2024年全国一级建造师之一建机电工程实务考试黑金考题（附答案）540

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国一级建造师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、工业炉在烘炉阶段需要做的工作是（）。A.确认烘炉曲线B.进行全面验收C.工业炉内衬施工D.有关热工仪表安装

2、设备及管道表面金属热喷涂工艺流程正确的顺序是（）。A.表面预处理→热喷涂→精加工→后处理B.表面预处理→热喷涂→后处理→精加工C.表面预处理→精加工→热喷涂→后处理D.表面预处理→精加工→后处理→热喷涂

3、利用建筑结构作吊装点，必须对承载的建筑结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核，选择的受力点和方案应征得（）的同意。A.设计人员B.质量监督部门C.建筑物施工单位D.监理工程师

4、用两台光学经纬仪对10m高厂房钢柱进行垂直校正测量时，经纬仪的安置应距离钢柱约（）。A.10mB.15mC.20mD.25m

5、普通传统应用广泛的无机非金属材料是指（）。A.碳化硅材料B.半导体材料C.铁电材料D.压电材料

6、目前，我国水泥回转窑筒体中心找正采用的是（）测量技术。A.经纬仪B.钢丝C.筒体外设标板D.激光对中

7、某单位取得下列一种许可资格，但不能从事压力容器整体就位和整体移位安装工作，该单位取得的许可资格是（）。A.GB1级压力管道安装许可资格B.GC1级压力管道安装许可资格C.2级锅炉安装资格D.《特种设备安装改造维修许可证》1级压力容器安装资格

8、关于计量检定与计量器具的监督，说法错误的是（）。A.非强制检定也是法制检定B.非强制检定可以由使用单位自己执行C.监督管理职责包括调节计量纠纷D.由省级以上人民政府计量行政部门任命并颁发监督员证

9、适用于询价采购的是（）。A.所需货物或设备仅有唯一来源B.无法进行质量和价格等比较的货物采购。C.负责工艺设计者为保证达到质量要求而提出的特定供货商提供的货物D.现货价值较小的标准设备

10、下列消防设备，不属于自动喷水灭火系统的设备是（）。A.报警阀组B.水流装置C.喷头组件D.消火栓箱

11、关于自动化仪表取源部件的安装要求，正确的是（）。A.合金钢管道上的开孔采用气割加工B.取源部件安装后与管道同时进行压力试验C.绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层D.取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头

12、招投标的分类中，承包商承担工程的设计及土建安装施工，并承担投产运行后设计指标的实现及施工质量的责任的是（）。A.设计和采购总承包B.设计施工总承包C.采购及施工总承包D.施工总承包

13、解体的大型减速机安装时，一次灌浆应在（）进行。A.底座就位后B.底座粗找正后C.整体精找正后D.底座精找正后

14、下列有关用电计量装置的规定，说法正确的是（）。A.用电计量装置设计应征得检定机构的许可B.用电计量装置必须装在供电设施的产权分界处C.用电计量装置属于非强制检定范畴D.现场校验后的用电计量装置应加封

15、临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制，（）审核，经主管部门批准后实施。A.电气工程师B.项目技术负责人C.项目经理D.监理工程师

16、下列电气工程验收资料中，属于安全和功能检测资料的是（）A.严密性试验记录B.隐蔽工程记录C.大型灯具牢固性试验记录D.分部、分项T程质量验收记录

17、单位工程质量控制资料的检查结论应由（）做出。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.监理（建设）单位与施工单位共同

18、（2017年真题）下列建筑安装工程检验批的质量验收中，属于一般检验项目的是（）A.重要材料B.管道的压力试验C.卫生器具给水配件安装D.风管系统的测定

19、综合各种因素，适用于使用后允许产生沉降的结构设备的基础是（）。A.联合基础B.垫层基础C.沉井基础D.钢筋混凝土基础

20、下列温度传感器的信号中，空调设备的温度监控信号是（）。A.AIB.DIC.AOD.DO

21、架空线路的竣工验收检查中，错误的要求是（）。A.电杆横担与线路中心垂直B.35kV线路及以上的支柱绝缘子的绝缘电阻值，不应低于500MΩC.双杆基坑根开的中心偏差不应超过30mmD.额定电压下对空载线路冲击合闸3次

22、（）适用于大面积混凝土楼板支模，精确方便、省力省工。A.水准仪B.激光平面仪C.激光准直仪D.经纬仪

23、锅炉钢架安装程序中，紧接“立柱、垂直支撑、水平梁、水平支撑安装”之后的程序（）。A.柱底板安装、找正B.平台、扶梯、栏杆安装C.高强度螺栓终紧D.整体找正

24、对于金属的防腐蚀涂层施工方法，（）是最简单的手工涂装方法。A.弹涂B.喷涂C.刷涂D.滚涂

25、室内卫生间埋地排水管道隐蔽前施工单位必须做（）。A.压力试验B.灌水试验C.通球试验D.稳定性试验

26、监理工程师或建设单位项目技术负责人对（）的质量进行验收时，应根据检验项目的特点，可采取抽样方法、宏观检查的方法，必要时进行抽样检测，来确定是否验收通过。A.检验批B.分项工程C.分部（子分部）工程D.单位（子单位）工程

27、充氮气运输的变压器应有压力监视和补充装置，在运输过程中应保持（）的正压。A.0.01～0.03mPaB.0.03～0.06mPaC.0.06～0.09mPaD.0.09～0.12mPa

28、钢结构安装施工中，已安装的框架结构应具有（）。A.下挠度B.外加支撑稳固C.空间刚度D.遮盖设施

29、某工程的合同价为7500万元，根据职业健康和安全实施的要求规定，该工程应配备安全工作人员（）人。A.1B.2C.3D.4

30、同步电动机具有转速和电源保持严格同步的特性，即只要电源频率保持恒定，同步电动机的转速就（）A.绝对不变B.高速C.中速D.慢速

31、施工阶段项目成本控制要点包括（）。A.落实成本计划B.成本预测C.成本计划分解D.成本考核

32、球形罐焊后整体热处理应在（）前进行。A.与球罐壳体连接的受压件焊缝焊接B.无损检测完成C.压力试验D.气密性试验

33、在消火栓系统施工中，消火栓箱体安装固定的紧后工序是（）。A.支管安装B.管道冲洗C.管道试压D.附件安装

34、分部工程划分的原则是按（）性质、建筑物部位来确定。A.建材B.专业C.工艺D.作业

35、计量基准的量值应当与（）量值保持一致。A.施工所在省区的B.施工所在国的C.国际上的D.本国的

36、施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（）检定。A.仲裁B.使用C.首次D.周期

37、工程质量不符合规定要求,但经相关单位认可,对安全影响不大,经后续工序可以弥补,经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,可（）。A.返修处理B.不做处理C.降级使用D.返工处理

