2024年全国监理工程师之合同管理考试黑金考题详细参考解析

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、联合体中标的，其履约担保（）。A.由组成联合体的各个主体分别递交B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交C.由联合体的牵头人递交D.由联合体各成员共同递交

2、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》B.《简明合同格式》C.《土木工程施工分包合同条件》D.《施工合同条件》

3、《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过（）个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。A.12B.15C.18D.24

4、根据施工合同标准文本，在合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字和盖章的法律文书是（）。A.合同协议书B.履约保函C.预付款保函D.中标通知书

5、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构

6、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用

7、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15

8、根据《标准材料采购招标文件》规定，初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审，其中形式评审的内容不包括（）。A.投标人名称B.投标内容C.投标文件格式D.联合体协议书

9、建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示，但需在临时书面指示发出后（）小时内发出书面确认函。A.12B.24C.48D.56

10、关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A.投标保证有效期应从投标时起算B.投标保证有效期应从开标日起算C.投标保证有效期不得延长D.投标保证有效期应长于投标有效期

11、依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知，，文件中，可以()A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求

12、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。A.由抵押人清偿B.由债务人清偿C.由抵押人和债务人共同清偿D.不再清偿

13、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。A.发包人，姓名及其授权范围B.发包人，职能分工及监理权限C.总监理工程师，姓名及其授权范围D.总监理工程师，职能分工及监理权限

14、如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A.承包人，承包人B.发包人，发包人C.承包人，发包人D.发包人，承包人

15、材料和通用型设备采购招标文件中，标包划分是（）。A.有利于提高经济效益B.有利于自身资质的不断完善C.有利于提高自身的利益和供货质量D.有利于吸引多家投标人参加竞争

16、（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

17、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人()A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程

18、按（）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。A.计价方式B.计价范围C.计价目的D.计价规定

19、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法不正确的是（）。A.署名权归承包人享有B.建筑物形象使用收益权归发包人享有C.专利技术使用费不包含在投标报价内D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由承包人承担

20、工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本

21、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。A.招标选择供货商B.询价选择供货商C.直接向供货商订购D.服务采购

22、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止

23、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。A.直接与保险人协商一致后，通知发包人B.直接与保险人协商一致后，通知监理人C.应事先征得发包人同意，并通知监理人D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

24、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价位4980万元，则中标人和中标价格分别为（）。A.甲，5000万元B.甲，4990万元C.乙，5030万元D.乙，4980万元

25、《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，（）应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

26、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。A.7B.10C.14D.15

27、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定

28、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审

29、设计施工阶段的总承包合同履行管理，当符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前（）天向承包人发出开始工作通知。A.1B.3C.5D.7

30、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业资质只设甲级

31、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。A.行政手段B.合同C.诚信D.道德

32、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是（）。A.发包人提供图纸延误B.不利的物质条件C.隐蔽工程重新检验质量合格D.监理人指示错误

33、下列关于定标的说法，正确的是()A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同

34、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力

35、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()。A.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人

36、在建设工程中，有关采购合同的特点说法正确的是（）。A.标的物品种多，供货条件差异小B.与施工进度密切相关，不得延误，最好能提前交货C.建筑材料采购合同不仅是在物资交货阶段D.大型设备采购合同除交货外，包括生产阶段.安装调试.试运行.保修等

37、某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。A.施工设备失灵B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.意外事故

38、下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。A.因国际禁运解除进口设备运输合同B.因战争导致在建工程合同工期延长C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

39、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。A.抵押B.最高额抵押C.质押D.最高额质押

40、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（）天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。A.7B.14C.28D.56

41、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式

42、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人D.发包人和材料设备供应商

43、下列关于施工意外伤害险的说法中，错误的是（）。A.施工企业一般办理团体意外伤害险B.施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的85%以上D.按被保险人人数投保时，投保人数不低于5人

44、某建设项目进行设计招标，设计估算费用为600万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为16万元，某投标人只提交投标保证金14万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。A.16B.14C.12D.10

