民法典工程施工合同

民法典工程施工合同第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，结合本市实际情况，制定本解释。第二条在本解释中，所称的“工程施工”是指建设工程的施工，包括土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程等。第三条施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。以口头形式订立的施工合同，不成立。第四条从事建设工程施工合同签订、履行、变更、解除、终止等活动，应当遵守本解释的规定。第二章合同主体第五条承包人应当具备相应的施工资质等级，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。发包人可以与总承包人订立建设工程施工合同，也可以分别与几个承包人订立建设工程施工合同。但不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给数个承包人。第六条发包人不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位和个人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位和个人。第七条施工总承包的，建设工程施工合同应当由总承包人与发包人签订；分包的，应当经发包人同意，签订分包合同。分包合同应当加盖承包人的合同专用章，分包人应当提供相应的营业执照、资质证书等证明文件。第八条发包人应当与监理人订立书面监理合同。监理合同应当明确监理的范围、内容、权限等。监理人应当根据监理合同的约定，对施工活动进行监督和管理。第三章合同价款第九条施工合同应当明确规定合同价款。合同价款应当包括预付款、进度款、竣工价款等全部款项。第十条合同价款的确定方式可以采取固定价格、浮动价格或者成本加酬金等方式。具体采用哪种方式，由双方当事人在合同中约定。第十一条发包人应当按照合同约定支付预付款。预付款一般不得超过合同价款的百分之十。第十二条发包人应当在收到承包人提交的进度报告后及时支付进度款。进度款支付的比例和办法由双方当事人在合同中约定。第十三条发包人应当按照合同约定及时支付竣工价款。竣工价款支付的比例和办法由双方当事人在合同中约定。第四章工程变更第十四条变更合同价款的，当事人应当签订书面的变更协议。变更协议应当载明变更的条款和条件，并且由双方当事人签字或者盖章确认。第十五条施工过程中发生的工程变更，经发包人同意后，可以直接变更合同价款。第十六条当事人就变更事项达成协议的，应当签订书面协议。第五章工期和进度第十七条建设工程开工前，发包人应当按约定向承包人提供施工现场、地下管线资料等，并按照约定时间开工。第十八条承包人应当按时开工，并按照合同约定的时间完成工程。因故不能按时开工或者不能按期竣工的，承包人应当以书面形式通知发包人，并说明理由。发包人同意延期开工或者延期竣工的，承包人应当承担相应的费用。第十九条发包人未能按照合同约定提供图纸、资料的，承包人有权暂停施工，并要求发包人承担相应的责任。第二十条因设计变更等原因导致工程量增加或者减少的，双方当事人应当以书面形式确认变更后的合同价款，并调整工程进度款支付方式。第二十一条承包人应当按照合同约定的工期组织施工。因故不能按时竣工的，承包人应当以书面形式通知发包人，并说明理由。发包人同意延期的，承包人应当承担相应的费用。第六章质量管理和验收第二十二条施工合同应当约定工程质量标准、验收标准和违约责任等内容。第二十三条承包人应当严格按照施工图、国家规定的质量标准和合同的约定进行施工。第二十四条发包人有权对施工质量进行监督检查。发现问题时，可以要求承包人进行整改。第二十五条工程竣工后，发包人应当按照合同的约定组织竣工验收。验收合格的，发包人应当支付竣工价款，并签发工程竣工证书；验收不合格的，承包人应当负责整改直至达到合格标准。第七章争议解决第二十六条当事人就施工合同履行过程中发生的纠纷，可以通过以下途径解决：（一）协商解决；（二）申请仲裁；（三）依法向人民法院起诉。第二十七条因施工合同纠纷提起诉讼的，应当符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人或者其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求、事实和理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第八章法律适用和附则第二十八条本解释自发布之日起施行。第二十九条本解释未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规执行。第三十条本解释中的“施工”是指根据设计文件和施工图纸，按照施工技术标准施工的全部过程。第三十一条本解释中的“发包人”是指提供资金来源、支付工程款、组织施工、验收工程的一方。第三十二条本解释中的“承包人”是指承接建设工程施工任务的单位或者个人。第三十三条本解释中的“工程质量”是指建设工程符合国家及专业建设标准的程度。第三十四条本解释中的“图纸”是指由发包人提供的用于施工的图纸或者发包人委托设计单位绘制并提供的图纸。第三十五条本解释中的“进度款”是指在施工过程中，发包人按照合同约定向承包人支付的款项。