38、机电工程项目成本控制中,在竣工交付使用时的项目成本控制要点是（）。A.计算实际成本B.控制返工返修C.控制保修费用D.注意工程变更

39、变压器低压侧中性点必须（）。A.串电阻接地B.直接与接地装置引出的接地干线进行连接C.串电抗接地D.串消弧线圈接地

40、设备监造月报的内容不包括（）。A.设备质量检查内容B.监造人C.费用情况D.进度情况

41、在建筑设备监控工程的施工中，智能化设备供应商确定后的紧后程序是（）。A.工程承包商确定B.施工图深化设计C.管理人员培训D.工程的施工

42、机电工程安装风险控制的技术措施是（）。A.降低风险的措施B.完善管理程序和操作规程C.落实应急预案D.安全和环境教育培训

43、标高基准点一般埋设在基础的（）位置。A.最高点B.最低点C.边缘且便于观察D.纵向中心线

44、主控项目是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目，其要求（）。A.必须达到B.应该符合C.不得违反D.严格把关

45、计量检定工作,计量器具可送交（）的计量检定机构检定。A.公司所在地具有相应资质B.工程所在地具有相应资质C.计量器具制造单位D.计量器具销售单位

46、在220kV电力架空线路杆塔（）范围内不得挖取黏土。A.5mB.10mC.15mD.20m

47、下列关于设备表面涂层施工的方法，叙述错误的是（）。A.施工环境温度宜为10-30℃,相对湿度不宜大于85%B.被涂覆的基体表面温度应比环境温度高3℃C.基体表面的凹凸不平应采用耐腐蚀树脂配制的腻子进行修补D.氟涂料、富锌涂料宜采用喷涂法施工

48、下列交底内容中，不属于施工组织设计交底的是（）。A.组织机构设置与分工B.施工进度安排C.主要施工工艺及施工方法D.施工程序和顺序

49、大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接,应在储罐（）合格后安装。A.充水试验B.基础验收C.焊接检验D.外形尺寸检查

50、分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式，下列工序顺序正确的是（）。A.基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固B.塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固C.塔器现场检查验收→基础验收、设置垫铁→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固D.运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固二、多选题

51、下列咬口中，风管高压系统不适用的是（）。A.联合角咬合B.转角咬口C.按扣式咬口D.单咬口

52、电梯安装单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况（）直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。A.电话告知B.书面告知C.邮件告知D.微信告知

53、排水管道主立管及水平干管安装结束后均应做通球试验，通球率达（）为合格。A.50%B.80%C.100%D.60%

54、下列不属于压缩机的性能参数的是（）。A.容积B.吸气压力C.扬程D.工作效率

55、关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法正确的是（）。A.应在系统试压前安装B.安装时可对喷头进行拆装C.可给喷头附加任何装饰性涂层D.不得利用喷头的框架施拧

56、《特种设备安全监察条例》规定，承压蒸汽锅炉的设计水位容积大于或者等于（）LA.20B.15C.30D.40

57、计量基准的量值应当与（）量值保持一致。A.施工所在省区的B.施工所在国的C.国际上的D.本国的

58、起重作业中平衡梁的选用不包括（）。A.设备的重量B.结构特点C.油缸行程D.现场环境要求

59、发电机转子穿装，专用工具由制造厂配套供应，一般采用（）方法。A.液压提升装置B.滑道式C.液压顶升平移D.专用吊装架

60、自动化仪表工程的高压管道上开孔时，应采用（）的方法。A.气割加工B.机械加工C.电弧加工D.凿子加工

61、不属于消防工程验收的资料的是（）。A.建设工程消防验收申报表B.建筑消防设施技术测试报告C.建设、施工单位的人事档案D.施工、工程监理、检测单位的合法身份证明

62、下列选项中不属于项目部负责人的是（）。A.项目安全总监B.项目经理C.项目副经理D.项目总工

63、在同等直径下，6×19钢丝绳中的钢丝直径较大，强度较高，但柔性差，常用作（）。A.缆风绳B.滑轮组跑绳C.吊索D.用于载人的绳索

64、起重吊装中，安全系数是4.5的6×19钢丝绳宜做（）。A.缆风绳B.滑轮组跑绳C.吊索D.用于载人的绳索

65、不合格品经设计单位检测满足使用要求，可采取的处理方式是（）。A.返修处理B.返工处理C.不作处理D.降级使用

66、热力管道两个补偿器之间以及每一个补偿器两侧（指远的一端）应设置（）。A.滑动支架B.固定支架C.导向支架D.弹簧吊架

67、光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的（）。A.6倍B.10倍C.12倍D.15倍

68、风管穿过防火墙体时，必须设置厚度不小于（）。A.1.0mm钢制防护套管B.1.2mm钢制防护套管C.1.4mm钢制防护套管D.1.6mm钢制防护套管

69、机电工程内部协调管理中，关于施工安全管理协调作用的表述，错误的是（）。A.作用于全场安全检查计划中部位和顺序的安排B.作用于各专业施工用公用安全设施的设立、使用和维修C.作用于各专业在同一场所施工时对因作业可能危害他人安全而采取防护措施的设定及实施D.作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性

70、斜坡炉底砌筑时，应（）。A.放线砌筑B.预砌筑C.按样板砌筑D.边砌筑边测量

71、建筑物变形观测通常采用（）。A.激光准直仪B.水准仪C.经纬仪D.全站仪

72、当异步电动机接入三相对称交流电时，旋转磁场在（）中产生。A.定子铁芯B.定子绕组C.转子绕组D.笼形绕组

73、炉窑砌筑工程中，可用作隔热耐火砖的是（）。A.镁砖B.镁铝砖C.碳砖D.高铝砖

74、“万能胶”是（）粘结剂的别名。A.酚醛树脂B.环氧树脂C.丙烯酸酯D.聚酯酸乙烯

75、关于导管内穿线的要求，正确的是（）。A.绝缘导线穿人金属导管后应装设护线口B.绝缘导线接头可以设置在器具和槽盒内C.同一回路的导线可穿于不同金属导管内D.不同回路绝缘导线不应穿于同一导管内

76、热力管道两个补偿器之间应设置（）。A.活动支架B.导向支架C.固定支架D.弹簧吊架

77、下列用户的安全用电事故，不属于向供电部门报告的是（）。A.专线掉闸事故B.电气火灾事故C.触电重伤事故D.电力系统停电

78、电站汽轮机的组成部分不包括（）。A.汽轮机本体B.蒸汽系统设备C.凝结水系统设备D.送引风设备

79、冷却塔的安装位置应符合设计要求，进风侧距建筑物应大于（）。A.600mmB.1000mmC.1500mmD.2000mm

80、（2020年真题）下列分项工程质量验收中，属于一般项目的是()。A.风管系统测定B.阀门压力试验C.灯具垂直偏差D.管道焊接材料

81、预埋地脚螺栓检查验收，除验收其中心距外，还应验收（）。A.标高B.数量C.混凝土强度D.几何尺寸

82、工业炉在投入生产前，必须烘干烘透，烘炉前应先（）。A.对炉体预热B.烘烟道和烟囱C.烘物料输送管道D.烘热风管道

83、电气装置分项工程应按（）进行划分。A.车间B.电气设备和电气线路C.区域D.电气室

84、（2014年真题）关于建筑管道系统试验的说法，正确的是（）。A.采用气压试验时，应编制专项方案，并经监理批准B.室外排水管网应按系统进行整体试验C.首层两处室内消火栓试射，检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力D.当设计未注明试验压力时，应按类似工程经验数据进行压力试验