45、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A.指定代理B.法定代理C.委托代理D.意定代理

46、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。A.合同中规定此项工作为固定费率B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

47、根据《标准设计施工总承包招标文件》，不属于设计施工总承包合同优点的是（）。A.可以缩短建设周期B.减少承包人的索赔C.固定工期、固定费用D.设计是最优方案

48、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。A.1%B.2%C.3%D.5%

49、在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（）。A.同意承包人的暂停施工请求B.不同意承包人的暂停施工请求C.须继续等待24小时方是规定的回复期限D.必须马上复工

50、公开招标过程中，资格预审应当在（）之前完成。A.发标B.开标C.评标D.决标二、多选题

51、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是()。A.施工合同B.监理合同C.勘察合同D.仓储合同

52、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保B.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保C.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保D.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

53、下列关于资格预审程序的说法，错误的是（）。A.资格预审分为初步审查和详细审查B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级高的单位确定资质等级C.联合体各方不得再以各自名义在同一标段中参加资格预审D.不允许低资质企业承揽高等级工程的施工

54、设计施工总承包合同中，关于承包人说法错误的是()。A.承包人是总承包合同的另一当事人B.总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体C.合同履行过程中发包人可以和联合体各方进行联系D.未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

55、根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为（）。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%

56、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托权限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

57、《标准施工招标文件》的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目

58、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏D.洪灾引起的沉降

59、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

60、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。A.监理人B.发包人C.发包人与监理人D.发包人与分包人

61、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A.物B.财C.行为D.智力成果

62、根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

63、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。A.发包人支付最终支付款时结清单生效B.结清单生效即表明合同终止C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔

64、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。A.10B.14C.15D.21

65、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。A.签发工程验收证书B.出具最终结清证书C.提交竣工验收报告D.颁发缺陷责任期终止证书

66、某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日

67、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.保证设计质量是发包人的责任B.保护双方知识产权是双方的共同责任C.外部协调工作应由承包人自行完成D.设计人不承担参加工程验收的责任

68、下列关于施工企业职工意外伤害险的保险期间的说法中，正确的是（）。A.按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保.收取保险费并签发保险单的当日零时起B.按照工程总造价计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的当日零时起C.按照被保险人人数计收保险费的，至约定的终止日的24时止D.按照工程总造价计收保险费的，至施工合同规定的工程竣工的次日止

69、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。A.7B.14C.28D.42

70、设计施工总承包合同中,由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价

71、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付

72、下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（）。A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品B.采购大宗及重要建筑材料和设备C.应急采购D.只能从一家供应厂商获得

73、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）A.业主B.承包商C.工程师D.分包商

74、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。A.交易成本低B.采购工作量小C.采购工作周期长D.便于磋商价格

75、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.由专用条款约定的一方

76、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法

77、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人（）。A.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更B.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费C.仍应无偿负责处理有关设计问题D.不再负责处理有关设计问题

78、一般建筑工程中重要设备不包括()。A.给排水设备B.楼宇自动化设备C.交通设施D.锅炉暖通及空调设备

79、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

80、设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的

81、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务

82、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。A.蓝皮书B.白皮书C.绿皮书D.银皮书

83、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.21

84、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辩权D.先诉抗辩权

85、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

86、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。A.发包人B.承包人C.受益人D.负有投保义务的当事人

87、关于行使抗辩权的说法，正确的是()A.行使抗辩权方仍然承认合同有效B.行使抗辩权是解除合同的必要条件C.行使抗辩权即表示合同一方终止履行本方义务D.行使抗辩权表明合同变更

88、(2017年真题)根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日

89、低碳钢的含碳量为()。A.小于0.25%B.0.25%～0.6%C.0.6%～1.0%D.0.6%～2%

90、（2018年真题）招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（）日。A.3B.5C.7D.10

91、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要

92、（2018年真题）某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。A.2B.4C.10D.20

93、下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门

94、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）kcal。A.3000B.2800C.2400D.1800

95、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。A.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件

96、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。A.只向发包人提交分包合同副本B.应向发包人和监理人提交分包合同副本C.应向监理人提交分包合同副本D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