第三十六条本解释中的“竣工价款”是指工程完工后，发包人支付的全部合同价款。第三十七条本解释中的“书面协议”是指当事人之间通过书面形式达成的协议。第三十八条本解释中的“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第三十九条本解释中关于施工合同的其他规定与《中华人民共和国民法典》中关于施工合同的规定不一致的，以《中华人民共和国民法典》为准。第四十条本解释自发布之日起施行。民法典工程施工合同（1）第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，结合本市实际情况，制定本解释。第二条在本解释中，所称的“工程施工”是指建设工程的施工，包括建筑物、构筑物的新建、改建、扩建等工程。第三条施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。以口头形式订立的施工合同，不成立。第四条承包人应当具备相应的建筑施工企业资质，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。第五条发包人应当将工程发包给具有相应资质的承包人，并不得将工程肢解发包。第六条建设工程开工前，发包人应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。第七条施工合同应当采用书面形式。第八条施工合同自双方签字或者盖章时成立。当事人另有约定的除外。第九条依法必须进行招标的工程，合同谈判应当遵循公平、公正、平等和诚实信用的原则。不得有串通投标、围标、哄抬标价等违法行为。第十条发包人和承包人应当依法签订书面合同，并在合同签订后按照规定办理备案手续。第十一条合同履行过程中，当事人就工程质量、工期、价款等事项发生争议的，可以协商解决，也可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。第二章合同价款与支付第十二条工程的价款或者报酬应当在合同中明确约定。合同价款或者报酬包含的范围、支付方式、支付期限等内容应当明确、具体。第十三条发包人应当按照合同约定及时支付工程款。支付工程款应当符合国家有关规定，并采取下列方式：（一）银行转账；（二）现金支付；（三）支票支付；（四）其他合法的支付方式。第十四条发包人支付工程款应当预留一定的质量保证金。质量保证金的数额、支付方式和时间应当在合同中约定。第十五条承包人应当在工程竣工验收合格后及时交付工程。交付验收是指承包人按照合同约定完成全部施工任务，并经发包人验收合格的行为。第十六条承包人应当按照合同约定承担工程质量保修责任。质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算。第十七条因承包人原因导致工程出现质量问题的，承包人应当承担修复费用和因修复造成的损失。第三章工程变更与解除第十八条可以对工程进行变更的情形包括：（一）勘察、设计文件发生变化的；（二）发包人要求变更工程性质的；（三）工程规模、设计内容发生较大变化的；（四）施工技术、工艺发生变化的；（五）其他需要变更的情形。第十九条当事人协商一致，可以变更合同。变更合同应当采用书面形式。第二十条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以对方的意思表示不真实为由，采取欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的；（二）恶意串通，损害国家利益、集体利益或者他人利益的；（三）以非法目的为目的的；（四）损害社会公共利益的；（五）违反法律、行政法规的强制性规定的。第二十一条因承包人的原因导致合同解除的，承包人应当承担由此产生的损失。第二十二条因不可抗力导致合同无法履行的，可以解除合同。第二十三条当事人一方因对方的原因解除合同的，有权要求对方承担违约责任。第四章知识产权与保密第二十四条承包人在工程施工过程中，应当遵守相关的知识产权法律、法规，不得侵犯他人的专利权、商标权、著作权等知识产权。第二十五条承包人应当对施工现场内的商业秘密和保密信息予以保密。未经对方同意，不得向他人泄露。第二十六条发包人应当对施工现场内的商业秘密和保密信息予以保密。未经承包人同意，不得向他人泄露。第五章违约责任与争议解决第二十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担违约责任。第二十八条发包人未按照约定支付工程款的，承包人可以催告其支付；发包人在合理期限内仍未支付的，承包人可以解除合同，并要求发包人支付违约金。第二十九条承包人未按照约定完成工程质量标准的，发包人可以要求承包人进行整改；承包人在合理期限内仍未达到约定质量的，发包人可以解除合同，并要求承包人支付违约金。第三十条当事人因合同履行发生争议的，可以通过协商解决，也可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。第三十一条因合同纠纷提起诉讼的，应当自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内提出。第六章附则第三十二条本解释自发布之日起施行。本解释未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、法规执行。