注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷1（共522题）

注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷1（共9套）（共522题）注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)1、防止第二类危险源发生事故的方法是()。A、消除危险源、限制能量或危险物质、隔离B、隔离、个体防护、设置保护重要主体的薄弱环节、避难与援救措施C、增加安全系数、提高可靠性、设置安全监控系统D、增加安全设施标准答案：C知识点解析：暂无解析2、下列所述，不属于建设项目实施准备阶段的进度控制任务的是()。A、确定项目工期总目标，确定建设项目各阶段的任务和计划B、初步编制建设项目的总进度计划C、调研、分析和判断施工现场的条件和环境D、按合同要求，适时发布开工令，确保按时开工，以此计算施工工期标准答案：D知识点解析：暂无解析3、下列关于内部控制目标的论述中，不正确的是()。A、促使企业遵守国家有关法律法规B、推动企业所有权与经营权的分离C、提高经营效率和效果D、保证资产的安全完整和有效标准答案：B知识点解析：暂无解析4、建筑面积在()万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；高层住宅及地基复杂的多层住宅应当实行监理。A、3B、4C、5D、6标准答案：C知识点解析：暂无解析5、当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是()。A、工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量B、工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量C、工作实际进度拖后的时间和拖欠的任务量D、工程项目实际进度拖后的时间和拖欠的任务量标准答案：D知识点解析：暂无解析6、筹资抵押在建设项目筹资经济活动中可能的实际运用不包括()。A、既有法人财产抵押B、项目公司财产抵押C、第三方财产抵押D、银行财产抵押标准答案：D知识点解析：暂无解析7、建设项目质量、投资与进度管理的辩证关系中，()是根本。A、质量B、进度C、合同D、效益标准答案：A知识点解析：暂无解析8、由于个人或团体行为的疏忽或过失，造成他人的财产损失或人身伤亡，依照法律、合同或道义应付经济赔偿责任的风险是()。A、财产风险B、责任风险C、信用风险D、人身风险标准答案：B知识点解析：暂无解析9、下列各种风险处理技术，成本最低的是()。A、回避B、抑制C、自留D、转移标准答案：C知识点解析：暂无解析10、按照()分类，工程保险可分为确定保险和开口保险。A、承保标的B、投保人C、保险期限D、投保方式标准答案：D知识点解析：暂无解析11、内部控制机制赖以生存和运作的前提是()。A、良好的企业文化B、建立并健全企业法人治理结构C、各项职责的分工及相应人员的胜任能力D、经营性质和类型标准答案：B知识点解析：建立并健全法入的股东会、董事会、经营者和监督者的权力、决策、执行和监督相互制约的机制是企业内控机制赖以生存和运作的前提。12、工程设计进度控制的目的是()。A、要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件B、采取措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约C、为了保证质量，使施工单位熟悉设计图，了解工程特点、设计意图和关键部位的质量要求D、控制设计质量标准答案：A知识点解析：暂无解析13、控制承包方动员工作的质量，包括人力动员、规程程序编制、()、机具和材料准备以及信息管理系统的建设等。A、质量目标B、工作力度C、现场设施D、验收程序标准答案：C知识点解析：暂无解析14、内部审计的()是指内部审计人员与被审计单位的有关人员进行面对面的交谈，了解有关情况，收集审计证据。A、观察法B、函证法C、监盘法D、询问法标准答案：D知识点解析：暂无解析15、适用于工程招标时，工程量确定的建设项目的合同形式是()。A、可调总价合同B、估计工程量单价合同C、纯单价合同D、成本加酬金合同标准答案：B知识点解析：暂无解析16、生产准备机构建立后，要根据建设项目的()，采用的工艺技术水平、项目建设进度，制定生产准备工作的网络计划和详细的工作大纲，并承担起组织实施的任务。A、总体投资B、总体规划C、总体目标D、经济效益标准答案：C知识点解析：暂无解析17、工程设计单位应根据()文件进行工程设计。A、施工图B、勘察成果C、技术设计D、设计单位标准答案：B知识点解析：暂无解析18、安全计划中()包括项目的基本情况，可能存在的主要不安全因素。A、组织机构B、项目概况C、资源配置D、安全措施标准答案：B知识点解析：暂无解析19、企业的内部审计归结为监督、()和服务三个方面。