97、根据《招标投标法》，招标代理机构的性质是（）。A.依法成立的企业B.地方政府成立的事业单位C.依法成立的行业协会D.行业主管部门设立的服务机构

98、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

99、某施工项目适用简明施工合同，基准日期后，合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响，关于该合同价格调整的说法正确的是（）。A.不考虑合同价格调整B.采用公式法调整合同价款C.调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格D.调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款

100、不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.以公益为目的的学校

参考答案与解析

1、答案：C本题解析：知识点:联合体的履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。教材P45。

2、答案：C本题解析：《土木工程施工分包合同条件CConditionsofSubcontractforWorkofCivilEngineeringConstruction)》（1994年第1版)，又称"褐皮书"，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同。

3、答案：A本题解析：2020/2021版教材P89本题考核的是《简明标准施工招标文件》的适用。《简明标准施工招标文件》适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。

4、答案：A本题解析：本题考查的是施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。

5、答案：C本题解析：本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。

6、答案：A本题解析：考核设备采购的评标。如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整：（1）关境内制造的产品：出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用。（2）投标前已进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用。（3）关境外产品：CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用。（采用CIP、DDP等其他报价方式的，参照此方法计算）。参见教材P72。

7、答案：A本题解析：2021教材P98知识点：监理人职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

8、答案：B本题解析：本题考查的是材料采购的评标。形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协议书等是否符合招标文件的规定。参见教材P68。

9、答案：B本题解析：考核建设工程勘察合同履行管理。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。参见教材P78。

10、答案：B本题解析：本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起，截止日期根据招标项目的情况由招标文件规定。投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。

11、答案：B本题解析：在对投标人资格审查文件的核查中：①不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人；②不得对潜在投标人实行歧视待遇；③不得强制投标人组成联合体投标。在资格预审须知中明确列出投标人必须满足的最基本条件，可分为必要合格条件和附加合格条件两类。其中附加合格条件中，招标人可以针对工程所需的特别措施或工艺的专长；专业工程施工资质；环境保护方针和保证体系；同类工程施工经历；项目经理资质要求；安全文明施工要求等方面设立附加合格条件。

12、答案：B本题解析：转让抵押物的价款不得明显低于其价值。转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存。超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。

13、答案：C本题解析：2020/2021版教材P121本题考查的是设计施工总承包合同模式下监理人。总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。

14、答案：D本题解析：2020/2021版教材P126本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

15、答案：D本题解析：2020/2021版教材P62-63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。

16、答案：B本题解析：2021教材P9知识点：代理关系。选项B，在被代理人的授权范围内，代理人以自己的意志去积极地为实现被代理人的利益和意愿进行具有法律意义的活动。

17、答案：C本题解析：此时有两个选择，其一是承包人与发包人协议将该工程折价，其二是由承包人向法院申请依法拍卖该工程，承包人优先受偿。

18、答案：A本题解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。根据计价方式不同，建设工程施工合同有单价合同、总价合同和成本加酬金合同等不同计价方式。

19、答案：C本题解析：专利技术使用费可以包含在投标报价内。

20、答案：B本题解析：本题考查的是变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P95。

21、答案：A本题解析：本题考查的是材料设备采购招标特点。招标投标方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。参见教材P62。

22、答案：D本题解析：合同的暂停或终止：①监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同即告终止。②当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。③变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。④如果委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人在21天内没收到答复，可在第1个通知发出后35日内发出终止监理合同的通知，合同即行终止。⑤监理人在应当获得监理酬金之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，或暂停监理业务期限已超过半年时，监理人可向委托人发出终止合同通知。如果14日内未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知。如果第2份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，监理人可终止合同，也可自行暂停履行部分或全部监理业务。合同协议的终止并不影响各方应有权利和应承担责任。

23、答案：C本题解析：本题考查的是明确保险责任。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。参见教材P81。

24、答案：C本题解析：衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。“评标价”既不是投标价也不是中标价。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

