外墙保温施工合同书范文2024年

外墙保温施工合同书范文2024年合同目录第一章：总则1.1合同目的1.2合同适用范围1.3合同解释第二章：工程概述2.1工程名称及地点2.2工程范围2.3工程特点第三章：承包方资质3.1承包方资质要求3.2资质证明文件3.3资质变更通知第四章：合同价款及支付方式4.1合同总价4.2付款方式4.3付款进度第五章：工程材料5.1材料供应责任5.2材料质量标准5.3材料验收程序第六章：施工技术与质量要求6.1施工技术规范6.2施工质量标准6.3质量保证措施第七章：施工进度与延期7.1施工进度计划7.2延期条件与处理7.3延期责任第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施8.3事故应急处理第九章：工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果第十章：工程变更与签证10.1变更条件10.2变更程序10.3签证管理第十一章：违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式12.2协商与调解12.3仲裁与诉讼第十三章：合同变更、解除与终止13.1合同变更条件13.2合同解除程序13.3合同终止条件第十四章：合同生效与签订14.1合同生效条件14.2签订方14.3签订时间与地点以上为外墙保温施工合同的目录，各章节详细内容将在合同正文中展开。第一章：总则1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在外墙保温工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。1.2合同适用范围本合同适用于乙方承包的外墙保温工程的施工、管理、验收等全部活动。1.3合同解释本合同中出现的术语和表达，其具体含义由双方协商确定，并在合同中明确。第二章：工程概述2.1工程名称及地点工程名称为：，地点位于：。2.2工程范围本工程范围包括外墙保温材料的供应、施工、安装及相关服务。2.3工程特点本工程特点包括保温效果、耐久性、施工难度等，具体特点详见附件。第三章：承包方资质3.1承包方资质要求乙方必须具备相应的施工资质和安全生产许可证。3.2资质证明文件乙方应在合同签订前向甲方提供资质证明文件的复印件。3.3资质变更通知如乙方资质发生变更，应在变更后____天内书面通知甲方。第四章：合同价款及支付方式4.1合同总价本工程合同总价为人民币（大写）：______元。4.2付款方式甲方应根据工程进度，按照约定的比例和时间向乙方支付工程款项。4.3付款进度具体付款进度安排如下：预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%。进度款：根据工程进度分阶段支付，每阶段支付比例为____%。竣工款：工程竣工验收合格后支付至合同总价的____%。质保金：剩余____%作为质保金，质保期满后支付。第五章：工程材料5.1材料供应责任乙方负责提供符合合同要求的所有保温材料。5.2材料质量标准所有材料必须符合国家及行业标准，并通过甲方验收。5.3材料验收程序乙方应在材料到场后____天内组织甲方进行验收。第六章：施工技术与质量要求6.1施工技术规范乙方应按照国家及行业施工技术规范进行施工。6.2施工质量标准工程质量应达到国家及行业规定的合格标准。6.3质量保证措施乙方应制定并执行质量保证体系，确保工程质量。第七章：施工进度与延期7.1施工进度计划乙方应根据合同要求制定详细的施工进度计划。7.2延期条件与处理如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。7.3延期责任具体延期责任如下：因乙方原因造成的延期，乙方应支付违约金。因不可抗力或其他非乙方原因造成的延期，双方应协商解决。以上为外墙保温施工合同前七章的详细内容，各章节的具体条款和条件将在合同附件中进一步明确。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。8.2环境保护措施乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。8.3事故应急处理乙方应制定事故应急预案，一旦发生事故，应立即启动预案并通知甲方。第九章：工程验收9.1验收标准工程验收应按照国家及行业标准和合同约定的质量要求进行。9.2验收程序乙方完成工程后，应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后____天内组织验收。9.3验收结果验收合格后，双方应签署验收合格证明；如不合格，乙方应在规定时间内整改。第十章：工程变更与签证10.1变更条件工程变更应基于甲方合理要求或设计变更，并经双方协商一致。10.2变更程序乙方应在接到变更通知后，按照变更内容调整施工方案，并报甲方审批。10.3签证管理因变更产生的额外费用，乙方应提交签证申请，经甲方审批后作为合同补充。第十一章：违约责任11.1违约情形包括但不限于未按期完成工程、工程质量不合格、违反安全生产规定等。11.2违约责任违约方应赔偿守约方因此遭受的损失，并承担相应的法律责任。11.3违约赔偿违约赔偿的具体金额或计算方式应由双方协商确定，并在合同中明确。