A、支持B、规范C、分析D、评价标准答案：A知识点解析：暂无解析20、()是我国政府及公共采购市场管理走上法制化轨道的重要里程碑，也是建设项目依法招标的最主要的法律依据。A、招标投标法B、公司法C、宪法D、公务员法标准答案：A知识点解析：暂无解析21、危险源辨识方法中，安全检查表法的缺点是()。A、只能做定性分析B、只能做定量分析C、不能完整地进行完全检查D、不能编制检查项目标准答案：A知识点解析：暂无解析22、一般来说，通过()支付的租金，要比向银行贷款或发行债券支付的利息高得多，因为租赁公司自身的资金来源主要靠银行贷款。A、挑选租赁公司B、办理租赁委托C、融资租赁D、签订租赁合同标准答案：C知识点解析：暂无解析23、根据工程施工的特点和要求以及现场施工条件的变化提出的工程变更，是指()。A、由工程设计单位提出的变更B、由工程承包人提出的变更C、由建设项目业主提出的变更D、由工程监理单位提出的变更标准答案：D知识点解析：暂无解析24、股票是一种有价证券，它是股份有限公司发行的，用以证明()所持股份的凭证。A、出资人B、股东C、认股人D、证券商标准答案：A知识点解析：暂无解析25、()简述工程勘察设计、资金筹措、采购招标、征地、开工准备等情况。A、前期决策总结B、项目实施准备工作总结C、项目建设实施总结D、项目运营情况标准答案：B知识点解析：暂无解析26、()是企业员工的行为规范，是保证企业生产运营正常进行的必要条件，企业员工必须自学严格遵守。A、安全的资产B、经营效率C、财务信息D、企业规章制度标准答案：D知识点解析：暂无解析27、该合同应详细规定()、监理服务内容，并明确规定建设项目业主和监理单位的义务；权利和责任。A、监理形式B、监理制度C、监理方案D、监理范围标准答案：D知识点解析：暂无解析28、危险源辨识方法中，安全检查表法的缺点是()。A、只能做定性分析B、只能做定量分析C、不能完整地进行完全检查D、不能编制检查项目标准答案：A知识点解析：暂无解析29、()主要是说明建设项目实施的根据，建议项目性质、规模和质量要求，执行的技术标准和规范，设备材料和物资供应条件等。A、合同的序文B、合同双方的权利C、合同双方的职责D、合同宗旨标准答案：D知识点解析：暂无解析30、()就是要严守法定的评标原则、评标标准和评标方法，保证招投标双方在乎等的基础上维护各自权利和义务。A、公开原则B、公正原则C、公平原则D、诚实信用原则标准答案：B知识点解析：暂无解析31、()是合同双方转移风险、降低成本的有效手段。A、保险B、合同C、协议D、制度标准答案：A知识点解析：暂无解析32、法人资本金的主要特点不包括()。A、发生在企业法人之间B、以参与建设项目投产之后的利润分配为目的C、灵活多样的出资方式D、出资额较小标准答案：D知识点解析：暂无解析33、()是指产品售出后，要继续进行跟踪服务，为用户提供技术咨询，搞好产品维修保养，听取用户意见，建立高效的市场反馈机制等。A、产品市场调查B、确定产品市场营销策略C、建立新产品研发机构D、组织产品售后服务标准答案：D知识点解析：暂无解析34、在贷款全部发放后()左右，国际金融组织对其贷款项目要做出实际执行结果的后评价，就该工程项目的实际完成情况以及企业效益、社会效益、银行效益做出评价。同时，对银行发放此项工程贷款的经验和教训进行总结和考核。A、3个月B、6个月C、9个月D、1年标准答案：D知识点解析：暂无解析35、在工程网络计划的实施过程中，监M工程师检查实际进度时只发现工作M，的总时差由原计划的3天变为—2天，说明工作M的实际进度()。A、拖后3天，影响工期3天B、拖后5天，影响工期2天C、拖后2天，影响工期2天D、拖后5天，影响工期5天标准答案：B知识点解析：暂无解析36、在()各项外部协作条件必须根据生产需要，并结合建设进度逐项落实。A、建设项目竣工验收前B、在建设项目竣工验收前C、投入试运行前D、在投产运营前标准答案：B知识点解析：暂无解析37、质量管理体系的评价标准不包括()。A、符合性B、有效性C、充分性D、小时性标准答案：D知识点解析：暂无解析38、()是指由租赁公司按照承租企业的要求融资购买设备，并在契约或合同规定的较长期限内提供给承租企业使用的信用性业务。A、长期租赁B、短期租赁C、杠杆租赁D、融资租赁标准答案：D知识点解析：暂无解析39、()是指在保险标的发生保险事故造成推定全损，或者保险标的损失是由第三者的责任造成的，保险人按照合同的约定履行了赔偿责任之后，依法取得对保险标的所有权或对保险标的损失负有责任的第三者追偿权。A、生效原则B、补偿原则C、代位原则D、认可原则标准答案：C知识点解析：暂无解析40、某工程单代号网络进度计划如图1所示(节点中下方数字为该工作的持续时间)，图中关键线路有()条。