第三十三条本解释在施行过程中如遇法律、法规有修改或者废止的，按照修改或者废止后的法律、法规执行。第三十四条本解释自发布之日起施行。民法典工程施工合同（2）第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，制定本解释。第二条在中华人民共和国境内从事建筑、土木工程、设备安装、管线敷设、装饰装修等建设工程的施工合同，适用本解释。第三条建设工程施工合同是指承包人（以下称承包人）与发包人（以下称发包人）签订的，关于完成建设工程任务的合同。第四条承包人应当具备相应的施工资质等级，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。第五条发包人应当将工程发包给具有相应资质等级的承包人。第六条施工合同应当采用书面形式。第七条建设工程施工合同自成立之日起生效，至竣工之日止。第八条当事人可以对合同的效力、履行情况、违约责任等向人民法院或者仲裁机构请求解释。第二章合同价款与支付第九条建设工程施工合同应当明确规定合同价款。合同价款应当包括预付款、进度款、竣工价款等全部款项。第十条发包人应当按照约定的时间和方式支付合同价款。逾期支付的，承包人有权要求支付迟延履行期间的债务利息。第十一条承包人应当在合同约定的期限内完成工程建设。逾期未完成的，应当承担违约责任。第三章工程变更与解除第十二条可以对工程施工进行变更的情形包括：（一）勘察、设计修改；（二）工程量增减；（三）建筑材料、设备的更换；（四）合同约定的其他变更情形。第十三条当事人协商一致，可以变更合同。变更后的合同应当采用书面形式。第十四条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家利益、集体利益或者他人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。第十五条发包人未按约定支付工程款导致承包人无法施工，在催告合理期限内仍未付款的，承包人有权解除合同。第十六条解除合同后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款；已经完成的建设工程质量不合格的，承包人应当在保修期内修复，修复费用由发包人承担。第四章工程监理与质量监督第十七条建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立监理合同。监理人应当根据监理合同的约定，履行监理职责。第十八条监理人发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告发包人要求设计单位改正。第十九条监理人对施工质量承担监理责任。监理人发现承包人施工质量不符合合同约定的质量要求的，应当要求承包人返工或者整改。第二十条发包人应当委托具有相应资质的工程质量检测机构对工程质量进行检测。质量检测机构应当对检测结果的真实性和准确性负责。第二十一条承包人应当对所使用的建筑材料、设备进行检验，确保其符合国家及行业标准。第五章知识产权与保密第二十二条发包人提供给承包人的图纸、资料、技术要求等，承包人应当妥善保管并在合同履行过程中使用。第二十三条承包人在施工过程中，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第二十四条承包人应当保护施工现场的知识产权，不得侵犯他人的专利权、商标权等知识产权。第二十五条承包人对其施工成果享有著作权。未经发包人同意，承包人不得将其施工成果转让给第三人。第六章违约责任与争议解决第二十六条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二十七条因施工人的原因导致工程质量不符合约定的，承包人应当承担违约责任。但是发包人有权要求承包人修复，修复费用由承包人承担。第二十八条发包人未能按照约定支付工程款导致承包人无法施工的，承包人有权停止施工并解除合同。发包人应当承担违约责任，赔偿承包人因此产生的损失。第二十九条发包人与承包人因合同纠纷达成仲裁协议的，应当向约定的仲裁机构申请仲裁。没有约定仲裁机构的，可以向人民法院起诉。第七章附则第三十条本解释自发布之日起施行。本解释施行前最高人民法院发布的有关规定与本解释不一致的，以本解释为准。第三十一条本解释涉及的具体应用问题，由最高人民法院负责解释。第三十二条本解释自发布之日起施行。民法典工程施工合同（3）第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，结合施工合同的具体情况，制定本解释。第二条在中华人民共和国境内进行建设工程施工合同、施工分包合同、监理合同等的订立、履行、变更、解除、终止等活动中，适用本解释。第三条施工合同、施工分包合同、监理合同应当采用书面形式。第四条承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的，合同无效。但承包人因承建工程质量问题造成他人损害的，应当承担相应的法律责任。第五条施工总承包人或者专业承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者专业承包人向发包人承担连带责任。第二章合同价款与支付第六条当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程款。