85、关于在同一场所安装插座的要求,正确的是（）。A.插座的安装高度应统一为1.3mB.不同电压等级时选择同规格的插座C.插座的接地线都应接在下孔D.相线与中性线不应利用插座本体的接线端子转接供电

86、高层建筑管道采用非镀锌钢管时，一般采用（）连接方式。A.承插B.螺纹C.焊接D.沟槽

87、下列消火栓系统调试内容，不包括（）。A.报警阀及附件阀门调试B.水源的调试C.消防水泵的振动及噪声D.消火栓调试

88、下列风管中，与碳素钢支架的接触处应采取隔绝措施的是（）。A.镀锌钢板风管B.不锈钢板风管C.玻璃钢风管D.酚醛铝箔风管

89、在光缆敷设前，应对光纤进行检查，并应根据（）来选配光缆。A.监控设备的要求B.监视点的分布情况C.使用环境的要求D.施工图的敷设长度

90、液压泵自然流动回流管的坡度不应小于（）。A.1:2B.1:3C.1:5D.1:10

91、评审有异议的重大设计变更,完善后,最终应由（）裁定。A.评审会B.业主C.设计单位D.监理单位

92、机电工程项目成本控制中,在施工准备阶段项目成本的控制要点是（）。A.优化施工方案B.分析计划成本C.成本差异分析D.注意工程变更

93、可以不参加分项工程验收的单位是（）。A.施工单位B.监理单位C.设计单位D.建设单位

94、管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。A.便于操作B.业主要求C.设计确定D.现场协调

95、控制计量器使用状态的检定是（）。A.修理后检定B.使用中检定C.后续检定D.周期检定

96、下列焊接检验方法中，不属于非破坏性试验的是（）。A.弯曲试验B.渗透检测C.耐压试验D.泄露试验

97、一幢30层的高层建筑，其消防水泵的扬程应在（）m以上。A.80B.100C.120D.130

98、单位工程质量验收结论应由（）签字。A.建设单位项目负责人B.施工单位技术负责人C.监理工程师D.设计单位负责人

99、施工现场临时用电工程的定期检查应复测（）。A.对地绝缘值B.接地电阻值C.对地放电值D.接地电流值

100、空调制冷系统管道绝热施工应在（）进行。A.管道系统强度试验前B.管道系统严密性检验后C.防腐处理前D.制冷系统调试后三、问答题

101、某安装公司承包某制药厂生产设备工程的施工，该制药厂生产设备的主机及控制设备由建设单位从国外订货，制药厂生产设备的主机设备、土建工程及机电配套工程由某建筑公司承建，已基本完工。安装公司进场后，按合同工期要求，与建设单位和制药厂生产设备主机及控制设备供应商洽谈，明确了设备主机及控制设备到达施工现场需60天。安装公司依据工程的实际情况编制了该制药厂生产设备工程的施工进度计划（双代号网络图），其中该制药厂生产设备工程的安装工作内容、逻辑关系及工作持续时间见下表。在主机设备基础检验时，安装公司发现主机设备的基础与安装施工图不符，主机设备基础检查时，发现混凝土强度不符合设计要求，验收不合格，要求建筑公司整改，重新浇捣混凝土基础，经检验合格，使基础验收的工作时间用了50天。制药厂生产设备工程在施工时，因主机设备及控制设备在运输过程中，受到台风的影响，使该主机设备及控制设备到达安装现场比施工进度计划晚了10天，安装公司按照建设单位的要求，增加劳动力，改变施工方法，调整进度计划，使制药生产设备仍按合同规定的工期完成。问题：1.绘制制药厂生产设备工程施工进度计划（双代号网络图）。总工期需要多少天？2.写出设备基础混凝土强度的验收要求？3.基础验收工作增加到50天是否会影响总工期？说明理由。4.主机设备及控制设备晚到10天是否影响总工期？说明理由。5.工程按合同工期完成，安装公司应如何进行工期调整？

102、（2015年真题）某机电工程公司施工总承包了一项大型原油储备库工程，该工程主要包括4台50000m3浮顶原油储罐及其配套系统和设施。工程公司项目部对50000m3浮顶罐的施工方案进行了策划，确定罐壁焊缝采用自动焊的主体施工方案，为了减少脚手架的搭设和投入，选用了适宜的内挂脚手架正装法组装罐壁，确定主体施工方案后项目部编制了施工组织设计，并按规定程序进行了审批。施工过程中，发生了如下事件：事件1：由于罐壁自动焊接设备不能按计划日期到达施工现场，为不影响工作进度，项目部决定将罐壁焊缝自动焊改为焊条电弧（手工焊）。为此，项目部按焊条电弧焊方法修改了施工组织设计，由项目总工程师批准后实施。在施工过程中专业监理工程师发现，认为改变罐壁焊接方法属于重大施工方案修改，项目部施工组织设计变更的审批手续不符合要求，因此报请总监理工程师下达了工程暂停令。事件2：修改罐壁焊接方法后，工程公司项目部把焊缝的焊条电弧焊焊接质量作为质量控制的重点，制订了合理的焊接顺序和工艺要求，并编制了质量预控方案。事件3：在对第一台焊接的50000m3浮顶罐进行罐壁焊缝射线检测及缺陷检查，认为气孔和密集气孔是出现频次最多的超标缺陷，是影响焊接质量的主要因素，项目部采用因果分析方法，找出了焊缝产生气孔的主要原因，制定了对策表，在后续的焊接施工中，项目部落实了对策表内容，提高了焊接质量。【问题】4.事件三中，项目部制定的焊缝质量对策表应包括哪些内容？

103、（2011年真题）某机电进行到试运行阶段，该工程共包括A、B两个单位工程，单位工程A办理了中间交接，单位工程B完成了系统试验，大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织，试运行操作人员刚经过培训返回工厂，开始熟悉生产流程和操作程序，为使工程尽快投产，建设单位认为联运试运行的条件基本具备，可以进行联运试运行。建设单位决定在联动试运行中，对单位工程B未单机试运行的机械设备一并进行运行和考核，联动试运行完成后，再补办B工程的中间交接手续，联动试运行开始后，发生了如下事件：事件1，单位工程B中，一台整体安装的进料离心泵振动值超标，轴承密封泄漏严重，一条合金钢管道多处焊缝泄漏，中断试运行后经检查确认，泵存在制造超标缺陷，并未查到该泵的现场开箱检查记录和有关的安装施工记录，管道焊缝未达到标准的检查比例，存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损失程度，界定为工程质量问题。【问题】2.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的？

104、某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位拟把安装工程直接交与A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资格预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中，A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10min，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定，建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。施工过程中发生下列事件：事件1：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10d，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型起重机因维修延误工期3d，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5d，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。事件2：非标件制作过程中，C公司对成品按要求做外观检查，检查时质检人员发现焊缝发生了纵、横向收缩变形，以及扭曲变形等，对结构质量造成了严重影响。经检查是由于施工技术交底不到位造成。问题：1、分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2、招标投标中，哪些单位的投标书属于无效标书?此次招标投标工作是否有效?说明理由。3、列式计算事件1中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4、事件2中产生的焊接变形会产生哪些危害?5、如何进行施工技术交底的组织？施工技术交底应包括哪些内容?