A、1B、2C、3D、4标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)41、根据施工过程的特点和计划目标的要求，采取随机抽样、现场观察和实地检测相结合的方法，确定阶段性安全检查的内容，包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析42、工程开工前的第一次工地会议由建设项目业主主持，承包单位、监理单位参加，主要内容包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析43、下列属于施工合同管理的其他工作的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析44、建设项目财务内部控制的原则不包括()。标准答案：C,D知识点解析：建设项目财务内部控制的原则除了题中给出的内容，还包括核对检查原则、健全性原则和成本效益原则。项目细分化原则和项目进行性原则是建设项目财务预算的编制原则。45、横道图进度计划中，难以进行严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析46、大量的实践表明，项目建设不同阶段对项目投资影响的程度是不同的，对建设项目投资影响最大的是建设项目()。标准答案：A,B,知识点解析：暂无解析47、企业内部控制设计的主要原则包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析48、建设项目财务预算分三个主要部分，即()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析49、关于建设项目出资人说法正确的有()。标准答案：B,C,知识点解析：暂无解析50、设计图审查的主要内容包括()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析51、工程监理的核心任务是对建设项目进行()和合同、信息管理，并协调参与各有关方面的关系。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析52、固定资产投资，一般形成()，这是建设项目的核心资产。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析53、招标文件的作用包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析54、建设项目招标阶段资格预审的目的是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析55、环境管理的意义是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析三、案例题(本题共3题，每题1.0分，共3分。)56、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元，设备采购估算价1000万元，勘察估算价43万元，设计估算价100万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托某省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。【问题】1．《中华人民共和国招标投标法》要求必须进行招标的工程项目有哪些?2．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定必须进行招标的标准是什么?3．以上背景材料中，如以各阶段进行，哪些阶段必须进行招标?4．背景材料中有两处不妥，请找出来。标准答案：1．《中华人民共和国招标投标法》要求必须进行招标的是：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。(2)国家投资、融资的项目。(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的必须进行招标的是：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上。(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。3．必须进行招标的阶段是：施工、设备采购、设计、监理。4．不妥之处是：(1)建委主持进行招标。(2)法律规定各阶段以公开招标方式进行招标。知识点解析：暂无解析57、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构。(2)委托招标代理机构代理招标。(3)发出投标邀请书。(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请人。(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。(6)召开投标预备会。(7)招标文件的澄清与修改。(8)建立评标组织，制订标底和评标、定标办法。