工程施工合同范本_第1页
工程施工合同范本_第2页
工程施工合同范本_第3页
工程施工合同范本_第4页
工程施工合同范本_第5页
已阅读5页,还剩69页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程施工合同范本工程施工合同范本1甲方:_________________乙方:_________________甲方将位于_________________居住房屋交由乙方施工,为确保工程质量、圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。第一条、工程概况1、工程结构:地面_________________层,均为砖混结构。2、建筑面积(施工计算方式):一层_________________平方米(不含楼梯),楼梯_________________平方米;二层_________________平方米(不含楼梯,阳台按半面积计入),楼梯_________________平方米;三层_________________平方米(阳台按半面积计入)。合计_________________平方米,最终按建筑实际面积为准。第二条、承包方式1、包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备;2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币_________________元(大写:_________________圆整);3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;4、工程承包内容:土建工程、雨水排水及房屋装修;5、基础由甲方负责,乙方负责回填。6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的.意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。第三条:工程工期1、甲方规定动工时间为______年_____月_____日至______年_____月_____日,乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。第四条:工程质量1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。3、钢筋工程:要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。4、地面工程:一层铺贴地砖。5、外观工程:整幢楼内外水泥清光到顶。6、门窗工程:乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。7、楼梯工程:楼梯上贴瓷砖。8、水电工程:阳台、屋顶排水设施安装。9、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。第五条:施工费结算方式1、合同签定后,甲方购买材料,乙方积极组织施工人员进行施工,基础工程完工后,甲方付给乙方工程款_________________元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方_________________元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方_________________元;其余款项待工程按图纸施工完成,通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后,双方结算,由甲方一次性付清工程余款(质量保证金_________________元除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为_________________年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题,乙方应承担全部责任。2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。第六条:安全生产及其它1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。2、在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金_________________元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。3、施工期内,工程质量由甲方监督施工质量。第七条:合同终止与生效1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方另行商定。3、合同订立地点:_________________。(下无正文)甲方(签字):_________________乙方(签字):_________________合同签订日期:_____年_____月_____日工程施工合同范本2总包方(全称):分包方(全称):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工事宜协商一致,订立本合同。第一条:工程概况1、分包工程名称:2、分包工程地点:3、分包工程内容:第二条:合同价款(人民币大写)元(¥:),最终以结算定案值为准。第三条:合同工期根据总包合同要求,分包工程合同工期为天。年月日开工,年月日竣工,如遇下列情况,由分包方及时与发包方办理签证,并由发包方出具工期顺延证明,工期顺延。1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工;2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程量增加;4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。第四条:承包方式本工程按下列第项方式承包:1、包工包料;2、包工包部分材料;3、包清工;第五条:质量标准该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级要求。第六条:结算方式本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价%的管理费,代扣代交工程结算总造价%的税金。第七条:工程款支付1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例,发包方付款后,总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后,余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准并经发包方审定结算报告后,根据发包方付款情况按比例向分包方拨付,工程款付至时,总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金,剩余的款项作为保修金,保修期满根据责任进行清算。2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款,必须使用总包方的收款收据,并及时将收取的工程款全额交回总包方。第八条:双方驻工地代表1、总包方:2、分包方:第九条:材料设备供应1、分包方负责供应本工程材料设备。2、分包方供应的材料设备,应优先从总包方公布的合格材料分承包方名册的单位采购,其中允许找差价的材料由分包方与发包方共同看样核价订货,并与发包方办理价格认证手续。所购材料设备必须符合设计要求和国家规定的技术标准,并附有合格证、化验单。材料的实验费由分包方承担。