渔港码头建设工程合同

渔港码头建设工程合同《篇一》合同编号：_______甲方：____________地址：____________联系方式：________乙方：____________地址：____________联系方式：________鉴于甲方为渔港码头建设工程的建设单位，乙方为渔港码头建设工程的施工单位，双方为履行合同义务，经协商一致，特订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条工程概述1.1本工程为建设位于________的渔港码头，包括但不限于码头的土建工程、安装工程、装修工程及其配套设施。第二条合同范围2.1乙方应按甲方的施工图纸及技术规范要求，完成本工程的设计、采购、施工、验收、保修等工作。第三条合同价格3.1本工程的合同总价为人民币____元（大写：_________________________元整），乙方应按照合同约定的付款节点和金额向甲方支付。第四条付款方式及进度4.1甲方应按照双方约定的付款节点和金额向乙方支付工程进度款。4.2工程竣工验收合格后，甲方应支付乙方剩余的合同款项。5.1乙方应按照合同约定的工期完成本工程，工程竣工验收合格的时间不得超出合同约定的工期。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×1%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条适用法律8.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.1本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：________施工图纸技术规范付款计划工程验收标准以上为合同正文，附件请参照合同约定的内容和数量。双方在签订合应认真阅读合同全文，确认合同内容无误后签字或盖章。在合同履行过程中，如遇到未约定的事宜，双方应本着诚信原则协商解决。如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。篇二：违约行为及认定甲方违约行为及认定：（1）甲方未按照合同约定的付款节点和金额向乙方支付工程进度款；（2）甲方未按照合同约定的工期完成工程验收；（3）甲方未按照合同约定施工图纸、技术规范等相关资料；（4）甲方未按照合同约定履行其他义务。乙方违约行为及认定：（1）乙方未按照合同约定的工期完成工程；（2）乙方未按照合同约定的质量标准完成工程；（3）乙方未按照合同约定支付工程进度款；（4）乙方未按照合同约定履行其他义务。篇三：法律名词及解释甲方：指承担渔港码头建设工程的建设单位。乙方：指承担渔港码头建设工程的施工单位。合同总价：指双方约定的完成本工程所需支付的总金额。工期：指乙方完成本工程的时间期限。违约金：指违约方因违约行为而向守约方支付的赔偿金。争议解决：指双方对于因执行本合同而产生的任何争议，通过协商或法律途径解决的过程。篇四：执行中遇到的问题及解决办法问题一：甲方未按照约定时间支付工程进度款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，说明情况，要求甲方按照合同约定的付款节点和金额支付工程进度款。如有必要，乙方可以依法向甲方追讨欠款。问题二：乙方未按照约定时间完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方按照合同约定的工期完成工程，并有权要求乙方支付违约金。如乙方因特殊情况无法按照约定时间完成工程，乙方应提前向甲方说明情况，双方可协商延长工期。《篇二》合同编号：_______甲方：____________地址：____________联系方式：________乙方：____________地址：____________联系方式：________第三方：____________地址：____________联系方式：________鉴于甲方为渔港码头建设工程的建设单位，乙方为渔港码头建设工程的施工单位，第三方为渔港码头建设工程的监理单位，为确保工程质量、进度和安全，甲乙双方同意接受第三方的监理服务，现经协商一致，特订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条第三方职责1.1第三方作为渔港码头建设工程的监理单位，应按照甲方和乙方的要求，对工程的进度、质量、安全等方面进行全面监理。1.2第三方应制定详细的监理计划，并按照监理计划对施工现场进行定期检查，确保工程按期完成，符合设计要求和质量标准。1.3第三方应对乙方施工过程中的问题提出整改意见，并对整改结果进行验收。第二条第三方权利2.1第三方有权要求乙方工程相关资料，包括设计文件、施工方案、施工进度计划等。2.2第三方有权对施工现场进行不定期检查，对乙方的施工过程进行监督。2.3第三方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求乙方立即整改，并有权报告甲方。第三条第三方利益保障3.1甲方承诺，在第三方完成监理工作且合格的前提下，按照双方约定的支付节点和金额向第三方支付监理费用。3.2甲方应确保第三方在监理过程中的人身安全和合法权益，如发生意外伤害，甲方应承担相应责任。