105、（2020年真题）A公司承包某商务园区电气工程，工程容10/0.4-LN9731型变电所、供电线路室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购，设备已运抵施1现场，其他设备材料由A公司采购。A公司依据施工图、资源配置计划编制了10/0.4-LN731型变电所安装工作的逻辑关系及持续时间图。A公司讲3000M电缆排管分包B公司，计单价130元/M，工期30天，B公司签订合同后第15天结束前，A公司检查电缆排管施工进度，B公司完成电缆排管1000M，但支付B公司[程进度款累计已达200000元，A公司对B公司警告，要求加快进变。A公司对B公司进行质量管理协调，编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致，A公司检查电缆型号、规格、绝绿电阻和绝缘试验均符合要求，在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设，供电线路设计要求完成。变电所设备安装后，变压器及高压电器进行了交接试验，在额定电压下对变电器进行冲击合向验收3次，每次间隔时间3min，无异常现象，A公司认为交接试验合格，被监理一程师提出异议，要求重新冲击合闸试验。建设单位要求变电所单独验收，给商务园区供电，A公司的整理变电所工程验资料，在试运行验收中，有一台变压器运行噪声较大，经有关书门检遵分析及A公司提供施工文件明，不属于安装质量问题，后经变压器厂家调整处理通过验收。1、按表计算变电所安装计划工期，如果每项工作都按表压缩天数，变电所安装最多可以压编到多少天2、计算B公司电排管CP1、SP1，判断B公司电缆排管工进度提前还是落后。3、电缆管施工中的质量管理协调，有哪些同步性作用10kV电力电应做哪些试验4、变压器高低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表监理工程师为什么提出异议写出正确的冲击合试验要求。5、变电所工程是否可以单独验收试运行验收中发生的问题A公司可提供哪些施工文件来证明不是安装质量问题

106、某厂一条大型汽车生产线新建工程，内容包括土建施工、设备安装与调试、钢结构工程，各种工艺管道施工，电气工程施工等。工程工期紧，工程量大。技术要求高，各专业交叉施工多，通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包，合同造价为152000万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产管理体系，制定了安全生产管理制度。在4000T压机设备基础施工前，B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案，并报B公司总工程师审批，在基坑开挖过程中，发生坍塌，造成两人重伤、一人轻伤。事故发生后经检查确认，B公司未制定安全技术措施，A公司未明确B公司的安全管理职责，A公司、B公司之间的安全管理存在问题，该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿，项目经整顿合格后，恢复施工。A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后，即开始了4000T压机设备的安装工作，经查验4000T压机设备基础验收资料不齐，项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。1项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求？说明理由。2基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求？说明理由。3简要说明A公司、B公司之间正确的安全管理闭口流程。4对4000T压机基础还应提供哪些合格证明文件和详细记录？

107、（2014年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。【问题】3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期？

108、某安装公司总承包了一大型压缩机组设备安装工程，合同约定：安装公司负责大型压缩机组设备采购、施工和试运行工作，合同总额为5000万元，工期为12个月。在压缩机组设备采购之前，业主要求安装公司按其指定的供货商进行采购，被安装公司拒绝，安装公司按照市场公平竞争和优选厂商的原则，就压缩机组的型号、规格、技术标准、到货地点、质量保证、产品价格与供货商签订了设备供货合同。安装公司项目部进场后，对设备基础的强度、沉降和抗振性能检验，符合安装要求。压缩机组运达施工现场后，项目部人员对设备进行了开箱检查，验收合格。安装人员按照施工进度计划的安排和设备安装程序进行了安装就位、找正调平，设备安装精度达到设计要求。在联动试运行前，由设计单位编制了联动试运行方案，安装公司项目部建立联动试运行小组，试运行所需要人员、技术、物资及环境等条件已准备齐全。在准备开始联动试运行时，被监理制止，后经改正，顺利进行了联合试运行，达到设计要求。【问题】1.压缩机组的主要性能参数有哪些？2.分析该压缩机组应采用哪种采购方式?3.安装公司拒绝业主指定供货商的做法是否正确?说明理由。4.设备基础检验中哪些内容达不到要求会影响设备的安装精度?5.分析监理否定安装公司设备联动试运行的理由。

109、【背景资料】建设单位通过招标与施工单位签订了某工业项目的施工合同，主要工作内容包括设备基础、钢架基础、设备钢架制作安装、工艺设备、工艺管道、电气和仪表设备安装等。开工前施工单位按照合同约定向建设单位提交了施工进度计划(如图)。施工单位在组织土方开挖、余土外运时，开挖现场、厂外临时堆土及运输道路上经常是尘土飞扬，运送土方的汽车也存在漏土现象。在使用250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，250t履带吊的车身突然发生倾斜，起重指挥人员立即停止了吊装作业，经检查发现履带吊的右侧腹带前部的地面出现了下陷，施工单位立即组织人员进行了妥善处理。变压器安装完成后进行了交接试验，包括：绝缘油试验或SF/气体试验；测量绕组连同套管的直流电阻；检查所有分接的电压比。监理工程师认为试验内容不够，要求施工单位整改。【问题】1.用节点代号表示施工进度计划的关键线路。该施工进度计划的总工期是多少?2.在土方开挖施工过程中，需要采取哪些环境保护措施?3.250t履带吊进行大型工艺设备吊装作业时，吊车的工作位置地面有哪些要求?4.施工单位还应补充哪些交接试验内容?

110、背景资料：A公司承包了东北某新建炼油厂的压缩机站机电安装工程，要求年底竣工。8台H型工艺气往复压缩机安装结束后，拟对压缩机进行单机调试，并由项目总工程师编制了用空气为介质的单机试运转方案报建设单位审批后，施工单位主持，建设单位参加单机试运工作。由于由其他单位承建的压缩站外的压缩机进口管线的试压尚未完全完成，静置设备上仪表的调校业已完成，DCS系统已投用。出口管线上的保温已完成。压缩机油冲洗过程中出现润滑油泄露，污染了部分出口管线和压缩站地坪。调试过程中发生下列事件：事件一：监理以单机试运行前资源条件不满足为由，不同意进行单机试运行。事件二：在进行单机无负荷试运时发现无法启动压缩机，进行联检时仪表工程师发现了问题，原来是压缩站厂房外的进气罐压力连锁控制，使压缩机无法上电。项目部认为无负荷试运可摘除此连锁，监理工程师不同意。事件三：在无负荷试车中，各项指标均符合设计文件及国家规范的要求。此时，项目的工艺管线安装也全部完成并检查合格。项目部经过计算，用空气为试车介质，模拟压缩机运行参数进行单机负荷试车。无负荷试运时一切正常的出口管线，在负荷试车时保温层发生了隐燃，并冒出了浓烟。由于现场没有配备灭火器，隐燃20min后，才从别的车间取来灭火器，控制了火势。事件四：交付业主投用3个月后，3号压缩机2级气缸温度超标，检查原因为压缩机2级缸2只进气环形阀积碳。业主声称项目在质保期内，要求A单位处理并重新计算质保期。问题：1.事件一中单机试运行前，必须满足的资源条件主要包括哪些2.事件二中监理的理由是否正确说明理由。3.分析事件三中的起火原因，指出试车应具备的条件中哪些未具备针对该起起火事故，简述按紧急预案，现场灭火的主要步骤4.业主要求A单位处理进气阀并重新计算质保期是否合理说明理由。