3、发包方供料由分包方按总包合同要求及时向发包方提交供料计划,并与发包方办理质量、数量验收及价格认证等手续。4、分包方租赁的大中型机械设备必须符合国家规定的安全技术标准及当地有关部门对机械设备安全技术规定的要求。5、分包方租购材料、设备、招募劳务时,均不得以总包方名义进行。第十条:总包方负责事项1、选派工地代表,履行相关岗位职责。2、参加发包方组织的施工设计交底和图纸会审。审核优化分包方提供的《施工组织设计》,审批施工方案、技术交底、质量通病防治方案、技术改进方案和质量整改措施。3、对分包方工程质量、工程进度、现场安全文明卫生情况等进行检查监督,对质量、进度、安全文明生产具有奖罚权。4、负责施工技术资料、安全资料的检查、签证,协助分包方组织工程的竣工验收及结算定案工作。第十一条:分包方负责事项1、选派具有施工管理专业资格和业务素质的技术员、施工员、预算员、安全员、技术资料员等,组建项目施工班子,有关人员应熟练掌握工程施工规范,具备持证上岗条件,履行相关岗位职责。2、组织技术水平高,工种搭配合理的劳力进场施工。3、负责施工场地平整,施工界区内用水、用电、道路和临时设施的施工。4、认真编制施工方案,严格按施工图纸及国家现行规范、规程组织施工,及时向总包方提供全部完整的技术及管理的原始资料,办理隐蔽工程验收手续,服从总包方管理。保证工程工期质量达到合同规定要求,对总包方负全面责任。5、按合同规定及时编制工程预结算、施工进度计划。负责催促发包方及时办理工程结算定案、支付工程款。对发包方未付部分的工程款,无权在发包方支付前向总包方索要。6、加强自身管理,教育员工遵纪守法,安全生产,增强质量意识,在施工过程中确保安全。由于分包方管理不善等因素引起的质量事故、安全事故、交通事故、人身伤亡事故等发生的费用均由分包方承担,总包方不承担任何连带责任和赔偿责任。7、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工,服从总包方达标现场的规划及其管理,对自身原因造成的安全事故责任及由其雇员引发的诉讼责任负责,在承担其经济损失的同时还应转承总包方由此造成的全部损失。8、负责编制《施工技术资料》、《施工安全资料》,对资料的真实性、合法性、有效性负责。9、及时与发包方办理工程变更、隐蔽工程验收、材料价格认证及工期延误及各种索赔等手续。10、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工,服从总包方达标现场的规划及其管理。11、对招募人员及时进行安全生产教育培训,制定安全生产规章制度和操作规程。对建设工程进行定期和专项安全检查并做好检查记录。工程施工前向作业班组、作业人员详细说明安全施工技术要求,要求签字确认。对危险岗位人员,应书面告知其操作规程和违章操作危害。12、承担属本工程施工单位应缴纳的上级有关部门收取的各项管理费用及社会费用,以及自身原因造成的上级有关部门、发包方、总包方处罚带来的经济支出。13、发包方必须以自己的名义与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因分包方原因造成的拖欠工程款问题,由分包方自行解决,对于因此而造成的影响和责任由分包方承担,必要时总包方有权从工程款中扣除。14、分包方有义务执行总包方制定的ISO9002质量体系文件的有关规定,服从总包方对工程质量的监督管理。工程达到竣工验收条件后,及时与发包方及有关各方联系进行竣工验收。15、合同签订前,分包方一次向总包方交纳万元的履约保证金,其中%用作质量保证,%用作工期保证。第十二条:竣工结算工程竣工验收之日起天内,总包方会同分包方向发包方提出竣工结算报告,发包方与总包方审定结算报告之日起天内,总分包方根据本合同第六条约定办理分包工程结算手续。第十三条:工程保修1、工程保修期内,分包方应按《建设工程质量管理条例》及总包合同规定的保修期限和保修范围负责对工程进行保修,并承担发生的有关费用。2、分包方接到修理通知后,必须在两日内及时派人修理,否则总包方可自行修理。返修费用,总包方在保修金内扣除,不足部分,由分包方向总包方交付。第十四条:违约责任1、总包方未能按合同约定履行自己的.主要义务,影响工程施工并造成损失的,由总包方承担全部责任。2、工程质量达不到合同质量要求的,分包方除承担发包方的罚款外,另按工程结算造价的%向总包方支付违约金。3、分包方不能按合同规定时间竣工,造成工期迟延的,承担总包合同约定的工期每拖一天按工程造价罚%的违约金。不能及时与发包方办理工期延误签证或工期顺延证明的,罚款元,并承担由此造成工程拖期发包方的罚款。4、收取工程款不能按约定时间交回总包方的,按收款额的10%罚款。5、分包方不得将分包工程进行转包。否则,总包方将有权解除分包合同,并除以工程总造价10%的罚款。分包方承担由此造成的全部损失。第十五条:合同变更和解除有下列情形之一的,双方有权解除合同:1、因不可抗力致使不能实现合同目标。2、分包方私自从发包方拨款的和分包方在工程进度、工程质量、施工劳力配备、现场管理、安全保障方面履行合同的能力不足以实现合同规定的目标,经总包方两次书面催告合理期限内仍不能解决的。发生上述第2项情形的,分包方应在接到总包方书面通知之日起五日内自行撤出现场,终止合同。割算工程款余款,自发包方拨付后30天内付清,除按照第六条规定结算外,总包单位再扣除已完工程结算造价的10%,用于弥补阶段亏损。第十六条:争议的解决方式因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商,调解不成时,向总包方所在地人民法院提起诉讼。第十七条:合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。在工程竣工交付,双方办理完一切经济往来后,除有关保修条款仍然有效外,其他条款即告终止,保修期满,有关保修条款终止。第十八条:附则1、本合同一式份,双方各执份。2、本合同未尽事宜,经双方协商一致,可以签订补充协议,与本合同具有同等效力。第十九条:补充条款总包方(章):分包方(章):单位负责人:单位负责人:委托代理人:委托代理人:合同签订时间:年月日工程施工合同范本3发包方(简称甲方):______________________________承包方(简称乙方):______________________________根据《合同法》、《建筑安装施工合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。第一条概况1、甲方工程项目系合法审批。2、工程施工地点:______________________________3、工程承包方式:______________________________4、总价款:______________________________元,大写(人民币______________________________元整):经双方认可,变更施工内容,变更部分工程款按成本价向甲方计收。5、工期:_______天。即自________年____月____日开工至________年____月____日竣工。第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。三、因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。五、因乙方原因,工期每延误____日,乙方应按工程总造价的`3向甲方支付违约金,甲方有权直接在工程款中扣除。第三条关于工程质量及验收的约定一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。如甲方提出复验时,乙方按要求办理复验,如复验合格,甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐蔽及中间,乙方应提前24小时通知甲方。