建设工程施工合同的履行幻灯片2024年

建设工程施工合同的履行幻灯片2024年通用合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为进行建设工程，需要施工方提供施工服务；2.施工方愿意提供上述施工服务，并按本合同约定完成施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成一致，签订本合同。第一条合同范围与内容（此处列出项目的详细情况，如项目名称、建设地点、工程规模、工程内容等。）1.2施工方应按照本项目的设计文件、施工图纸、技术规范、标准及业主的要求，完成本合同范围内的施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向施工方支付合同价款。具体付款方式、付款节点和付款比例如下：（此处详细列出付款方式、付款节点和付款比例。）2.3施工方完成施工任务且经验收合格后，业主应向施工方支付剩余合同价款。第三条施工期限3.1本项目的施工期限为____个月，自施工许可证颁发之日起计算。3.2施工方应按照本项目施工进度计划，合理安排施工人员、材料及设备，确保按期完成施工任务。3.3业主应在本项目施工期限内，提供施工所需的场地、资料、设备等，确保施工顺利进行。第四条施工质量4.1施工方应严格按照本项目的设计文件、施工图纸、技术规范、标准及业主的要求进行施工，确保施工质量。4.2施工过程中，施工方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行自检、互检和验收，确保工程质量符合相关要求。4.3项目验收合格后，施工方向业主提供完整的施工资料，包括施工图纸、施工记录、验收报告等。第五条安全生产与环保5.1施工方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，建立健全安全生产管理制度，确保施工安全。5.2施工方应采取有效措施，防止施工过程中对周围环境造成污染，确保环保要求得到满足。5.3施工方应按约定承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等责任。第六条合同的变更与解除6.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致无法继续履行本合同的，双方可协商变更或解除本合同。6.2合同变更或解除后，业主和施工方应按照本合同约定的方式，办理合同价款的结算和支付。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2施工方未按约定时间完成施工任务的，应按照逾期付款的比例支付违约金。7.3业主未按约定时间支付合同价款的，应按照逾期付款的比例支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：乙方（施工方）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.项目设计文件

2.施工图纸

3.技术规范

4.标准文件

5.施工进度计划

6.施工记录

7.验收报告

8.施工资料

9.安全生产管理制度

10.环保措施方案二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工任务：根据合同约定的施工期限和进度计划，施工方未能按时完成施工任务。

2.业主未按约定时间支付合同价款：根据合同约定的付款节点和比例，业主未能按时支付合同价款。

3.施工质量不符合要求：施工方施工的质量未达到合同约定的设计文件、图纸、技术规范和标准要求。

4.安全生产与环保要求未得到满足：施工方未按照安全生产管理制度和环保措施方案进行施工，导致安全事故或环境污染。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.违约金：一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。

3.合同价款：双方约定的合同总金额，包括工程款、材料款、人工费等。

4.施工验收：对施工完成的工程进行检查、测试和评估，以确定是否符合合同约定的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：提前制定应急预案，合理安排施工计划，确保工程按期完成。

2.合同价款支付纠纷：明确付款节点和比例，加强双方沟通，确保按时支付合同价款。

3.施工质量问题：加强质量管理体系，定期进行自检、互检和验收，确保工程质量符合要求。

4.安全事故或环境污染：建立健全安全生产和环保管理制度，加强施工现场监管，预防事故发生。五、所有应用场景：1.适用