111、A安装公司承包一超高层建筑的机电安装工程，工程主要内容是通风与空调、建筑给排水、建筑电气和消防等工程。安装公司项目部进场后，依据合同设计要求，编制了施工组织设计，严格实施绿色施工，严格安全和质量管理。A安装公司项目部制定了绿色施工管理和环境保护的绿色施工措施，提交建设单位后，建设单位认为绿色施工内容不能满足施工要求，建议补充完善。通风空调风管采用工厂化预制，在镀锌钢板风管批量制作前，发现质量问题，项目部对质量问题进行检查，发现质量问题是咬口形式选择不当造成的，经改变咬口形式后，风管质量得到改进。高层建筑由于给水、排水、消防、空调、电气等各种管道设备繁多，为做好综合布置，A公司在施工前采用BIM技术三维模拟及现场实际测绘，在施工中推行建筑管道先进适用技术，管道工程采用模块化安装，实现安装工厂化和装配化。整个建设工程完工和竣工验收前的准备工作完成后，交由业主方运行管理，随之办理了竣工验收手续。【问题】1.绿色施工要点还应包括哪些方面的内容？2.镀锌钢板风管咬口形式有哪些？如何选择？3.通风空调风管采用的镀锌钢板应有哪些质量要求？4.建筑管道先进实用技术，超高层建筑管道工程工厂化和装配化有什么基本特点？有那些优越性和意义？5.该工程竣工要经过哪些验收？各由谁完成？

112、（2012年真题）某电力建设工程超大和超重设备多、制造分布地域广、运输环节多、建设场地小、安装均衡协调难度大，业主将该工程的设备管理工作通过招投标方式分包给一专业设备管理公司（以下简称设备公司）。设备安装由一家安装公司承担。该工程变压器（运输尺寸11.1×4.14×4.9m）在西部地区采购，需经长江水道运抵东部某市后，再经由50km国道（含多座桥梁）方可运至施工现场。对此，设备公司做了两项工作，首先经与设备制造商、沿途各单位联系妥当后，根据行驶线路中的桥梁状况等因素，进行检测、计算和采取了相关措施；其次变压器采用充气方式运输。在主变压器安装过程中，安装公司经二次搬运、吊装、就位、吊芯检查及干燥等工作后，对其绕组连同套管一起的直流电阻测量、极性和组别测量等进行了多项试验。并顺利完成安装任务【问题】2.在主变压器通过桥梁前，除了考虑桥梁的当时状况外，还要考虑哪些因素?相应采取的主要措施有哪些?4.主变压器安装中需要哪些特种作业人员?

113、某安装公司承接一商务楼（地上30层、地下2层）的电梯安装工程，工程有32层32站曳引式电梯8台，工期为90d，开工时间为3月18日，其中6台客梯需智能群控，2台消防电梯需在4月30日变行使用，并通过消防验收，在工程后期作为施工电梯使用，电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施.安装公司项目部进场后，将拟安装的电梯工程，书面告知了电梯安裝工程所在地的特种设备安全监督部门，并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划（见表1）。电梯安装前，项目部对机房的设备基础、并道的建筑结构进行检测，土建施工质量均符合电梯安装要求：曳引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格，并采用建筑塔式起重机及升降机将部件搬运到位。安装中，项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求，消防电梯按施工进度计划完成，并验收合格。施工进行到客梯单机试运行调试时，有一台客梯轿厢晃动厉害，经检查是导轨的安装精度没达到技术要求，安装人员对导轨重新校正固定。单机试运行合格，但导轨的校正固定，使单机该运行比原工序多用了3d，其后面的工序（群控试运行调试、竣工验救）均按工序时间实施，电梯安装工程比合同工期提前完工，交付业主。【问题】1.电梯安装前，项目部应提供那些安装资料？2.项目部在机房、井道的检查中，应关注哪几项安全技术措施?3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天？电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?4.影响导轨安装精度的因素有几个?5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收？写出电梯层门的验收要求，

114、（2015年真题）某机电公司承接一地铁机电工程（4站4区间），该工程位于市中心繁华区，施工周期共16个月，工程范围包括通风与空调，给排水及消防水，动力照明，环境与设备监控系统等。工程各站设置3台制冷机组，单台机组重量为5.5t，位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共安装6台大型风机。空调冷冻，冷却水管采用镀锌钢管焊接法兰连接，法兰焊接处内外焊口做防腐处理。其中某站的3台冷却塔按设计要求设置在地铁入口外的建筑区围挡内，冷却塔并排安装且与围挡建筑物距离为2.0m。机电工程工期紧，作业区域分散，项目部编制了施工组织设计，对工程进度，质量和安全管理进行重点控制。在安全管理方面，项目部根据现场作业特点，对重点风险作业进行分析识别，制定了相应的安全管理措施和应急预案。【问题】1.本工程应重点进行风险识别的作业有哪些？应急预案分为哪几类？

115、某制氧站经过招投标，由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后，按合同工期，工作内容，设备交货时间，逻辑关系及工作持续时间（见表1）编制了施工进度计划。表1制氧站安装公司工作内容、逻辑关系及持续时间表在计划实施过程中，电气安装滞后10天，调试滞后3天。设备订货前，安装公司认真对供货商进行了考查，并在技术、商务评审的基础上对供货商进行了综合评审，最终选择了各方均满意的供货商。由于安装公司进场后，未向当地（市级）特种设备安装监督部门书面告知，致使安装工作受阻，经补办相关手续后，工程得以顺利进行。在制氧机法兰和管道法兰连接时，施工班组未对法兰的偏差进行检验，即进行法兰连接，遭到项目工程师的制止。＜1>、根据表1计算总工期需多少天？电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期？并分别说明理由。＜2>、设备采购前的综合评审除考虑供货商的技术和商务外，还应从哪些方面进行综合评价？＜3>、安装公司开工前应向当地（市级）安全监督部门提交哪些书面告知材料。＜4>、制氧机法兰与管道法兰的偏差应在何种状态下进行检查？检查的内容有哪些？

116、某机电工程项目经招标由具备机电安装工程总承包一级资质的A安装工程公司总承包·其中锅炉房工程和涂装工段消防工程由建设单位直接发包给具有专业资质的B机电安装工程公司施工。合同规定，施工现场管理由A安装工程公司总负责。工程监理由一家有经验的监理公司承担，工程项目主材由A安装公司提供，工程设备由建设单位与C单位签订合同，A、B两家公司都组建了项目部。在施工过程中发生了如下事件：事件1：锅炉进场后，B公司对出厂随带文件进行了点检即开始施工，监理工程师发现文件不齐全，指令B公司停工。事件2：由于锅炉汽包延期1个月到货，致使B公司窝工和停工，造成经济损失，B公司向A公司提出索赔被拒绝。事件3：A公司制订了现场安全生产管理目标和总体控制规定，B公司没有执行。事件4：涂装工段工程验收后，建设单位向公安消防监督机构提交工程消防验收中请，要求公安消防监督机构消防验收，由于B公司提交的资料不全，公安消防监督机构不受理。【问题】1.在事件1中，锅炉出厂随带文件主要包括哪些？2.在事件2中，A公司为什么拒绝B公司提出的索赔要求？B公司应向哪个单位提出索赔?3.在事件3中，B公司应如何执行A公司的安全管理制度？4.在事件4中，B公司应提交哪些资料，公安消防监督机构才受理？