25、答案：B本题解析：本题考查的是工程建设涉及的主要险种。《标准施工招标文件》（2007年版），在其通用合同条款中规定，除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。

26、答案：A本题解析：教材P98监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。

27、答案：D本题解析：

28、答案：D本题解析：本题考核的是初步评审的内容。初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审4个方面。

29、答案：D本题解析：本题考查重点是“工程总承包合同履行管理”。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知。因此，本题的正确答案为D。

30、答案：C本题解析：教材P30、84。[考点]建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项资质设甲级、乙级。

31、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程合同管理的目标。在市场经济条件下，由于主要是依靠合同来规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施建设工程行为的主要依据。参见教材P1。

32、答案：B本题解析：考点:索赔管理。选项A.C.D.不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。参见教材P97。

33、答案：B本题解析：招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

34、答案：C本题解析：本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性使用的效力。

35、答案：D本题解析：2020/2021版教材P13-16本题考查的是担保方式。以下组织不能作为保证人:(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。

36、答案：D本题解析：考核建设工程材料设备采购合同的特点。选项A，标的物品种多，供货条件差异大；选项B，提前与延误交货均不合适；选项C，建筑材料采购合同限于物资交货阶段。参见教材P140～141。

37、答案：A本题解析：考核工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿：（1）设计错误引起的损失或费用。（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。（5）维修保养或正常检修的费用。（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。（7）盘点时发现的短缺。（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。（9）除非别有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失。（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接近的部分。参见教材P20。

38、答案：C本题解析：教材P9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。行为是指法律关系主体有意识的活动；事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的。选项ABD均属于事

39、答案：B本题解析：2021教材P15知识点：担保方式。为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在最高债权额限度内就该担保财产优先受偿。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。

40、答案：C本题解析：本题考查的是合同争议的解决。采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。

41、答案：D本题解析：本题考查重点是“施工合同标准文本”。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。因此，本题的正确答案为D。

42、答案：B本题解析：P102-104发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。

43、答案：C本题解析：施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体均可作为投保人。按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。

44、答案：D本题解析：投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。

45、答案：B本题解析：2020/2021版教材P9-11本题考核的是法定代理。法定代理主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

46、答案：D本题解析：同时满足以下4个条件，可对该项工作规定的费率或价格加以调整：（1）合同中没有规定此项工作为固定费率（2）此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%（3）工程量的变动与费率的乘积超过了中标合同额的0.01%（4）工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%。

47、答案：D本题解析：本题考查的是设计施工总承包的特点。选项D，设计施工总承包合同的缺点是：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和管理。参见教材P119。

48、答案：B本题解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的2%。

49、答案：A本题解析：2021教材P101知识点：施工进度管理。紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。

50、答案：A本题解析：资格预审应当在发标（发售招标文件）前完成。

51、答案：C本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。参见教材P67。

52、答案：A本题解析：2020/2021版教材P126-127本题考核的是工伤保险的投保。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

53、答案：B本题解析：本题考查的是资格预审程序。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级低的单位确定资质等级。

54、答案：C本题解析：2020/2021版教材P120-121本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项C，对于联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

55、答案：D本题解析：教材P100本题考查的是施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。

56、答案：B本题解析：代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志，具体表现为代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示，或者是否接受第三人的意思表示。

57、答案：A本题解析：教材P89[考点]施工合同标准文本。监理考前黑钻押题-金考典考试软件考前更新国家发展和改革委员会、财政部、建设部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、明用航空总局、广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》（2007年版）中包括施工合同标准文本（以下简称“标准施工合同”）。

58、答案：C本题解析：2021教材P19知识点：工程建设涉及的主要险种。ABD均属于自然灾害或意外事故引起的损失。

59、答案：C本题解析：2021教材P107知识点：工程款支付管理。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。

60、答案：B本题解析：本题考核的是设计施工阶段的设计进度管理。设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。

61、答案：D本题解析：2021教材P8知识点：合同法律关系的构成。图纸是智力成果。

62、答案：A本题解析：2021教材P107知识点：施工安全管理。选项B、D，合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用已包括在相关工作的合同价格中；因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按商定或确定方式予以补偿。新版章节练习，考前压卷，完整优质题库+考生笔记分享，实时更新，软件，，选项C，承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。

