建筑劳务木工合同范本

建筑劳务木工合同范本第一篇范文：合同编号：[请插入具体编号]甲方（以下简称“雇主”）：[请插入甲方全称]地址：[请插入甲方地址]联系人：[请插入甲方联系人姓名]联系电话：[请插入甲方联系电话]乙方（以下简称“承包商”）：[请插入乙方全称]地址：[请插入乙方地址]联系人：[请插入乙方联系人姓名]联系电话：[请插入乙方联系电话]鉴于甲方需要进行建筑劳务木工工作，乙方具备提供此类服务的资质和能力，双方经协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。第一条工作内容1.1乙方同意按照甲方的要求，提供专业的建筑劳务木工服务，包括但不限于木材加工、木结构搭建、木制品安装等工作。1.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。第二条工作时间2.1乙方应按照甲方的要求，按时提供劳务。具体工作时间由甲方根据工程进度安排，提前通知乙方。2.2乙方应保证劳务人员的出勤，确保工程进度不受影响。如乙方原因导致工程进度延误，应按照甲方要求支付违约金。第三条劳务费用3.1乙方向甲方提供的建筑劳务木工服务，单价为[请插入具体单价]，总价款为[请插入总价款]。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方的劳务费用。3.3乙方应提供正规发票，甲方有权要求乙方提供相关税务凭证。第四条付款方式4.1本合同总价款分为三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）第一次支付：[请插入第一次支付比例]%，付款时间为：[请插入第一次支付时间]；（2）第二次支付：[请插入第二次支付比例]%，付款时间为：[请插入第二次支付时间]；（3）第三次支付：[请插入第三次支付比例]%，付款时间为：[请插入第三次支付时间]。4.2甲方未按照约定时间支付劳务费用，应按照[请插入逾期付款利率]支付违约金。第五条违约责任5.1乙方未按照约定完成工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付劳务费用，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。第六条争议解决6.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。6.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至[请插入有效期截止时间]。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[请插入具体日期]1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.工程进度计划5.相关法律法规和行业标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“雇主”）：[请插入甲方全称]地址：[请插入甲方地址]联系人：[请插入甲方联系人姓名]联系电话：[请插入甲方联系电话]乙方（以下简称“承包商”）：[请插入乙方全称]地址：[请插入乙方地址]联系人：[请插入乙方联系人姓名]联系电话：[请插入乙方联系电话]第三方（以下简称“监管方”）：[请插入监管方全称]地址：[请插入监管方地址]联系人：[请插入监管方联系人姓名]联系电话：[请插入监管方联系电话]鉴于甲方需要进行建筑劳务木工工作，乙方具备提供此类服务的资质和能力，双方经协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。同时，为确保工程质量及甲方利益，引入第三方监管方，对乙方的施工过程进行监督和管理。第一条工作内容1.1乙方同意按照甲方的要求，提供专业的建筑劳务木工服务，包括但不限于木材加工、木结构搭建、木制品安装等工作。1.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。第二条第三方监管职责2.1监管方作为独立的第三方，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保乙方的施工质量、安全及进度符合甲方的要求。2.2监管方应制定详细的施工监管方案，对乙方的施工过程进行全面检查，包括但不限于施工质量、安全防护措施、工程进度等。2.3监管方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关施工资料，以确保施工过程的合规性。第三条劳务费用3.1乙方向甲方提供的建筑劳务木工服务，单价为[请插入具体单价]，总价款为[请插入总价款]。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方的劳务费用。3.3乙方应提供正规发票，甲方有权要求乙方提供相关税务凭证。第四条付款方式4.1本合同总价款分为三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）第一次支付：[请插入第一次支付比例]%，付款时间为：[请插入第一次支付时间]；（2）第二次支付：[请插入第二次支付比例]%，付款时间为：[请插入第二次支付时间]；（3）第三次支付：[请插入第三次支付比例]%，付款时间为：[请插入第三次支付时间]。