117、某安装公司签订了20MWp并网光伏发电项目的施工总承包合同，主要工作内容：光伏场区发电设备及线路（包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35KV电缆集电线路等）安装工程、35KV架空线路安装工程、开关站安装工程（包括一次设备、母线和二次设备）等。安装公司项目部进场后，认真开展项目开工前的各项准备工作，项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底,光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,电缆埋好后为了不影响草原农作物生长，埋深是0.9米，采用YJV型电缆，电缆的接地电阻值是12Ω，沟底有少量碎石，施工人员在沟底铺设一层细沙，完成直埋电缆工程的相关工作。35KV架空线路安装结束后，进行了绝缘子和线路的绝缘电阻值的测量等线路试验内容，均符合要求。汇流箱安装位置符合设计要求，垂直度偏差小于1.5mm，光伏组件采用螺栓进行固定，安装符合设计要求。【问题】1.本工程在绿色施工管理中,对草原土壤保护的要求有哪些？2.直埋电缆的敷设有哪些错误的地方？正确的做法是什么？直埋电缆敷设的相关工作还有哪些具体内容？3.35KV架空线路还有哪些试验内容？4.光伏组件和汇流箱的安装还有哪些要求可以避免安装过程中发生触电危险。5.光伏发电设备及系统调试包含哪些内容？

118、某施工单位承担一台大型压缩机和一台配套的燃气轮机的吊装任务，压缩机单重为82t，燃气轮机单重为37.41t,整体到货。在施工现场可提供200t、170t的大型汽车式起重机各一台。200t、170t汽车式起重机吊索具重量均为2t。由于现场条件限制，两台汽车式起重机的最佳使用工况见下表。选择现场合适的汽车式起重机完成压缩机的吊装任务，并做荷载核算。

119、背景资料A公司承包某超高层建筑机电工程施工项目，该工程位于市中心繁华区，工程范围包括通风与空调，给排水及消防水，动力照明，环境与设备监控系统等，建设单位要求A公司严格实施绿色施工，严格安全和质量管理。某安装公司承接一高层商务楼（高度228米）的机电安装工程，该商务楼位于沿海城市的闹市中心，周围高层建筑较多。工程的主要内容有建筑电气系统、给排水及供暖系统、建筑智能化系统、通风空调工程，其中通风空设备有冷水机组,蓄冰槽、燃气锅炉冷却塔(方形)、水泵、空调机组、风机盘管等。锅炉、冷水机组和蓄冰槽安装在地下一层，冷却塔安装在裙房屋顶上。安装公司项目部进场后，依据建设单位的工程进度(2018年6月初开工，2020年9月底完工)要求，编制了通风空调工程的施工进度计划及施工方案，对设备吊装存在的主要风险进行识别与评价后，将锅炉、冷水机组等设备的吊装工作分包给专业吊装公司。同时编制了应急预案并制定了演练计划，监理检查发现，安装公司计划仅在2019年6月组织过一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报建设单位备案。吊装合同签订后，专业吊装公司依据设备参数及施工现场条件(混凝土地基)等技术参数进行分析、比较，编制了设备吊装方案，绘制了吊装施工平面图，设置吊装区，制定安全技术措施；方案选用的桅杆起重机，允许载荷为200t。设备吊装孔选择在商务楼的锅炉房泄爆口，地下一层设备经该吊装孔吊入，吊装顺序为蓄冰槽→锅炉→冷水机组，蓄冰槽和冷水机组再用卷扬机牵引至冷冻机房就位。该方案的吊装顺序被项目部否决，吊装顺序经修改后，才审批通过，起重机安装就位后，施工单位立即组织吊装作业，被监理工程师制止。商务楼通风空调安装工程完工后，空调机组在试运行过程中，部分风机有异常响动，噪声较大，经检查发现是未设置减振装置，同时还有个别风机与风管连接未采用柔性短管。经整改后，试运行验收合格。【问题】5.在编制本吊装方案时，要考虑被吊设备的哪几个吊装参数?6.指出背景中空调机组安装错误指出，写出空调风机的施工技术要求。7.通风与空调系统无生产负荷的联合试运行及调试的内容。8.根据背景分析，生产安全事故应急预案演练是否符合要求，安装公司应如何组织应急预案演练。9.根据背景分析，安装公司应如何修改吊装顺序，安装公司组织吊装作业为什么被监理工程师制止，安装公司应如何处理。

120、汽轮机轴系对轮中心找正除轴系联结时的复找外还包括哪些找正？四、问答题

121、某建设工程公司中标并承接一大型长输天然气管道工程建设项目，该工程由天然气管道、场站组成，天然气干线全长1850km，管径1206mm，设计压力为6MPa，沿线设首站1座，中间站4座，末站1座9阀室30座。站房安装质量要求高、工期紧，为此，建设工程公司为保证质量，加快进度，组织公司技术中心和项目部人员，根据站房工程的特点，将BIM技术应用于站房施工。建设工程公司按照工程建设程序，施工单位按照规定的时限，向监理人报送了施工组织设计。施工组织设计内容包括：施工方案；施工现场平面布置图；施工进度十划和保证措施；劳动力及材料供应计划；安全生产、文明施工措施。监理审核后退回施工单位要求重新完善在输气管道通过的地区，施工单位对输气管道进行分段试压，采用气压试验，施工单位为了保证管道试压安全和工作质量，对试压准备工作进行了全面检查。施工过程中遇到了以下问题：一是输气管道沿途穿越稻田和山林，施工布点要设置器材临时堆放保管场所、作业人员的临时生活设施等；二是在施工过程中，质监站和安监站对长输天然气管道工程的安装质量和安全防护措施进行了检査，对检査出来的质量问题和安全隐患提出了整改意见。问题：1、机电工程项目有哪些特点？机电工程项目建设有哪些特征2、施工组织设计至少还应有哪些内容？3、该输气管道系统试验前应具备的条件有哪些？4、在施工中，施工单位应如何处理好与质监站和安监站的沟通协调关系?

122、某安装公司承接了商场（地上5层，地下2层，每层垂直净高5.0m）的自动扶梯安装工程。工程有自动扶梯36台，规格：0.65m/s，梯级宽1000mm，驱动功率10kW。合同签订后，安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等，将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。在自动扶梯安装前，施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等。依据自动扶梯安装工艺流程（施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收）进行施工。自动扶梯设备进场时，安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收，核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料（包括复印件）等是否合格齐全。在土建交接检验中，检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置（如图1所示）等，均符合自动扶梯安装要求。在自动扶梯制造厂的指导和监控下，安装公司将桁架吊装到位，自动扶梯的电器、扶手带、梯级等部件的安装完成后，各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。【问题】1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件？3.在土建交接检验中，有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用？4.本工程有哪几个分项工程质量验收？由哪个单位对校验和调试的结果负责?

