁止新建排污口；C错误，向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准；D错误，建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下排水与污水设施。

26、答案：D本题解析：本题考查的是代理的法律特征和主要种类。委托代理按照代理人的委托行使代理权。

27、答案：D本题解析：2010年8月颁布的《中华人民共和国人民调解法》(以下简称《人民调解法》)规定，人民调解是指人民调解委员会通过说服、疏导等方式，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。黑钻押题，金考典软件考前更新，下载链接www.jinkaodian.com人民调解制度作为一种司法辅助制度，是人民群众自己解决纠纷的法律制度，也是一种具有中国特色的司法制度。根据此题题意，人民调解符合题意。故答案为D选项。

28、答案：C本题解析：《民法典》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确定。如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《民法典》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，依照规定履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时请求履行，但是应当给对方必要的准备时间。

29、答案：B本题解析：在建设工程领域，常见的刑事法律责任如下：①工程重大安全事故罪：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为；②重大责任事故罪：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果；③重大劳动安全事故罪：安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人，处以此罪名。

30、答案：A本题解析：建设单位应自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

31、答案：A本题解析：2022教材P35-39建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。

32、答案：D本题解析：暂无解析

33、答案：A本题解析：B项错误，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。C错误，房屋建筑配套的线路、管道、设备的安装工程，需要申请办理施工许可证。D项错误，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。鉴于上述工程的特殊性，无需办理施工许可证。

34、答案：A本题解析：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

35、答案：D本题解析：执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序。有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：（1）申请人表示可以延期执行的；（2）案外人对执行标的提出确有理由异议的；（3）作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；（4）作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；（5）人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。有下列情况之一的，人民法院应当裁定终结执行：（1）申请人撤销申请的；（2）据以执行的法律文书被撤销的；（3）作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的；（4）追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的；（5）作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的；（6）人民法院认为应当终结执行的其他情形。

36、答案：A本题解析：《强制性国家标准管理办法》规定，国务院标准化行政主管部门应当自发布之日起20内在全国标准信息公共服务平台上免费公开强制性国家标准文本。强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。解释发布后，国务院标准化行政主管部门应当自发布之日起20日内在全国标准信息公共服务平台上免费公开解释文本。

37、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失应该由发包人承担，选项A错误；中途设计变更造成的损失应该由发包人承担，选项B错误；图纸不合理造成的损失应该由发包人承担，选项D错误。

38、答案：A本题解析：本题考查的是招标投标投诉与处理。选项A正确，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。选项C错误，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。选项B错误，需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。选项D错误，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

39、答案：A本题解析：施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。

40、答案：D本题解析：根据《合同法》，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行；履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

41、答案：B本题解析：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。故选B。

42、答案：D本题解析：A项错误，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。B项错误，通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。C项错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出。

43、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。委托开发的软件，如无约定或约定不明，其著作权属于受托人。

44、答案：D本题解析：根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容包括：(1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；(2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；(3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；(4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；(5)工程中采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。

45、答案：B本题解析：处分权是指依法对财产进行处置，决定财产在事实上或法律上命运的权能。处分权的行使决定着物的归属。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。B选项正确。

46、答案：B本题解析：建设工程民事纠纷是建设工程活动中平等主体之间发生的以民事权利义务法律关系为内容的争议。民事纠纷有三个特点：第一，民事纠纷主体之间的法律地位平等；第二，民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议：第三，民事纠纷的可处分性（针对有关财产关系的民事纠纷具有可处分性，而有关人身关系的民事纠纷多具有不可处分性）。在建设工程领域，较为普遍和重要的民事纠纷主要是合同纠纷、侵权纠纷。本题中的纠纷是建设工程合同纠纷，虽为政府工程项目，但是在政府采购中，政府一方并未行使行政管理职能，而是作为民事主体出现，在建设工程合同中与承包方处于平等地位。

47、答案：D本题解析：本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予以注册。

48、答案：C本题解析：2022教材P112-117招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020〕25号）规定，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认元效的，人民法院应予支持。

49、答案：D本题解析：建筑施工企业以欺骗、贿赔等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

50、答案：C本题解析：复审一般在国家标准实施后5年进行1次。

51、答案：B本题解析：出借或借用其他企业资质的承揽工程，因质量问题出现损失的，施工企业（出借方）和使用本企业名义的施工单位（借用方）承担连带责任。

52、答案：C本题解析：2021/2020版教材P64页注册证书与执业印章有效期为3年。延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年。

53、答案：D本题解析：经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：（1）交易相对方的工作人员；（2）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；（3）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。

