城市自行车道大包工程施工合同

城市自行车道大包工程施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________，主要包括自行车道铺设、交通标志标线、安全设施等工程。1.2工程规模：全长约为__________公里，宽度约为__________米。1.3工程质量标准：符合《城市自行车道工程技术标准》及相关法律法规的要求。1.4工程进度要求：本项目自双方签订合同之日起，预计工期为__________个月。二、合同价格与支付2.1承包商应按照本合同约定的工程内容、工程量及施工标准完成本项目，合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后__________日内，向承包商支付合同总价款的__________%作为预付款。2.3剩余合同总价款，按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行约定。2.4承包商完成工程后，应向业主提供完整的工程资料及验收手续，经验收合格后，业主应在验收合格之日起__________日内支付剩余合同总价款。三、施工许可与验收3.1承包商应按照相关法律法规的规定，办理本项目施工所需的各项审批手续，包括但不限于施工许可证、安全许可证等。3.2承包商在施工过程中应遵守城市规划、交通、环保等相关规定，确保施工安全、文明、有序。3.3工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格标准详见附件一。3.4业主应在验收合格之日起__________日内向承包商支付工程质量保证金，保证金金额为合同总价款的__________%。四、违约责任4.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。4.2承包商未按照约定的工期、质量、标准完成工程，业主有权要求承包商支付逾期竣工违约金，具体计算方式详见附件二。4.3业主未按照约定时间支付合同价款，承包商有权拒绝施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金，具体计算方式详见附件三。五、争议解决5.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。6.2除非双方另有约定，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.附件一：工程验收标准及合格条件2.附件二：逾期竣工违约金计算方式3.附件三：逾期付款违约金计算方式4.附件四：施工许可证申请文件5.附件五：安全许可证申请文件6.附件六：工程量清单7.附件七：施工图纸8.附件八：工程质量保证书9.附件九：工程进度计划10.附件十：付款申请单二、违约行为及认定：1.承包商未按照约定的工期、质量、标准完成工程，业主有权要求承包商支付逾期竣工违约金。2.业主未按照约定时间支付合同价款，承包商有权拒绝施工，并有权要求业主支付逾期付款违约金。3.双方未按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的城市自行车道大包工程的业主方。2.乙方：指合同中指定的承担城市自行车道大包工程施工的承包商。3.合同总价款：指双方约定的承包商完成本项目所需支付的总额。4.预付款：指业主在合同签订后向承包商支付的合同总价款的一部分。5.逾期竣工违约金：指承包商未按照约定工期完成工程时，应向业主支付的违约金。6.逾期付款违约金：指业主未按照约定时间支付合同价款时，应向承包商支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工程量增加。解决办法：双方协商一致后，按照实际情况调整工程量和合同总价款。2.问题：施工进度受到不可抗力因素影响，导致工期延误。解决办法：双方协商一致后，根据实际情况调整工期和逾期竣工违约金的计算。3.问题：业主未能按时支付合同价款，导致工程停工。解决办法：承包商有权拒绝施工，并要求业主支付逾期付款违约金