123、（2010年真题）某公司总承包某厂煤粉制备车间新增煤粉生产线的机电设备安装工程，新生产线与原生产线相距不到10m，要求扩建工程施工期间原生产线照常运行，工程内容包括一套球磨机及其配套的输送、喂料等辅机设备安装；电气及自动化仪表安装；一座煤粉仓及车间的非标管道制作及安装；煤粉仓及煤粉输送管道保温；无负荷调整试运转。项目部组建后立即着手下列工作：（1）根据工程内容安排各专业的施工顺序。（2）根据本工程的特点分析紧急状态并制订应急预案。（3）制订球磨机吊装方案。球磨机简体单重50t，安装高度1.2m，拟采用90t汽车吊吊装，在现场许可的合适工况条件下90t汽车吊吊装能力为52t。（4）制订安装质量保证措施和质量标准，其中对关键设备球磨机的安装提出了详尽的要求：在垫铁安装方面，每组垫铁数量不得超过6块，平垫铁从下至上按厚薄顺序摆放，最厚的放在最下层，最薄的放在最顶层，安装找正完毕后，最顶层垫铁与设备底座点焊牢固以免移位。（5）制订煤粉仓施工方案。考虑到煤粉仓整体体积大，安装位置标高20m，故组对成两段吊装，就位后进行上下段连接焊缝的内外焊接。内部焊接时考虑到仓内空间狭窄，无通风孔，故暂打开仓顶防爆孔作为透气孔，并采用36V安全行灯作为内部照明。【问题】1.安排本工程的施工顺序。4.纠正球磨机垫铁施工方案中存在的问题

124、（2011年真题）某厂新建一条大型汽车生产线建设工程，内容包括：土建施工、设备安装与调试、钢结构工程、各种工艺管道施工、电气工程施工等。工程工期紧，工程量大，技术要求高，各专业交叉施工多。通过招标确定该工程由具有施工总承包一级（房建、机电）资质的A公司总承包，合同造价为15200万元，A公司将土建施工工程分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目的管理人员进场后，成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员，B公司配备了两名兼职安全管理员，A公司项目部建立了安全生产产管理体系，制订了安全生产管理制度。【问题】1.项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

125、某制氧站经过招投标，由具有安装资质的公司承担全部机电安装工程和主要机械设备的采购。安装公司进场后，按合同工期，工作内容，设备交货时间，编制了施工进度计划如表1。表1施工进度计划在计划实施过程中，电气安装滞后10天，调试滞后3天。A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。在制氧机法兰和管道法兰连接时，施工班组未对法兰的偏差进行检验，即进行法兰连接，遭到项目工程师的制止。整个工程施工完毕后，经过中间交接，建设单位组织了联动试运行，生产线各项指标均达到要求。问题：1.根据表1计算总工期需多少天？电气安装滞后及调试滞后是否影响总工期？并分别说明理由。2.在选择供应商时，应考虑哪些因素？3.制氧机在固定后，应如何与管道连接？4.联动试运行生产线应达到什么要求？

126、（2012年真题）某安装工程公司承接一锅炉安装及架空蒸汽管道工程。管道工程由型钢支架工程和管道安装组成。【问题】1.按《特种设备安全法》规定，锅炉安装前项目部书面告知应提交哪些材料才能开工？

127、A施工单位总承包某石油库区改扩建工程，主要工程内容包括：（1)新建4台50000m3浮顶油罐；（2)罐区综合泵站及管线；（3)建造18m跨度钢混结构厂房和安装1台32t桥式起重机；（4)油库区原有4台10000m3拱顶油罐的开罐检查和修复。A施工单位把厂房建造和桥式起重机安装工程分包给具有相应资质的B施工单位。工程项目实施中做了以下工作：工作一：A施工单位成立了工程项目部，项目部编制了职业健康安全技术措施计划，制订了风险对策和应急预案。工作二：根据工程特点，项目部建立了消防领导小组，落实了消防责任制和责任人员，加强了防火、易燃易爆物品等的现场管理措施。工作三：为保证库区原有换顶罐检修施工安全，项目部制订了油罐内作业安全措施，：主要内容包括：(1)关闭所有与油罐相连的可燃、有害介质管道的阀门，并在作业前进行检查；(2)保证油罐的出、入口畅通；(3)采取自然通风，必要时强制通风的措施；(4)配备足够数量的防毒面具等；(5)油罐内作业使用电压为36V的行灯照明，且有金属保护罩。工作四：B施工单位编制了用桅杆系统吊浆32t桥式起重机吊装方案，由B单位技术总负责人批准后实施。【问题】1.项目部制订的应急预案的主要内容有哪些?2.列出现场消防管理的主要具体措施。3.指出并纠正项目部的油罐内作业安全措施的不妥或错误之处，并补充遗漏的内容。4.32t桥式起重机吊装方案的审批程序是否符合规定要求？说明理由。

128、（2016年真题）某城市基础设施升级改造项目为市郊的热电站二期2×330MW凝汽式汽轮机组向城区集中供热及配套管网，工艺流程如图5。业主通过招标与A公司签订施工总承包合同，工期12个月。公用管网敷设采用闭式双管制，以电站热计量表井为界，一级高温水供热管网16km，二级供热管网9km，沿线新建6座隔压换热站，隔压站出口与原城市一级管网连接。针对公用管网施工，A公司以质量和案例为重点进行控制策划，制定危险性较大的分部分项工程清单及安全技术措施，确定主要方案的施工技术方法包括：管道预制、保温及外护管工厂化生产；现场施焊采取氩弧焊打底，自动焊填充，手工焊盖面；直埋保温管道无补偿电预热安装；管网穿越干渠暗挖施工，穿越河流架空施工，穿越干道顶管施工；管道清洗采用密闭循环水力冲洗方式等。其中，施工装备全位置自动焊机和大容量电加热装置是A公司与厂家联合研发的新设备。项目实施过程中，发生了下列情况：现场用电申请已办理，但地处较偏僻的管道分段电预热超市政网负荷，为不能影响工程进度，A公司自行决定租用大功率柴油发电机组，解决电网负荷不足问题，被供电部门制止。330MW机组轴系对轮中心初找正后，为缩短机组安装工期，钳工班组提出通过提高对中调整精度等级，在基础二次灌浆前的工序阶段，一次性对轮中心进行复查和找正，被A公司否定。公用管网焊接过程中，发现部分焊工的焊缝质量不稳定，经无损检测结果分析，主要缺陷是气孔数量超标。A公司排除焊工操作和焊接设备影响因素后，及时采取针对性的质量预控措施。【问题】3.供电部门为何制止A公司自行解决用电问题？指出A公司使用自备电源的正确做法。