第四条乙方义务及限制4.1乙方应严格按照甲方的要求和相关法律法规、规范标准进行施工，接受第三方的监理。4.2乙方应按照第三方提出的整改意见进行整改，并报告整改结果。4.3乙方在施工过程中，如有违反合同行为，第三方有权要求乙方整改，并有权报告甲方。第五条违约责任5.1乙方如未按照合同约定的工期、质量标准完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿损失。5.2第三方如未按照约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。第六条争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第七条适用法律7.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________第三方代表（签字）：________签订日期：________监理计划工程验收标准监理费用支付计划以上为合同正文，附件请参照合同约定的内容和数量。双方在签订合应认真阅读合同全文，确认合同内容无误后签字或盖章。在合同履行过程中，如遇到未约定的事宜，双方应本着诚信原则协商解决。如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。篇三：第三方介入的意义和目的以及甲方为主导的目的和意义第三方作为渔港码头建设工程的监理单位，介入本合同的意义和目的在于确保工程的进度、质量和安全，维护甲方的合法权益。第三方具有独立的监理地位，可以客观、公正地评价乙方的施工过程和结果，提出整改意见，确保工程按期完成，符合设计要求和质量标准。甲方为主导的目的和意义在于确保工程顺利进行，保障甲方的投资安全和利益最大化。通过与乙方和第三方签订本合同，明确各方的权责利，规范各方行为，有助于甲方对工程进度、质量和安全的控制，确保工程顺利完成。甲方为主导也有利于协调乙方和第三方之间的关系，提高工程管理的效率和效果。《篇三》合同编号：_______甲方：____________地址：____________联系方式：________乙方：____________地址：____________联系方式：________第三方：____________地址：____________联系方式：________鉴于甲方为渔港码头建设工程的建设单位，乙方为渔港码头建设工程的施工单位，第三方为渔港码头建设工程的监理单位，为确保工程质量、进度和安全，乙方同意接受第三方的监理服务，现经协商一致，特订立本合同，并共同遵守以下条款：第一条第三方职责1.1第三方作为渔港码头建设工程的监理单位，应按照乙方和甲方的要求，对工程的进度、质量、安全等方面进行全面监理。1.2第三方应制定详细的监理计划，并按照监理计划对施工现场进行定期检查，确保工程按期完成，符合设计要求和质量标准。1.3第三方应对甲方提出的整改意见，并对整改结果进行验收。第二条第三方权利2.1第三方有权要求甲方工程相关资料，包括设计文件、施工方案、施工进度计划等。2.2第三方有权对施工现场进行不定期检查，对乙方的施工过程进行监督。2.3第三方在发现甲方有违反合同行为时，有权要求甲方立即整改，并有权报告乙方。第三条乙方权益保障3.1乙方承诺，在第三方完成监理工作且合格的前提下，按照双方约定的支付节点和金额向第三方支付监理费用。3.2乙方应确保第三方在监理过程中的人身安全和合法权益，如发生意外伤害，乙方应承担相应责任。第四条甲方义务及限制4.1甲方应严格按照乙方的要求和相关法律法规、规范标准进行施工，接受第三方的监理。4.2甲方应按照第三方提出的整改意见进行整改，并报告整改结果。4.3甲方在施工过程中，如有违反合同行为，第三方有权要求甲方整改，并有权报告乙方。第五条违约责任5.1甲方如未按照合同约定的工期、质量标准完成工程，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿损失。5.2第三方如未按照约定履行监理职责，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，应承担相应责任。第六条争议解决6.1对于因执行本合同而产生的任何争议，首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第七条适用法律7.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。8.1本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________第三方（盖章）：____________甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________第三方代表（签字）：________签订日期：________监理计划工程验收标准监理费用支付计划以上为合同正文，附件请参照合同约定的内容和数量。双方在签订合应认真阅读合同全文，确认合同内容无误后签字或盖章。在合同履行过程中，如遇到未约定的事宜，双方应本着诚信原则协商解决。如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。篇四：乙方为主导的意义和目的以及弱化甲方为主