第十二章：合同争议解决12.1争议解决方式双方应首先通过协商解决争议，协商不成时可采取其他方式。12.2协商与调解双方可邀请第三方进行调解，以协助解决争议。12.3仲裁与诉讼经协商或调解无效，双方同意提交至约定的仲裁委员会仲裁，或向人民法院提起诉讼。第十三章：合同变更、解除与终止13.1合同变更条件合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更。13.2合同解除程序一方要求解除合同，应提前____天书面通知对方，并说明理由。13.3合同终止条件包括但不限于工程完工、合同期限届满、双方协商一致等。第十四章：合同生效与签订14.1合同生效条件本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。14.2签订方甲方：，乙方：。14.3签订时间与地点本合同于____年____月____日在____签订。14.4合同份数本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。以上为外墙保温施工合同后七章的详细内容，各章节的具体条款和条件将在合同附件中进一步明确。多方为主导时的，附件条款及说明一、工程质量保证附件质量保证体系乙方应建立并实施全面的质量保证体系，确保工程质量符合合同要求。材料与施工标准所有施工材料及工艺必须符合国家或行业标准，并得到甲方的确认。质量检验与验收乙方应提供详细的质量检验报告，并在关键节点邀请甲方参与验收。二、安全生产与环境保护附件安全生产计划乙方应制定安全生产计划，明确安全责任人和安全措施。环境影响评估施工前应进行环境影响评估，制定相应的环境保护措施。应急预案乙方应制定应急预案，以应对可能发生的安全事故或环境问题。三、施工进度与延期处理附件施工进度表乙方应提交详细的施工进度表，并定期更新以反映实际进度。延期通知与处理任何可能导致工程延期的情况，乙方应及时通知甲方，并提出处理方案。赶工措施如需赶工以满足合同要求，乙方应提出赶工方案，并承担相应费用。四、合同价款与支付条件附件价款构成明确合同价款的构成，包括材料费、人工费、管理费等。支付条件详细列明各阶段的支付条件和支付时间点。价格调整机制若原材料价格波动或市场条件变化，双方应协商调整合同价格。五、工程变更与签证管理附件变更申请流程明确工程变更的申请流程和审批机制。签证管理因变更产生的额外工作，乙方应及时提交签证申请，并得到甲方确认。变更费用计算变更引起的费用增减应按照合同约定的计价方法计算。六、违约责任与赔偿附件违约情形明确各种违约情形，包括延期交付、质量不合格等。违约责任违约方应承担的责任，包括但不限于违约金、赔偿损失等。赔偿计算方法违约赔偿的计算方法和支付程序。七、合同争议解决附件争议解决机制明确争议解决的首选方式为协商，协商不成时可采取调解、仲裁或诉讼。仲裁机构选择双方同意选择的仲裁机构及仲裁规则。诉讼管辖法院如选择诉讼方式解决争议，应明确有管辖权的人民法院。八、合同生效、变更、解除与终止附件合同生效条件明确合同的生效条件，如签字盖章、预付款到账等。合同变更程序合同变更应遵循的程序和要求。合同解除与终止条件明确合同解除和终止的条件及后续处理事宜。九、合同签订与保管附件签订方信息甲方、乙方的详细信息，包括名称、地址、授权代表等。签订时间与地点合同签订的具体时间和地点。合同保管合同正本与副本的保管责任和要求。以上附件条款及说明构成了合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。在合同执行过程中，所有参与方应严格遵守附件中的条款，并根据实际情况进行适当的调整和补充。附件及其他补充说明一、附件列表：附件一：工程质量保证细则。附件二：安全生产与环境保护措施。附件三：施工进度与延期处理办法。附件四：合同价款与支付条件明细。附件五：工程变更与签证管理规定。附件六：违约责任与赔偿条款。附件七：合同争议解决机制。附件八：合同生效、变更、解除与终止条件。附件九：合同签订与保管说明。二、违约行为及认定：违约行为包括但不限于未能按时完成工程、工程质量未达标、违反合同条款、未按约定支付款项等。违约行为的认定应基于合同条款、实际施工情况及相关证据，由守约方提出，并经双方协商或第三方权威机构确认。三、法律名词及解释：不可抗力：指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。连带责任：指两个或两个以上的当事人对同一债务承担共同责任，债权人有权要求任何一个或几个债务人承担全部债务。质保期：指工程完工后，承包方对工程质量承担保证责任的期限。四、规定合同的争议解决机制，包括协商、调解、仲裁或诉讼等程序：争议发生时，双方应首先通过友好协商解决。若协商无效，可寻求专业调解机构进行调解。调解不成时，双方同意提交至约定的仲裁委员会进行仲裁。若仲裁结果仍不能满足双方，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、明确合同的生效条件、变更与解除程序及合同终止后的相关事宜：合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。合同变更应经双方协商一致，并以书面形式确认。一方要求解除合同，应提前通知对方，并说明解除原因和后续处理方案。合同终止后，双方应根据合同条款完成工程款结算