二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方,以便对不合格项目提前维修完善。第四条关于工程质量及验收的约定一、由于乙方原因造成质量事故或返工,其返工费由乙方承担,工期不顺延。二、工程竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的人工费,看管费每天100元人民币。三、材料在使用前,乙方应提供给甲方样品,并经甲方确认后,方可使用。乙方在施工过程中,应自觉接受用户监督,严格按照装修设计方案施工,装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购,保质保量,装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符,甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工,如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见,已施工所耗材料和人工由甲方自付,甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。五、根据合同要求,乙方应按时、按质、按量完成装修任务,如甲方在装修期间对原方案提出修改意见,须及时向乙方提出修改方案,甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。六、乙方施工过程中的所有施工图,需经甲方签字认可后,方可施工。七、乙方在施工过程中,由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。第五条付款方式1、签订合同七天内,支付工程款总额______%,计为____元整;2、工程进展到___________,支付工程款总额____%,计为____元整;3、工程进展到___________,支付工程款总额______%,计为____元整;4、工程验收合格一周内支付工程总额的______%,计为____元整;5、按工程总额的_____%为质保金,计为____元整;第六条其它一、乙方施工完毕后,做到人走场清,让客户满意。二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。三、甲方如不按合同的约定付款,乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。第七条保修的约定一、保修期限为___________天,自通过甲方的竣工验收之日起计算。二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题)的维修,如不属于以上问题造成的维修,除材料由甲方本身购买外,乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务,甲方有权另行委托第三方进行维修,费用由乙方承担。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________________年____月____日工程施工合同范本4甲方:乙方:z市z电梯设备工程有限公司电梯安装工程合同甲方:z市z投资有限公司乙方:z市z电梯设备工程有限公司依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,为明确双方在安装过程中的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同,以便共同遵守。1、电梯品牌、型号规格、数量和工程价格序号品牌型号规格电梯:层/站/门扶梯:倾角及提升高数量(台)安装费(元)运输费(元)合计价(元)1升达SDL20__/0.5-J_VF(货梯)4/4/4125,0004,00029,0002迅达9300AE-10-EN-35-100-K-R(扶梯)35°4500mm229,8008,50076,6003迅达9300AE-10-EN-30-100-K-R(扶梯)30°5960mm233,6509,50086,300合同总价(RMB元):壹拾玖万壹仟玖佰圆整(¥191,900.00元)注:总价包含税金。2、付款方式2.1、甲方于双方确认电梯到达安装工地之日起3天内将合同总金额的50%,即RMB¥95,950.00元作为开工款支付给乙方。甲方延期支付开工款,完工期顺延。2.2、甲方应在当地质量技术监督部门对电梯安装工程检验合格后(以取得安装检验合格证书为准)7天内将本合同的余款RMB¥95,950.00元支付给乙方;若甲方不(或推迟)向当地质量技术监督部门申报验收电梯,则甲方应于双方验收合格之日起或接到乙方安装电梯完工书面知会之日起,10天内向乙方付清本合同余款。2.3、由于甲方原因,部分电梯未能在安装工期内完成,甲方须对已完工的电梯按2.2条款办理结算,余下电梯的结算在其完工后办理。2.4、甲方以银行转账方式按上述付款条件向乙方付款(汇款支付款项,汇款时请注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号并将汇款单传真给乙方的经办人)。买方在付款前要求开发票时,实际付款金额以付款凭据为准。3、安装地点:z省z市z甲方指定工地z广场4、安装必备条件4.1、电梯货品运抵安装现场。4.2、井道、机房土建完工,建筑土建符合双方签订的供货合同中确认的电梯确认图,若不符合,甲方应及时进行整改,基本要求包括:4.2.1、平面尺寸和垂直度及各预留孔洞、机房吊钩符合甲乙双方确认图所列各项规定。4.2.2、井道和机房内粉刷完工,模板、钢筋或勘察土建施工器具和建筑垃圾清除干净,底坑无积水或渗漏水,及时清理井道完工后井道的杂物。并通知乙方及时约定检查井道日期。检查后如有不合格部分需要修正时,甲方应在双方约定的时间内完成。合格的井道应符合《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20__)中的“土建交接检验”要求。4.2.3、建筑物永久性楼梯和机房通道门窗等施工完成并畅通和足够照明。4.2.4、甲方须书面提供地盘完成面标高,并按《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310-20__)在各楼层门孔设置可开启的临时安全栅栏。4.3、甲方应对施工工地的治安工作有效控制,确保乙方施工人员能开展正常生产作业。4.4、甲方应确保施工期间的电源供应。4.4.1、甲方应将安装施工用临时电送至一楼,井道门口附近不超过25米远处,其负荷每台电梯不小于三相380V20A和单相220V15A,每增加一台电梯增加40%的供电负荷.并将动力电源(按电梯所需负荷380V三相四线配线、独力地线和220V照明)接至电梯各机房并配好开关。4.4.2、甲方应将符合国标GB50182-93《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》和确认图相关要求的动力电源于安装开工前送至机房内靠近门口(或乙方指定)处,并设置动力配电(箱)柜。4.4.3、安装工程调试之前提供正式电源。4.5、当甲方在设备买卖合同中选用了“五方通话功能”时,且需由甲方负责全部或部分布线工作时,详细的布线要求见附件一《对讲系统现场布线要求》。5、安装工期5.1、甲方认为土建具备安装条件后,通知乙方派员进行安装前勘查作业,由双方确认安装开工条件是否具备并商定计划开工日期,该项联系工作应在开工前20天进行,以便乙方制定安装计划。逾期提供合格井道,完工期限顺延。5.2、乙方进场安装前用书面形式(开工通知单)通知甲方具体开工日期和安装班组负责人名单,甲方联系人签收回复乙方,甲方签收确认的日期为正式开工日期。若甲方未将相关书面资料反馈乙方,则开工日期相应顺延。5.3、确定开工日期之日起30天内完工(不含当地质量技术监督部门验收时间、不含国家法定节假日)。