第七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付；发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。第八条发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，一方当事人不得请求对建设工程造价进行鉴定。第九条承包人应当在合理期限内完成工程建设。发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付；发包人逾期不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。第十条发包人逾期支付工程款，造成承包人损失的，承包人有权要求赔偿损失。第三章工程质量与工期第十一条建设工程质量应当符合国家规定的质量标准、设计文件和施工技术标准。第十二条施工单位应当严格按照施工图设计文件和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。第十三条发包人不得以任何理由要求施工单位加快工程进度。第十四条施工单位应当按照合同约定的工期组织施工，不得无故拖延工期。第十五条因发包人的原因致使工程延期完成的，发包人应当承担违约责任。第四章监理合同第十六条施工监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和施工合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工安全承担监理责任。第十七条监理工程师应当具备相应的专业知识和技能，并按照合同约定履行监理职责。第十八条监理工程师发现工程施工不符合法律、法规和合同约定的，有权要求施工单位改正。第十九条监理工程师发现施工存在安全事故隐患的，有权要求施工单位立即排除。第二十条监理工程师应当及时报告施工过程中的质量问题和技术风险。第五章违约责任与争议解决第二十一条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二十二条发包人未按照约定支付价款，或者承包人未按照约定完成工程建设，造成其他损失的，应当承担相应的赔偿责任。第二十三条当事人就工程款支付、工程质量、工期等事项发生争议的，可以通过以下途径解决：（一）协商解决；（二）申请仲裁；（三）申请调解；（四）向人民法院提起诉讼。第二十四条因施工合同产生争议的，当事人可以协商解决，也可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，向仲裁机构申请仲裁。第二十五条因施工合同产生争议的，当事人可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。第六章附则第二十六条本解释自发布之日起施行。第二十七条本解释与现行法律、法规有冲突的，以法律法规为准。第二十八条本解释自发布之日起施行。民法典工程施工合同（4）第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规，制定本解释。第二条在中华人民共和国境内从事建筑、土木工程、设备安装、管线敷设、装饰装修等建设工程的施工合同，适用本解释。第三条建设工程施工合同应当采用书面形式。第四条建设工程施工合同的内容一般包括工程范围、工程造价、工期、质量标准、工程款支付方式、竣工验收等条款。第五条建设工程施工合同应当符合法律、行政法规的规定，不得违反公序良俗和强制性标准。第二章合同主体第六条承包人应当具备相应的施工资质和安全生产条件，并按照合同约定完成工程建设任务。第七条发包人应当将工程发包给具有相应资质的承包人，并签订施工合同。第八条发包人应当在合同中明确承包人的名称、住所、法定代表人、联系电话等基本信息。第九条承包人应当在合同中明确工程地址、工程规模、工程内容等基本情况。第十条承包人应当在合同中明确工期、质量标准、工程款支付方式等关键条款。第十一条承包人应当在合同中明确安全生产、文明施工等方面的要求。第三章合同履行第十二条建设工程施工合同履行过程中，发包人和承包人应当遵循诚实信用原则，按照约定履行合同。第十三条发包人应当按照约定的时间和方式支付工程款，承包人应当按照约定的时间和方式完成工程建设任务。第十四条发包人和承包人应当共同对工程质量负责。在施工过程中，发现工程质量问题的，应当及时通知对方并协商解决。第十五条发包人和承包人应当共同对施工现场的安全负责。在施工过程中，发现安全隐患的，应当及时采取措施予以消除。第四章合同变更和解除第十六条双方可以协商一致变更或者解除施工合同。但是变更或者解除合同应当符合法律、行政法规的规定，并且需要双方协商一致。第十七条发包人可以根据工程实际情况和市场需求，合理调整工期和工程造价。但是调整应当符合法律规定和合同约定，并需要双方协商一致。第十八条承包人可以根据工程实际情况和市场需求，合理调整工程款支付方式和周期。但是调整应当符合法律规定和合同约定，并需要双方协商一致。第五章违约责任和处理第十九条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二十条因发包人原因导致工程延期、质量不合格或者其他违约行为的，承包人有权要求发包人承担违约责任，并支付相应的违约金、赔偿金等。