4.2甲方未按照约定时间支付劳务费用，应按照[请插入逾期付款利率]支付违约金。第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方未按照约定完成工作，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。5.2乙方施工过程中出现质量问题，乙方应承担修复费用，并支付甲方相应的赔偿金。5.3乙方不得擅自将合同约定的工作转包或分包给其他单位或个人。5.4乙方应严格按照甲方要求及监管方的监管方案进行施工，不得擅自变更施工内容、施工工艺或施工进度。第六条甲方权益保障条款6.1甲方有权根据工程进度和质量要求，对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关施工资料。6.2甲方有权要求监管方对乙方的施工过程进行不定期检查，以确保工程质量、安全及进度符合甲方要求。6.3甲方在合同约定的付款时间内支付劳务费用，如甲方逾期支付，乙方应承担逾期付款产生的违约金。6.4甲方在合同约定的工程质量、安全及进度要求范围内，有权对乙方进行考核，并根据考核结果对乙方进行奖惩。第七条争议解决7.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条第三方介入的意义和目的第三方监管方的介入，旨在确保工程质量、安全及进度符合甲方的要求，同时增加乙方施工的透明度和规范性。通过监管方的监督和管理，乙方需严格按照甲方要求进行施工，确保工程质量达标，避免甲方利益受损。第九条甲方为主导的目的和意义本合同以甲方为主导，旨在确保甲方在工程质量、安全及进度等方面的权益得到充分保障。通过与乙方及监管方的合同约定，甲方有权对乙方进行现场检查、考核第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导软件开发合同范本甲方（以下简称“客户”）：[请插入客户全称]地址：[请插入客户地址]联系人：[请插入客户联系人姓名]联系电话：[请插入客户联系电话]乙方（以下简称“开发商”）：[请插入开发商全称]地址：[请插入开发商地址]联系人：[请插入开发商联系人姓名]联系电话：[请插入开发商联系电话]第三方（以下简称“技术顾问”）：[请插入技术顾问全称]地址：[请插入技术顾问地址]联系人：[请插入技术顾问联系人姓名]联系电话：[请插入技术顾问联系电话]鉴于客户需要进行软件开发，乙方具备提供此类服务的资质和能力，双方经协商一致，特订立本合同，以明确双方的权利和义务。同时，为确保软件开发质量及客户利益，引入第三方技术顾问，对乙方的开发过程进行监督和管理。第一条软件开发内容1.1乙方同意按照客户的要求，提供专业的软件开发服务，包括但不限于软件设计、编码、测试、部署和维护等工作。1.2乙方应按照客户的需求文档和开发规范进行开发，确保软件质量符合相关法律法规和行业标准。第二条技术顾问职责2.1技术顾问作为独立的第三方，负责对乙方的开发过程进行监督和管理，确保乙方的开发质量、安全及进度符合客户的要求。2.2技术顾问应制定详细的开发监管方案，对乙方的开发过程进行全面检查，包括但不限于开发质量、安全防护措施、项目进度等。2.3技术顾问有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关开发资料，以确保开发过程的合规性。第三条软件开发费用3.1乙方向客户提供的软件开发服务，单价为[请插入具体单价]，总价款为[请插入总价款]。3.2客户应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方的软件开发费用。3.3乙方应提供正规发票，客户有权要求乙方提供相关税务凭证。第四条付款方式4.1本合同总价款分为四次支付，具体支付比例和时间如下：（1）第一次支付：[请插入第一次支付比例]%，付款时间为：[请插入第一次支付时间]；（2）第二次支付：[请插入第二次支付比例]%，付款时间为：[请插入第二次支付时间]；（3）第三次支付：[请插入第三次支付比例]%，付款时间为：[请插入第三次支付时间]；（4）第四次支付：[请插入第四次支付比例]%，付款时间为：[请插入第四次支付时间]。4.2客户未按照约定时间支付软件开发费用，应按照[请插入逾期付款利率]支付违约金。第五条客户的违约及限制条款5.1客户未按照约定提供需求文档、开发规范或技术支持，乙方有权解除本合同，并要求客户支付违约金。5.2客户在开发过程中提出额外需求或变更需求，导致乙方增加开发工作量或延误开发进度，客户应承担由此产生的额外费用。5.3客户不得擅自将合同约定的软件开发服务转包或分包给其他单位或个人。第六条乙方权益保障条款6.1乙方有权根据项目进度和质量要求，对客户进行现场检查，并要求客户提供相关技术支持。6.2乙方有权要求技术顾问对开发过程进行不定期检查，以确保软件开发质量、安全及进度符合客户要求。6.3乙方在合同约定的开发质量、安全及进度要求范围内，有权对客户进行考核，并根据考核结果对客户进行奖惩。第七条争议解决7.1对于因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条技术顾问介入的意义和目的技术顾问的介入，旨在