乙方安装完工,经双方初检合格后,乙方应于10个工作日内向当地质量技术监督部门办理检验申报手续。5.4、如遇停电或甲方原因造成停工的,或不具备“安装必备条件”,完工日期顺延。6、甲方的义务:6.1、在乙方进场施工前,甲方应当履行以下义务:6.1.1、以书面的形式向乙方提供施工现场以及监理单位的的衔接、联系负责人和联络电话、联系方式。6.1.2、确立货物的接收、包含防损坏、防盗的保管工作负责人。6.1.3、在安装地点的'首层或货车到达层(盖有屋顶)里,应备好电梯保管场地(每台电梯需10米_10米),该场地应设置在能确保把电梯导轨(5米长)搬去候梯厅的通路的地方。6.1.4、配合乙方向当地政府主管部门办理安装施工告知手续。6.2、在乙方进行安装施工时,甲方的义务包括:6.2.1、负责电梯安装施工过程中的土建配合的工作,包括门套、召唤按钮箱、厅外指层灯箱、消防开关箱、厅外报站钟、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注。6.2.2、无偿提供适量水泥、沙、石等用于捣制踏板。6.2.3、无偿提供安装工程施工的搬运通道,以方便乙方的安装工作。6.2.4、承担电梯安装施工期间使用的水电费用。6.2.5、承担土建总承包商对乙方征收的各项费用。6.2.6、因停电或甲方原因造成乙方停工超过2天的,乙方安装工人可以撤场,待通知另定时间进场。6.2.7、甲方为乙方安装小组提供住宿(可在工地任意楼层的临时场所)和用餐方便(餐费由安装小组支付)。6.3、在乙方完工后,甲方的义务包括:6.3.1、负责电梯安装后的土建修补余尾工程。6.3.2、在乙方调试检验合格后及时与甲方办理电梯竣工验收。6.3.3、配合乙方向当地政府主管部门办理申报验收,乙方承担所需费用。6.3.4、双方验收合格后,负责电梯的保管及管理工作。当地质量技术监督部门验收合格之日起10天内,如还未与乙方办理验收手续,则视作电梯安装工程完成。7、乙方的义务:7.1、以书面的形式向甲方提供乙方进场施工作业的衔接、联系负责人联络电话、联系方式。7.2、向甲方通报货物运抵现场的时间及所需协助、配合的接收、保管工作(包括:防损坏、防潮、防盗、防腐蚀、防高温的要求内容)。7.3、井道及机房土建完工后,在双方约定的时间内负责检查电梯井道及机房。7.4、负责安装期间电梯保管工作。7.5、负责组织经乙方确认的专业电梯安装队伍进场施工,同时配备专业管理人员实施现场监理。7.6、负责正常安装过程中所需电梯部件材料的搬运堆放。7.7、自备安装工程的所需工具、机械和劳保用品。7.8、负责向当地政府主管部门办理安装进场前的安装告知手续及安装完工后的报检手续。7.9、负责电梯的安装、调试工作。7.10、在进入调试后至甲乙双方验收合格前,由乙方负责电梯的管理。7.11、承担向当地政府主管部门申报验收的费用。7.12、移交随机资料一套及备用件,如甲方要求提供超过一套随机资料,乙方可有偿提供,价格另定。7.13、乙方安装作业人员在安装施工过程中须遵守甲方施工现场各项安全制度及文明生产规定,文明施工。7.14、电梯到工地后,乙方负责垂直吊运(货物应放在距井道路途不超过50米地方,否则二次搬运费由甲方支付)。8、质量保证8.1、本合同工程质量标准执行《电梯安装验收规范(GB/T10060-93)》。8.2、自当地质量技术监督部门验收合格之日起十二个月内,乙方负责保修,保修期内依照国家对特种设备安全监察条例的要求对电梯进行日常的维护保养工作。8.3、若甲乙双方验收电梯合格之日起10天内,乙方未办理报检的,则保修开始日期从双方验收合格之日起,共保修十三个月(期间完成质量技术监督部门验收,电梯保修期不再重新计算)。如因甲方原因不能于交付货物后六个月内完成安装,则保修开始日期从交付日期之日起,共保修十八个月。8.4、保修期间由于甲方或电梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属保修范围,乙方可予以有偿修复。8.5、合同标的物运抵买方工地放置7天内对货物的保管问题,由乙方负责。货到工地之日起甲方应保证7天内开箱验收。9、违约责任9.1、乙方逾期完工或甲方逾期付款,应向对方支付违约金。违约金按逾期部分合同款额计算,每日按逾期部分合同款额的万分之五计算,最高不超过本合同总额的10%。9.2、电梯的安装必须由乙方或者乙方通过合同委托、同意的依照国家对特种设备安全监察条例取得许可的单位进行安装。若甲方自行安装或委托第三方安装的,预付的安装费用不予退回。乙方不负责保修,由此引起的一切责任由甲方自负。10、解决纠纷方式双方如有争议应协商解决,协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。11、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,均具同等法律效力。12、生效:本合同在电梯设备买卖合同编号为:13ZJOR-1067的买卖合同生效之日生效。甲方(盖章)单位名称z市z投资有限公司电话z-z地址z市zz291号邮政编码z法人代表z工程施工合同范本5发包方:承包方:甲方现将__市__县__镇__区域附近煤矿路面工程中的部分毛石挡土墙、下水道窨井(或检修孔)的衬砌及其他局部修筑工程以包工包料(不含毛石料的采集)的形式分包给乙方。双方在诚实、信用、平等互利的原则下协商如下:1、凡乙方在约定范围内所需的衬砌或修筑用砂子、水泥由乙方采购,甲方在约1500米距离内就近向乙方提供适合砌筑用毛石并负责装载。甲方向乙方提供必须的施工用场地及水、电等。2、乙方自行组织车队将适合施工用石料运送到各自的施工段面。甲方若须乙方协助放炮,其炮工价格应参照目前本地市场价格另行商议。3、须衬砌各坡面及基坑的土方挖掘与清理由甲方依次完成,乙方严格按甲方的定位要求放线、施工,确保衬砌质量。4、乙方采购的.水泥标号为500#、砂浆达到5MPa、按要求配备pvc排水孔管材。5、乙方在施工中严格按甲方要求控制挡土墙及修筑物内外形状的长、宽、高尺寸,积极配合甲方技术的统一管理,认真做好技术交底工作。6、乙方在施工中所完成的合同以外工程量由甲方现场签证有效。乙方工程完成后由甲方组织相关部门验收后签发验收合格证明。7、乙方员工遵纪守法。在施工中切实做好安全文明施工,并与当地居民保持良好关系。乙方在施工中如遇安全隐患应积极排除,若拒不听从甲方的安全指令与训诫所带来的安全事故,将受到有关部门的相应处罚。8、甲方分包给乙方的毛石挡土墙施工单价为145元/立方米;窨井或检查孔的毛石砌筑体单价为200元/立方米,底部垫层另计。施工中,乙方每完成20__立方米的毛石挡土墙,甲方以现金的形式向乙方支付该部分工程款总额的90%,依此类推,至工程验收合格后两季度内付清余款。窨井(或检查孔)砌筑部分、签证部分及其他修筑部分的工程款由甲方向乙方依照实际施工进度按照上述付款方式另行支付。9、本合同一式两份,自双方签字之日起生效,至工程款结清之日止失效。甲方签字:乙方签字:20年月日工程施工合同范本6建设(发包)单位:(简称甲方)施工(承包)单位:(简称乙方)甲方为单位,根据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循经双方在平等、自愿、互利和诚实信用原则,甲方将世博工程项目的基础土方工程任务委托乙方承包,甲乙双方就有关事宜协商一致,订立本合同,并严格遵守。一、概况工程名称:工程地点:二、范围:±0.00以下土方工程。(含机械挖土、转运土、掏桩缝)三、工期南角年日。合同工期总日历天数工过程中,除遇下列情形外,工期不予顺延:1、可抗力。2、甲方变更计划、施工图纸而影响施工的。四、工程价格与工程款支付。13400m3,综合单价按/立方米计算(以上价格包含乙方施工整个土方工程发生的协调、弃土、税收等所有费用,为一次性包干价,在施工期内不作任何调整)。挖运结束,经甲方验收合格后现金结账付款。1、土方工程结束,经甲方验收合格后,乙方应提供税务机关认可的税务发票进行结算,否则,甲方有权拒绝付款。