城市绿化景观施工合同开发商

城市绿化景观施工合同开发商合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系方式：鉴于：2.乙方具备项目施工的专业技能和经验，愿意承担项目的施工任务；3.双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条施工内容1.1乙方应按照甲方的要求，完成项目范围内的绿化景观施工，包括但不限于绿化种植、景观小品、园林设施等；1.2乙方应确保施工质量符合国家相关法律法规及行业标准；1.3乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。第二条工期2.1项目施工期限自双方签订合同之日起至__________日止；2.2乙方应按照甲方要求，提前提交施工进度计划，并按照计划完成施工；2.3如有不可抗力等因素影响施工进度，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。第三条质量标准（1）国家及行业相关法律法规；（2）甲方提供的施工图纸及技术要求；（3）甲方与乙方另行约定的质量标准。3.2乙方应按照甲方要求，对施工过程中的质量问题进行整改，直至满足质量要求。第四条合同价格4.1乙方向甲方提供施工服务，合同总价款为人民币__________元整（大写：_______________________元整）；4.2甲方支付乙方施工款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）施工进度达到约定的__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。第五条违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×逾期天数×__________%；5.2甲方未按照约定时间支付施工款项的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×__________%。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的施工期限届满之日止；7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：法定代表人（或授权代表）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及技术要求2.质量标准说明3.进度计划表4.付款凭证5.验收报告6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工任务的，视为违约。2.甲方未按约定时间支付施工款项的，视为违约。3.施工质量不符合约定的，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.验收合格：指施工项目经过甲方或其委托的验收机构检查，符合合同约定的质量、功能、外观等要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应及时通知甲方，并采取措施减少损失。2.质量问题：乙方应按照甲方要求，对施工过程中的质量问题进行整改，直至满足质量要求。3.付款延误：甲方应按照约定时间支付施工款项，如有延误，应支付违约金。4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市绿化景观项目的施工。2.适用于甲方为开