63、答案：A本题解析：承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔。

64、答案：B本题解析：本题考查的是建设工程设计合同履行管理。发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。参见教材P86。

65、答案：D本题解析：知识点:保险责任。承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有效。教材P126。

66、答案：A本题解析：正常情况下，工程接收证书上注明的竣工日期为竣工日（注意不是颁发日），如业主提前占用工程，应以占用日为竣工日。

67、答案：B本题解析：本题考查的是设计合同履行管理。选项A，保证设计质量是设计人的责任；选项C，外部协调工作是发包人的责任；选项D，为了保证建设工程的质量，设计人应按合同约定参加工程验收工作。

68、答案：C本题解析：按照被保险人人数计收保险费的，自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。按照建筑工程项目总造价或建筑施工总面积计收保险费的，自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保险期间开始之日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日止。

69、答案：C本题解析：2020/2021版教材P153-157如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。

70、答案：B本题解析：本题考查的是设计施工总承包合同合同文件。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。因此，本题的正确答案为B。

71、答案：D本题解析：考核工程款支付管理。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。参见教材P107。

72、答案：A本题解析：直接订购适于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订。招标适于采购大宗及重要建筑材料和设备。

73、答案：D本题解析：2020/2021版教材P152-153在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。

74、答案：C本题解析：2021教材P62题考查的是材料设备采购招标特点。招标方式选择材料供应商的特点：有利于规范买卖双方交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长。

75、答案：B本题解析：（三）发包人提供的材料和工程设备对于包工部分包料的施工承包方式，往往设备和主要建筑材料由发包人负责提供，需明确约定发包人提供材料设备分批次交货的种类、规格、数量、交货期限和地点等内容。（四）异常恶劣的气候条件范围(每年考）【异常恶劣的气候条件P93】属于发包人的责任；（工期顺延，但不补偿费用和利润）P112【不利气候条件P93】对施工的影响则属于承包人应承担的风险；应在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。【不利物质条件P109】不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。(赔工期和费用）P111承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并通知监理人。监理人应当及时发出指示，构成变更的，按变更对待。如果监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，仍由发包人承担。

76、答案：B本题解析：[考点]交货检验。数量验收的方法包括：（1）衡量法；（2）理论换算法；（3）查点法。

77、答案：B本题解析：本题考查重点是“设计合同履行管理”。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如果在1年内项目未开始施工，设计人仍应负责上述工作，但可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议商定。因此，本题的正确答案为B。

78、答案：C本题解析：建设工程材料设备的采购类别繁多，包括建筑材料、工具、用具、机械设备、电气设备等。建筑材料如建筑钢材、水泥、预拌混凝土、沥青、墙体材料、建筑门窗、建筑陶瓷、建筑石材、给排水、供气管材、用水器具、电线电缆及开关、苗木、路灯、交通设施等。设备如电梯、配电设备、防水消防设备、锅炉暖通及空调设备、给排水设备、楼宇自动化设备等。具有采购量大、规格型号多、涉及厂家范围广的特点。材料设备招标采购的货物既可以由供货方自己全部生产或部分生产，也可以由供货方通过各种渠道组织货源完成供货或设备成套。

79、答案：C本题解析：项目双方均可通知补偿事件。某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测，此时应在向承包商发出提交报价的指令中，根据现有信息条件，说明其关于补偿事件的假定条件，对补偿事件的计价先以此假定条件为基础，先快速处理事件。事后若发现此假定条件有误，项目经理应通知改正，再予修改。若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。

80、答案：C本题解析：2020/2021版教材P127本题考查的是设计施工总承包合同模式下开始工作。符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。

81、答案：A本题解析：本题考核的是对投标人的资格审查。取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

82、答案：D本题解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》及各方责任和义务。《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为银皮书。

83、答案：A本题解析：本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

84、答案：C本题解析：先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立。后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严