54、答案：D本题解析：A错误，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。B错误，对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修。C错误，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

55、答案：C本题解析：本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。

56、答案：A本题解析：本题考查的是编制安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定。建设工程施工前负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。

57、答案：B本题解析：A项错误，《招标投标法》规定，招标人采用公开招标方式的，应当发布招标公告。B正确，D项错误，招标公告应当载明招标人的名称和地址、招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。C项错误，依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。

58、答案：B本题解析：本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。选项A错误，公布期限最短不得少于3个月。选项C、选项D错误，对招标投标违法行为记录公告期限为6个月，依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

59、答案：C本题解析：本题考查的是法人在建设工程中的地位。建设单位可能是没有法人资格的其他组织。法人在建设工程中的地位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力。目录2法人与经理部关系1.项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构（故无法独立承担民事责任）；2.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担；3.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者。

60、答案：B本题解析：承揽业务不良行为认定标准：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。A、C选项属于工程质量不良行为，D选项属于工程安全不良行为。

61、答案：B本题解析：教材P44按照国管院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。2019年删除了政府审批的开报告和监理审批的开工报告的区别，但是仍需要了解政府批准的开工报告。

62、答案：B本题解析：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。

63、答案：B本题解析：教材P123本题考查的是合同权利义务的转让。《合同法》规定，债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。

64、答案：A本题解析：根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，设计单位在编制设计文件时，应当结合建设工程的具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。

65、答案：C本题解析：本题考查的法人。只有监理单位具备法人资格。参见教材P7。

66、答案：C本题解析：本题考查黑白合同。工程价款的支付。当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据”。合同是合法招标形成的，而协议是背离了双方的实质性意思，协议是无效合同。参见教材P113。

67、答案：C本题解析：P74-80本题考查的是招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定，为一般考点。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。A正确。开标地点应该为招标文件中预告确定的地点。B正确。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。C错误。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。D正确。

68、答案：D本题解析：未参加工伤保险的建设项目，职工发生工伤事故，依法由职工所在用人单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连带责任；用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的，由工伤保险基金先行支付，用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还；不偿还的，由社会保险经办机构依法追偿。

69、答案：A本题解析：临时用地保护：（1）应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境。（2）红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。（3）利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。教材页码：P188-192

70、答案：C本题解析：本题考查的是招标基本程序。所谓投标有效期，是指投标截止之日到签发中标通知书之日的日期。

71、答案：A本题解析：一方以欺诈手段所签订的合同属于可变更、可撤销合同。A正确，A属于请求变更合同。B错误，可撤销合同的种类：1.因重大误解订立的合同；2.在订立合同时显失公平的合同；3.以欺诈手段订立的合同；4.以胁迫的手段订立的合同。属于可撤销合同，可撤销合同是不能解除的，合同解除适用于合法有效的合同。C错误。本条情形是欺诈而非重大误解。D错误。合同还没有签为缔约，合同签订了为违约。本题也不属于缔约过失的情形。缔约过失是指在合同订立过程中，一方当事人因违背其依据诚实信用原则所应负有的义务，而使另一方当事人信赖的利益遭受损失，而应当承担民事责任的情况。

72、答案：C本题解析：国家秘密一律不得公开，而商业秘密同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的，可以公开。

73、答案：B本题解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释【2004】14号）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；A选项错。（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；B选项正确。（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。D选项错。教材页码：P111-116

74、答案：A本题解析：仲裁庭有合议仲裁庭和独任仲裁庭。合议仲裁庭由3名仲裁员组成，当事人各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第三名由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。独任仲裁庭仅有一名仲裁员。

75、答案：C本题解析：本题考查的是评标委员会成员违法行为应承担的法律责任。评标委员会的违法行为：（1）应当回避而不回避；（2）擅离职守；（3）不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；（4）私下接触投标人；（5）向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；（6）依法应当否决的投标不提出否决意见；（7）暗示或者诱导投标人作出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；（8）其他不客观、不公正履行职务的行为。

76、答案：B本题解析：2020年5月公布的《中华人民共和国民法典（以下简称《民法典》）规定，人民法院不得主动适用诉讼时效的规定，A选项错误；当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效，B选项正确；超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。C选项错误；诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的，不得请求返还。D选项错误。教材页码：P313-321

77、答案：D本题解析：住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报，应立即组织核实，属实的由工程所在地住房城乡建设主管部门及时向承建工程的建筑施工企业下达《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》并公开有关信息，接受社会监督。生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责。

78、答案：C本题解析：2021/2020版教材P15页用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、