五、工程量:3400m3。六、质量要求1、在土方的开挖土(含挖土、转运土等)中,乙方的所有施工工序必须按项目部的.施工质量要求施工。2、所有施工工序必须经甲方项目部、监理、建设单位以及有关人员的检查合格,并进行下道施工程序,甲方才能签字认可。3、对在施工中因乙方原因造成返工的,乙方无条件尽快按甲方的工要求处理,对造成甲方损失的,甲方有权依照有关法律、法规对乙方的要求赔偿的权利。4、乙方必须在20_年10月27日退完土,否则每天罚款伍仟元整。七、甲方责任1、甲方按合同约定支付工程款。八、乙方责任1、服从甲方的监督、指挥和管理。2、按图纸及甲方的指导进行施工,保质、保量,按期完成。3、安全、文明施工,确保施工安全,合同生效前,乙方应向甲方交纳安全风险保证金元,乙方在施工过程中如发生不安全事故,致使甲、乙双方工作人员及第三人伤、亡或财产损失,乙方应自行全额承担。工程完成后,如乙方未发生不安全施工,甲方如数退还乙方交纳的安全风险保证金元。九、其它条款:1、违约金:由于甲方原因终止合同,甲方支付乙方违约金元。由于乙方原因终止合同,乙方支付甲方违约金元。2、乙方承担施工中工伤事故的全部责任。3、未尽事宜,甲乙双方协商一致可以订立补充条款、协议,补充条款、协议同本合同具有同等法律效力。4、争议解决,如双方发生争议,甲乙双方应协商解决,协商不成可向潢川县人民法院提起诉讼。5、本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份,经双方签字后即生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同范本7发包人(全称):_________(以下简称甲方)承包人(全称):_________(以下简称乙方)依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_________工程地点:_________工程内容:_________二、工程承包范围承包范围:_________三、合同工期开工日期:_________竣工日期:_________合同工期总日历天数_________天四、质量标准工程质量标准:_________五、合同价款金额(小写)¥:_________元(大写):_________六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的.洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:_________年_________月_________日合同订立地点:_________本合同双方约定双方签字后生效。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同范本8甲方:乙方:甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国合同法》之规定,结合本工程的具体情况,达成如下合同条款,双方共同遵照执行。第一条工程名称:第二条工程范围和内容工程范围:按甲方批准的施工图为准。工程内容包括:硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。第三条设计周期本合同签订以后于________年____月____日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、,以求达到施工图纸要求。设计内容需另行补签设计合同。第四条设计价款及支付方式该项目乙方按万元(大写:万__)人民币包干进行设计取费。合同签订后____日内甲方支付乙方万元(大写:万__)人民币的设计定金,乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后,甲方支付乙方剩余设计尾款即元(大写:元_)人民币。第五条施工工期开工日期:以甲方批准的施工报告为准(开工时间最迟不超过________年____月____日)。竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延。第六条取费原则1、本工程执行,收费级别按。2、苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定,乙方按苗木送到工地价的%收取栽植、养护及包成活费用。乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等,大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果,并经价格确认。甲方对照验收,数量按实收方结算。乙方应严格按照施工图进行施工,如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。3、施工期间发生国家认可不可抗拒的自然灾害所造成的损失,经双方核实后协商解决。第七条工程施工价款及支付方式1、本工程总造价暂定为万元(大写:)人民币,实际造价以甲、乙双方共同审定的决算为准。2、本合同备料款为合同总价的%,其中%为乙方施工人员、相关机械、设备等进场____日后,甲方在三天时间内将该款项支付到乙方帐户上。剩余%作为在成都采购材料及苗木的材料款。由甲方__同乙方直接支付给材料及苗木供应商,不足部分亦由甲方增补。3、乙方每月号上报已完成的工程产值,甲方____日内审核并拨付乙方完成量的%的工程进度款。4、工程竣工经甲方验收合格后,双方于____日内办理完成决算,甲方扣除工程总价的%的质保金,将剩余工程款支付给乙方。5、本工程质保金为工程总造价的%,在相应项目质保期满后,如未出现质量问题,甲方于____日内付清全部尾款,质保金不计利息。第八条材料供应该工程所有材料原则上由乙方采购,甲方认质认价。乙方采购的材料必须先报甲方,按设计要求双方进行封样,作为乙方采购和甲方验收标准。如甲方核定价格后,认为个别材料、设备或植物高于市场价,可提出要求,如乙方认为所认定的价格不能将材料、设备、植物购回,可书面通知甲方组织供应。第九条工程质量及质保期1、由于景观工程的特殊性,为确保美观、经济和适用,经甲方认可后,乙方在施工中可根据实际情况进行局部调整,所发生的费用按本合同第六条第一、二款执行。2、乙方在施工中应加强质量管理,建立有效的质量控制和检查制度,积极配合甲方、监理人员进行工程质量监督,若由于乙方施工原因造成部分工程质量不合格,乙方应在期限内进行修补或返工,其损失由乙方自行负担。3、质保期:质保范围为乙方施工的.全部工程,土建、装饰、水电安装________年、草坪养护三个月、灌木养护半年、乔木保活________年。4、苗木在质保期内由乙方保活,若出现死亡,乙方无条件更换。乙方在接到甲方书面通知一星期内到现场向甲方以书面形式提出整改或更换时间,逾期甲方有权另行安排,费用在质保金中扣除。第十条双方协作事项1、乙方应严格按照施工图进行施工,适用国家现行的该行业各项施工验收规范,若施工中发现问题应及时与甲方协商,双方及时处理。2、甲方现场负责人,乙方现场负责人,负责处理施工中可能出现的问题及协调相关单位关系。版权归原作者、原出处所有a;__;第十一条甲方职责及义务1、在施工期间甲方及时将设计变更、变更通知等以书面形式通知乙方,并做好现场签证工作。2、对乙方报送的材料样品,48小时之内进行认质认价。3、对隐蔽工程24小时之内进行验收。4、甲方负责提供与环境工程设计、施工相关的技术资料(aea),指定临设位置及负责现场三通一平工作。提供施工用的水源和电源,乙方按规定承担相应费用。5、接到乙方交工验收通知后,甲方应于两日内组织有关部门进行交工验收工作,验收合格后,办好验收手续。乙方职责及义务:1、乙方应认真保质、保量、准时完成工程。2、乙方应对工程进度采取措施,发现影响工程进度因素在24小时内报甲方。3、对已完工程在甲方验收前,应做好保护工作。