129、【案例二】某工厂业主从欧洲订购一批卧式离心泵及其附属装置系统，并与某安装公司签订了安装合同，业主在将设备运往施工现场的途中，适逢大雨，设备被雨水浸润。应业主要求，安装公司解体清洗了该批机泵，测量了轴颈的圆柱度、联轴节处轴的几何尺寸，叶轮口环的径向跳动和轴向跳动、机械密封处的轴向跳动等参数，检查了各部件的配合间隙，重新组装了设备。为此安装公司增加费用人民币6万元。为了追回耽误的时间，安装公司建议采用环氧灌浆料代替原设计灌浆料，经设计单位同意和业主确认，工期节省了14天，增加费用4万元。此外，业主特批12万元赶工费，安装公司采取了有效赶工措施，按时完成了合同约定的任务。施工资料经监理工程师签字、试运行方案经业主批准后，安装公司着手进行机泵的试运行。在试运行中，一台离心泵振动超标，经查，原因是泵的进口过滤器被棉纱堵塞，业主认为监理单位和安装公司存在质量管理责任，对监理公司和安装公司分别处以3000元和5000元的罚款。安装公司以监理工程师检查合格并签字为由，提出异议，但被业主驳回。【问题】1.安装公司除合同价款外，应得到的费用补偿总额为多少？并列出具体费用项目。2.安装公司对机泵进行的解体检查中，哪些属于形状精度检查？哪些属于位置精度检查？3.泵系统试运行前应具备的条件有哪些？4.业主对安装公司的处罚是否合理？说明理由。

130、某机电总承包公司通过投标承接一栋超高层办公搂的机电安装工程。总承包公司中标后，业主向总承包公司提出超出招标文件中主要合同条款的附加条件，并以此作为签订合同的前提。附加条件包括：①增加净化空调系统工程；②将原计划总工期20个月改为18个月。总承包公司与业主签订合同后，征得业主同意，将其中的几项分部工程分包给了几家具有相应资质条件的分包单位。为了防止分包单位延误工程进度，合同条款有如下内容：如果分包单位落后于分包合同规定的工程进度，总承包公司可以指示分包单位采取必要的措施来加快工程进度。对由于分包单位的延误所产生的误期损失，总承包公司可以从已完工作所商定的进度款中扣除部分金额作为对分包单位的罚款处理。消防工程完工后，总承包公司向建设单位和公安消防机构提出申请，要求对竣工工程进行消防验收，征得公安消防机构同意后，建设单位组织监理、总承包公司和分包单位共同参加现场检查和现场验收。电梯安装中接受了当地安全监察机构的指导和监控，安装结束经自检后，由总承包公司调试，最后由建设单位将检验和调试的结果告知国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构，要求监督检查。业主与总承包公司签订合同时哪些做法违反法律规定？法律依据是什么？

131、（2012年真题）A安装公司承包某大楼空调设备监控系统的施工，主要监控设备有：现场控制器、电动调节阀、风阀驱动器、温度传感器（铂电阻型）等。大楼的空调工程由B安装公司施工。合同约定：全部监控设备由A公司采购，电动调节阀、风阀驱动器由B公司安装，A公司检查接线，最后由两家公司实施对空调系统的联动试运行调试A公司项目部进场后，依据B公司提供的空调工程施工方案、空调工程施工进度计划（见下表），设计单位提供的空调机组监控方案，编制了监控系统施工方案，A公司项目部在制订监控设备采购计划中，采取集中采购、分批到货，使设备采购进度与施工进度合理搭接，在监控系统的施工过程中，A公司及时与B公司协调，使监控系统施工进度符合空调工程的施工进度，监控系统和空调工程安装完成后，AB公司进行了空调系统的联动试运行调试，空调工程和监控系统按合同要求竣工。【问题】1.A公司项目部在编制监控设备采购计划时应考虑哪些市场状况?

132、（2017年真题）某厂的机电安装工程由A安装公司承包施工，土建工程由B建筑公司承包施工。A安装公司、B建筑公司均按照《建设工程施工合同（承包文本）》与建设单位签订了施工合同。合同约定：A安装公司负责工程设备和材料的采购，合同工期为215天（3月1日到9月30日），工程提前1d奖励2万元，延误1d罚款2万元。合同签订后，A安装公司项目部编制了施工方案、施工进度计划和采购计划等，并经建设单位批准。合同实施过程中发生如下事件：1.A安装公司项目部进场后。因B建筑公司的原因，土建工程延期10天交付给安装公司项目部，使得A安装公司项目部的开工事件延后了10d。2.因供货厂家原因，订货的不锈钢阀门延期15天送达到施工现场。A安装公司项目部对阀门进行了外观检查、阀体完好，开启灵活，准备用于工程管道安装，被监理工程师叫停，要求对不锈钢阀门进行试验。项目部对不锈钢阀门进行了试验，试验全部合格。3.监理工程师发现：A安装公司项目部已经开始压力管道的安装，但未向本市特种设备安全监督管理部门书面告知。监理工程师发布停工整改指令。项目部进行了整改，并向本特种设备安全监督部门书面告知。因以上时间造成工期延误，A安装公司项目部及时向建设单位提出工期索赔，要求增加工期25d。项目部采取了技术措施，施工人员加班加点赶工期，使得机电安装工程在10月4日完成。该机电安装工程完工后，建设单位在10月4日未经工程验收就擅自投入使用，在使用3d后发现不锈钢管道焊缝渗漏严重。建设单位要求项目部进行返工抢修，项目部抢修后，经再次试运转检验合格，在10月11日重新投用。【问题】4.该工程的保修期从何日起算？写出工程保修的工作程序？

133、以不压缩各工序的工作时间为前提条件，画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天？以节点符号表示出关键线路。并以重编的网络计划为前提，附加说明如何再进一步缩短工期？

134、为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。＜1>、按机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？＜2>、针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几个方面的因素？＜3>、分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。＜4>、事件3中，变压器空载试运行应达到几个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？＜5>、事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？

135、【背景资料】某石化企业投资10亿元人民币建一座化肥厂，由于工期紧迫，招标时图纸设计粗糙，工程量清单不详，工程量由投标人估算并报价，最终核定总价，招标文件标明以施工总承包形式总价包干，并提示风险，合同执行过程中总价包死，不发生变更签证，报价时投标人对风险一并予以考虑。设备和材料由建设单位采购提供，经资格审查确认A公司具备压力容器安装资质。最终A公司中标，并签订了施工合同。施工中发生下列事件：事件1，施工过程中，关键线路发生下列情况：一台主要设备因晚交货，拖延工期10天，施工单位发生窝工及管理费用5万元；因土建一台主机基础出现质量事故，延误工期4天，发生窝工费用3万元；因洪水灾害延误工期5天，增加窝工及施工机具维修费6万元；已进场工艺设备维修费10万元；总工程量增加共增加费用50万元。事件2，由于该化工厂部分管道属于输送高度危害流体，A公司对这部分管道安装结束冲洗后进行了耐压试验。事件3，一台压力容器解体进厂，现场A公司进行组装焊接时，监理工程师予以制止。事件4，联合试运转结束后，建设单位要求A公司主持编制带负荷试运转方案，A公司予以拒绝。【问题】1.本工程采用固定总价合同的方式是否合理？为什么？2.分析并计算A公司可向建设单位索赔的工期和费用。3.事件