第二十一条因承包人原因导致工程延期、质量不合格或者其他违约行为的，承包人有权要求发包人支付相应的违约金、赔偿金等。同时承包人还应当自行承担因延误、质量问题等造成的损失。第六章争议解决第二十二条当事人可以通过和解、调解、仲裁或者诉讼等方式解决合同纠纷。第二十三条发包人和承包人因合同履行发生争议的，可以通过下列途径解决：（一）和解；（二）调解；（三）仲裁；（四）诉讼；（五）其他合法途径。第二十四条因合同纠纷提起诉讼的，应当向有管辖权的人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。第二十五条人民法院审理民事案件，应当根据自愿、合法的原则进行调解。调解不成的，应当及时判决。第七章附则第二十六条本解释自2021年1月1日起施行。施行前已经终审或者依法不具有溯及力的，不再适用本解释。第二十七条本解释未作规定的，按照《中华人民共和国民法典》和其他有关法律、行政法规的规定执行。第二十八条本解释在施行过程中，如遇法律、行政法规发生变化的，应当按照新的法律、行政法规执行。第二十九条本解释在施行过程中，如遇司法解释发生变化的，应当以新的司法解释为准。民法典工程施工合同（5）第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，结合本市实际情况，制定本解释。第二条在本解释中，所称的“工程施工”是指建设工程的施工，包括土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程等。第三条施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。以口头形式订立的施工合同，不成立。第四条承包人应当具备相应的建筑施工企业资质，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。第五条发包人应当将工程发包给具有相应资质的承包人，并不得将工程肢解发包。第六条建设工程开工前，发包人应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。第七条施工合同应当采用书面形式。第八条施工合同自双方签字或者盖章时成立。第九条施工合同中应当包括以下条款：（一）工程名称、地址、面积、长度、宽度、高度、结构、工程造价等基本信息；（二）承包方式；（三）工程期限；（四）质量标准；（五）合同价款及其支付方式；（六）材料、设备的供应和采购方式；（七）验收标准和方法；（八）保修范围和期限；（九）违约责任；（十）争议解决方式；（十一）其他约定事项。第二章合同的履行第十条承包人在签订施工合同后，应当组织人员进场施工，并按照合同约定的时间、质量和进度要求完成工程。第十一条发包人应当按照合同约定的时间和方式支付工程款。逾期支付的，应当承担违约责任。第十二条承包人应当在工程竣工验收合格后及时交付工程，并提供相应的竣工资料。第十三条发包人在收到承包人提交的竣工资料后，应当在规定的时间内组织验收。验收合格的，发包人应当支付剩余的工程款；验收不合格的，承包人应当负责整改。第十四条施工过程中，承包人应当遵守安全生产法规，保障施工安全。第十五条发包人有权对施工过程中的违法行为进行监督和检查。承包人应当配合发包人的监督检查。第三章违约责任第十六条因承包人的原因导致工期延误、工程质量不符合约定或者合同约定以及其他违约行为的，承包人应当承担违约责任。第十七条因发包人的原因导致工期延误、工程质量不符合约定或者合同约定以及其他违约行为的，发包人应当承担违约责任。第十八条发包人未按照约定的时间和方式支付工程款的，承包人有权停止施工，并要求发包人支付违约金。第十九条承包人未按约定履行保修义务的，发包人有权要求承包人承担保修责任，并支付相应的保修费用。第四章争议解决第二十条当事人就施工合同履行过程中发生的争议，可以通过以下途径解决：（一）协商解决；（二）调解解决；（三）仲裁委员会仲裁；（四）人民法院诉讼。第二十一条发生争议的当事人可以书面选择仲裁或者诉讼，也可以直接向人民法院提起诉讼。第二十二条当事人已经选择仲裁方式解决争议的，不再享有起诉权。第二十三条裁决书、调解书、仲裁裁决书、判决书应当载明当事人的姓名或者名称、住所；当事人请求的内容；裁决或者判决认定的事实、理由和适用的法律依据；裁决或者判决结果；诉讼费用的负担；不服裁决或者判决的，提出上诉的途径和期限。第二十四条当事人应当履行已经发生法律效力的裁决、调解书、仲裁裁决书、判决书。第四章附则第二十五条本解释自发布之日起施行。第二十六条本解释与相关法律、法规有冲突的，以法律、法规为准。第二十七条本解释由市建设委员会负责解释。第二十八条本解释自发布之日起施行。民法典工程施工合同（6）第一章总则第一条为了规范施工合同的订立和履行，保护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，结合本市实际情况，制定本解释。第二条在本解释中，所称的“工程施工”是指建设工程的施工，包括建筑物、构筑物的新建、改建、扩建等工程。第三条施工合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。以口头形式订立的施工合同，不成立。第四条从事建设工程施工的承包人应当具有相应的施工企业资质，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。第五条发包人可以与总