4、乙方不得将工程转包其他施工单位,一经发现甲方有权要求乙方整改,乙方经整改仍达不到要求,甲方有权解除合同,并由乙方承担责任。5、在施工过程中乙方应文明施工,做好安全防范,因乙方原因造成安全事故由乙方负责,若因乙方质量、进度、安全文明等乙方自身因素达不到合同和规范要求,甲方有权要求乙方进行整改,若整改后仍达不到要求,甲方有权解除合同。6、交工前乙方产生的垃圾清运工作由乙方负责。竣工验收:工程具备竣工条件后,乙方向甲方提交竣工报告;竣工验收合格后____日内乙方应向甲方提交工程技术资料(aea)、竣工图纸一式两套。结算办法:1、本合同价款为暂定价。2、结算范围包含施工图及设计变更所列的硬景、软景、小品、水电等全部内容以及甲、乙双方认可的图纸会审纪要、设计变更、现场签证、隐蔽纪录等。第十二条违约责任1、如果甲方未按期拨付工程进度款超过____日,乙方有权暂缓施工,施工工期顺延。甲方每逾期一天付款按合同总造价支付乙方同期银行利率的违约金。2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工,每逾期一天,按合同总造价支付甲方同期银行利率的违约金。第十三条本合同未尽事宜,甲、乙双方协商订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。第十四条本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工并结清工程款后,本合同自行失效。第十五条本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。发包人:(章)承包人:(章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:地址:地址:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:签订合同地点:签订合同日期:________年____月____日工程施工合同范本9甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中,从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。第一条工程概况一、工程名称:铜川汽博园基础设施高压电力线路工程二、工程内容:从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容三、工程地点:铜川汽车博览园四、工期:共计90天:20__年8月29日至20__年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延)五、质量标准:达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标六、工程施工费用总造价为:玖拾万元整人民币(¥.00元)。第二条甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人:姜国锦三、施工方项目负责人:李志英第三条各方工作一、甲方工作:负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作:1、与乙方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。2、施工场地具备开工条件和完成时间要求:负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。三、施工方工作:1、按照国家电力工程质量验评标准,担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发现的.不合格工程,乙方要求施工方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。第四条工程质量等级一、工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方的施工方返工,施工方应按甲方代表要求的时间返工,直至符合约定条件,因乙方原因达不到约定条件的,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的,乙方承担违约责任。二、质量评定部门:鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第五条验收甲方根据乙方的施工方申请,组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理,乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用,处理合格后甲方重新组织人员验收,直至符合质量要求。第六条工程预付款:本工程开工前不预付工程款。第七条工程款支付一、工程款支付方式:支票二、工程款支付和时间:工程为一次性包死价,无保修金,竣工后甲方一次性付给乙方。第八条因执行本合同发生争议,由争议双方协商解决,协商不成,由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份,由双方各自分送相关部门。甲方:乙方:年月日:工程施工合同范本10甲方:___________________________乙方(施工单位):________________遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。一、工程项目的综合说明1、名称:______________________________2、地址:______________________________3、规模:______________________________4、结构及层数:______________________________5、发包方式:______________________________6、发包范围:______________________________7、承包时间:______________________________8、质量要求:______________________________二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:人民币:______________________________元(大写:______________________________元整)人民币:______________________________元(大写:______________________________元整)2、价格计算依据:(1)标定的定额为:______________________________(2)标定的取费标准:______________________________(3)政策性调价文件截止日期:______________________________三、材料采购供应材料采购、运输、保管的责任和计价依据:______________________________对材料质量的要求:______________________________四、工程款支付方式1、在合同签署后,开工前________%作为工程付款。2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。3、按____市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的___________%;留___________%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。4、施工期允许调整的内容和依据:______________________________。五、工程基础的处理和重大设计变更费用的`计取1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。六、工程保修本工程保修按《建设工程质量管理规定》执行。遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列方法之一进行解决:1、由______仲裁委员会仲裁;2、向______人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。甲方(盖章):______________________________乙方(盖章):______________________________签约日期:_________年____月____日工程施工合同范本11甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的原则,结合本工程具体情况,双方经过友好协商签约本合同。第一条工程概况1、工程名称:一期(二标段)景观工程。2、建设依据:甲方提供的该项目工程设计图纸、设计变更图纸和甲方要求。3、工程地点:4、工程内容:客土更换、苗木移植、园林土建、配套电气、给排水、施工范围内其他园区配套工程井盖调平、水系、道路铺装(除园区主路外)工程、与其他已完工程的衔接及施工图纸所包含的其他全部内容。项目范围:详见《园林工程界限图》5、设计单位:6、开工日期:以甲方批准开工报告为准。总日历日期80天,大型乔木可以采取冬植(不予进行价格调整)。7、质量等级:合格。8、合同价款:三佰伍拾万元整(¥:3,500,000.00)含税包死价。其中绿化工程139万元,其他土建工程等211万元。以上价格所依据的招标图纸为第二条依据1、依据《20__辽宁省建设工程取费标准》《20__辽宁省市政、园林绿化工程消耗量定额》《20__年建筑工程、装饰装修工程定额》2册。2、中央景观工程设计图纸,《招(投)标说明书》,甲方要求。3、投标方编制,招标方核准的工程预算书。第三条图纸1、图纸提供日期:合同签订2日内交付乙方。2、图纸提供套数:蓝图二套。第四条甲方工作1、保证三通一平。负责与乙方协调安排现场材料、设备堆放;临时施工用房场地划分(甲方不提供暂设及库房)。2、负责向乙方提供施工用临时水、电源接入点,但水电费用由乙方承担;乙方自备计量表具。质保期设备运行及苗木养护水电费用由甲方负责。3、负责现场的组织协调。并对工程质量进行监督、检查、验收。第五条乙方工作1、严格执行乙方制定并经过甲方确认的施工计划;2、严格按设计图纸、工艺要求组织施工;3、施工过程中,乙方应服从甲方组织、协调工作,尊重监理;4、施工现场的安全管理由乙方全权负责,施工现场必须满足安全生产文明施工要求,因乙方原因造成安全事故,责任由乙方承担;5、负责工程项目的现场施工及人员的管理、验收准备工作;6、已竣工工程未交付甲方验收前,负责成品保护,保护期间发生损坏、乙方自费予以修复;7、负责办理乙方应该办理的批件、证件;8、负责施工技术档案及内业资料的编制整理工作(竣工档案一式三份,工程竣工后结算前交于甲方);9、乙方进入现场施工,不得损坏现场已完的各项成品工程,如有损坏,负修复及赔偿责任。10、乙方保证不拖欠工人工资;11、图纸中各个部位的雕塑、成品构件均为乙方自行采购产品,但采购前乙方必须向甲方提出该产品的样品或样式,经甲方认可后方可采购。第六条工程进度计划1、乙方在开工前必须编制好施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方审批,甲方应在3日内予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已获得甲方批准。2、乙方必须按批准的施工进度计划组织实施,接受甲方代表对工程进度的检查、监督。工程实际进展滞后进度计划时,乙方应按甲方代表的要求制定整改措施、经甲方代表批准后实施落实。3、乙方必须保证投入一定的资金、人力、设备,保障工程进度和质量按合同计划完成。项目经理等主要领导和施工队伍,要相对稳定,未经甲方同意不得随意更换。4、乙方未按合同工期完工,应承担相应的违约责任,即每逾期一天扣罚工程总造价1‰,以此类推。(不可抗力因素除外)如果因甲方原因影响工程进度,经甲方确认工期可以顺延。第七条隐蔽工程和中间验收工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方自检合格后,在隐蔽或中间工程报验前24小时通知甲方代表参加报验,即按工序报验制。通知包括乙方自检记录、隐蔽或中间验收的内容,验收时间和地点,乙方整理记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。存在的问题,整改后应该进行复检,报验48小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已批准,乙方可进行隐蔽和继续施工。乙方未报验前,甲方允许他方使用视为其甲方已验收合格。第八条竣工验收1、工程具备竣工验收条件,乙方按相关竣工验收有关规定,在完工后20天内向甲方代表提供完整竣工资料3套和竣工验收申请报告。甲方收到竣工报告后,在7天以内组织有关部门验收,并在验收后7天内给予批准或提出修改意见。乙方必须按要求整改,并承担由自身原因造成整改的费用。2、甲方如果在收到乙方送交的竣工报告7天内无正当理由不组织验收或验收后7天内不予批准且提出修改意见,视为竣工验收报告已批准,即可办理结算手续。3、特别说明:图纸中苗木的设计规格为苗木修剪后的最低标准:地被、花卉植物栽植在竣工验收时要求覆盖地表;模纹栽植要求见棱见线。第九条保修1、保修内容、范围:凡因乙方施工缺陷所引发的一切工程质量问题均属于乙方承诺的保修责任范围,包括工程范围内的各部位、部件、构件或单件的损坏。2、保修期限:竣工验收合格之日起计算保修期,绿化部分保修期限为2年,其余土建、水电气、铺装等为一年。3、保修期间乙方负责维修工作,以保证正常使用。如发生问题乙方应在接到甲方通知之日期72小时内派人到现场处理,否则甲方可委托其他单位和人员维修处理,费用由乙方承担,甲方在其质保金中双倍扣除。4、对于绿化工程中的树木、花草等乙方派员负责日常维修与养护、确保成活,如发生苗木枯萎死亡现象,无偿按约定一周内更换(即保证100%成活)。5、保修期内,因甲方使用不当造成的损坏和超过保修期的维修,乙方只收取成本费用。第十条工程款结算及支付办法一、结算办法:1、本工程采用一次性包死价。施工过程中的材料二次倒运不予考虑费用。绿施蓝图中设计的植物的综合单价包含如下内容:植物的主材价格、运输、装卸、栽植及一级养护两年所需的全部费用(包括植物种植的全部措施、材料、种植土更换、养护及工程取费的所有费用及不可预见的费用,一次性包死,不予调价)。在合同实施过程中未发生重大的设计变更,不再调整合同价款。如果出现合同外增量,凭据现场签证单,以“合同所附综合单价_(本合同包死价格/乙方总报价356万元)做为变更部分的综合单价,再依据变更工程量计算增减金额,计入工程结算。2、预算未例项目结算办法:①、执行《辽宁省建筑工程消耗量定额》20__、《辽宁省装饰装修工程消耗量定额》20__、《辽宁省安装工程消耗量定额》20__、《辽宁省市政工程消耗量定额》20__、《辽宁省园林绿化工程消耗量定额》20__,材料价格执行施工当期《辽宁省材料价格信息》及市场价、按照本合同约定的费率标准执行。②、费率标准:依据20__建筑工程费用标准,各专项按照相应的工程类别二类费率标准执行,仅计取企业管理费、利润、税金,除上述3项费用外其它所有费用包括规费均不再计取。其中:土方工程的开挖、回填、运输项目取费,除税金外按照以上规定费率的35%计取,税金按3.381计取。③、结算时主要材料调差办法:执行当期《辽宁工程造价信息》网刊价,钢材执行《我的钢铁》当期网刊价。所有材料价差均不参加取费。3、如施工中所采用的图纸与该报价图纸不符,整体变动部分依据合同所附该项目的综合价格进行增减。局部变动部分以“合同所附综合单价_(本合同包死价格/乙方总报价356万元)做为变更部分的综合单价,再依据变更工程量计算增减金额,计入工程结算。4、乙方自购主材。主材的规格、材质及厂家(包括各种苗木、石材、广场砖、各种灯具、防腐木、水电设备)经甲方封样后方可施工。5、乙方所采购的乔木、石材如不能达到设计所要求的规格、品质时,或未经甲方同意擅自减少工程量或更改图纸设计内容,甲方有权勒令其退场。结算时根据预算价格的'1.5—2倍进行扣款,调整结算价格。如果经过甲方确认其在不影响整体效果和使用功能的前提下可以适当采用,但结算价格不能高于本合同所附预算单价。6、乔木部分的胸径、分枝点、树冠如不能达到设计要求甲方有权勒令退场或按市场实际调整结算价格。二、工程款支付办法:1、本工程不预付工程款。乙方进场开工后每月25日向甲方递交进度工程量清单,甲方应按合同约定核准后在5个工作日内支付工程款。2、按工程进度拨付款项。绿化工程按周期进度实际发生工程量的50%拨付,其余土建铺装等工程按周期进度工程量的70%拨付。三、结算依据。1、全部工程完工验收合格后结算,依据合同、补充协议,双方洽谈文件、变更签证、技术联系单、竣工验收资料等进行结算。其中:绿化工程结算至其合同造价80%。其余土建铺装等工程结算至其合同造价97%。对因甲方原因造成的工期延误,乙方应及时申报甲方审核,以签证的方式确认方可作为结算依据,否则,视为无效。竣工结算后,甲方无正当理由不能及时支付工程款,超过一个月以上应赔付乙方违约金,支付合同造价的1%。以此类推。结算时乙方的税款由甲方代扣代缴(税率暂定5.27)。2、质保期。绿化工程部分,质保期为二年,质保金为其合同(绿化部分)造价的20%。第一年质保期尚无质量问题,甲方返还给乙方10%,第二年无质量问题,甲方返还给乙方10%。其余土建铺装等工程,质保期为一年,质保金为其合同造价3%。质保期满无质量问题,甲方返还质保金给乙方。质保金无利息。三、若因甲方未按合同支付工程款,造成工程进度延误,乙方不承担任何责任。第十一争议解决办法本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决。当事人不愿意或协商不成的,双方约定向盘锦市人民法院起诉。第十二条合同生效与终止1、本合同自签字之日起生效。2、乙方应按时保质完工,如因施工质量问题造成甲方延期使用,全部费用由乙方负责。甲方如不能按时付款,工程延期所造成的损失,应由甲方负责。3、质保金支付完,即为合同终止。第十三条、本工程所涉及的设计图纸、变更通知单,经过双方确认的综合清单报价表为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。本合同经甲乙双方签字盖章生效,一式四份,甲乙双方各执两份。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日工程施工合同范本12建设方(甲方)审查方(乙方)甲方委托乙方承担工程施工图审查,经双方协商一致,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订:1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、关于贯彻执行《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》过程中有关细则的通知(穗建技[20__]317号)。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同审查项目的基本情况:名称、规模、投资及审查费等见下表:第三条甲方应向乙方提交的有关资料及文件:第四条乙方向甲方交付的审查资料文件:第五条审查费的支付详见下表。第六条双方责任:6.1甲方责任:6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的'时间内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,甲方不得要求乙方违反国家有关标准对施工图设计文件进行审查。甲方提交上述资料及文件超过规定期限,乙方按合同第四条规定交付审查报告时间顺延。6.1.2在未签合同前甲方已书面同意,乙方为甲方所做的各项施工图设计文件审查工作,应按收费标准,相应支付审查费。6.1.3甲方应保护经乙方审查的施工图设计文件、资料、图纸。未经乙方同意,甲方对乙方交付的施工图设计文件审查报告、资料、图纸不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,甲方应负法律责任,乙方有权向甲方提出索赔。6.2乙方责任:6.2.1乙方应按广东省建设厅发布的《广东省建筑工程施工图设计审查暂行办法》和广州市建设委员会印发的《广州市建设工程施工图设计文件审查实施办法》及国家技术规范、标准、规程以及甲方提供的有关部门的审批文件、资料、图纸进行审查。按合同规定的进度要求提交质量合格的审查报告,并对审查的图纸质量负相应的责任。6.2.2乙方按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向甲方交付审查报告。6.2.3乙方应保护甲方的知识产权,不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失,甲方有权向乙方索赔。第七条违约责任7.1在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始审查工作时,不退还甲方已付的定金;已开始审查工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段审查费的一半支付;超过一半时,按该阶段审查费的全部支付。7.2.甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付审查费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。7.3由于乙方自身原因,延误了按本合同第四条规定的审查资料文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收审查费的千分之二。7.4合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。第八条其他8.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。8.2本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由广州仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。8.3份。报建设行政主管部门存一份。8.4本合同经双方签章后生效。8.5本合同生效后,双方认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。8.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等资料,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。建设方(甲方):审查方(乙方):年月日:工程施工合同范本13甲方(户主):______________________________乙方(承包人):______________________________甲方私人居住楼委托给乙方承包施工,经双方友好协商达成如下协议。一、承包方式:包工不包料。二、承包价:按每平方米______元计算,本承包价格包括工人的务餐费、香烟费。三、付款方法:工程开工甲方预付_____

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论