(9)召开开标会议，审查投标书。(10)组织评标。(11)与合格的投标者进行质疑澄清。(12)决定中标单位。(13)发出中标通知书。(14)建设单位与中标单位签订承发包合同。问题：1．指出上述招标程序中的不妥和不完善之处。2．该工程共有7家投标人投标，在开标过程中，出现如下情况：(1)其中1家投标人的投标书没有按照投标文件的要求进行密封和加盖企业法人印章，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理。(2)其中1家投标人提供的企业法定代表人委托书是复印件，经招标监督机构认定，该投标作无效投标处理。(3)开标人发现剩余的5家投标人中，有1家的投标报价与标底价格相差较大，经现场商议，也作为无效投标处理。指明以上处理是否正确，并说明原因。3．假设该工程有效标书经评标专家的评审，其中A、B、C三家投标单位投标方案的有关参数见表1-3。若基准折现率为10%，且已知方案A寿命期年费用为72.40万元；方案B寿命期年费用为69.93万元。试计算方案C寿命期年费用，并利用年费用指标对三个投标方案的优劣进行排序(小数点后保留2位)。4．建设单位从建设项目投资控制角度考虑，倾向于采用固定总价合同。固定总价合同具有什么特点?标准答案：1．第(3)条发出招标邀请书不妥，应为发布(或刊登)招标通告(或公告)。第(6)条召开投标预备会前应先组织投标单位踏勘现场。第(8)条制定标底和评标定标办法不妥，该工作不应安排在此处进行。2．(1)的处理是正确的，投标书必须密封和加盖企业法人印章。(2)的处理是正确的，企业法定代表人的委托书必须是原件。(3)的处理是不正确的，投标报价与标底价格有较大差异不能作为判定是否为无效投标的依据。3．方案C年费用：由以上计算结果可知：方案C的年费用最低，为最优方案；其次是方案B；方案A的费用最高，在三个方案中是最差的。4．①便于业主(或建设单位)投资控制。②对承包人来说要承担较大的风险(或发包人承担的风险较小)。③应在合同中确定一个完成项目总价。④有利于在评标时确定报价最低的承包商。知识点解析：暂无解析58、某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图8-4所示的设备安装双代号网络进度计划(时间单位：天)，并得到了总监理工程师批准。依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联图8-4双代号网络进度计划动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车者结果见表8-2。1．简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担?工期可否顺延?2．设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?3．请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。4．设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?标准答案：1．在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师，监理工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。2．设备安装工程具备试车条件时由承包商组织单机无负荷试车，由发包人组织联动无负荷试车。3．B、C、E三项工作没通过的责任者是施工单位，其他几项工作没通过的责任者是建设单位。4．应批准工期顺延4天，应补偿施工单位13万元。知识点解析：暂无解析注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)1、()是财务管理的重要环节和基本职能。A、财务预算B、财务预测C、财务决策D、财务控制标准答案：D知识点解析：暂无解析2、对实物资产、现金及有价证券等有形资产数量进行清点的过程是()。A、函证B、盘点C、审核D、观察标准答案：B知识点解析：暂无解析3、下列对质量、投资与进度三者关系的描述不正确的是()。A、投资建设项目的目的就是获得预期效益B、最根本的是建设项目的竣工质量能否保证项目长期安全正常运行，持续稳定创造效益C、通过科学的质量管理，确保项目进度是关键D、质量、投资与进度之间可以相互独立，分别加以控制标准答案：D知识点解析：暂无解析4、项目投资总额在()万元以上的供水、供电、供气、供热等市政工程项目必须实施监理。A、2000B、3000C、5000D、7000标准答案：B知识点解析：暂无解析5、以下有关建设项目工程设计管理程序的描述，不正确的是()。A、对设计单位提出的初步设计大纲审查通过后，建设单位与设计单位签订工程勘察设计合同B、水利和水电建设项目，应在初步设计成果基础上，编制建设项目报告书C、建设项目投运后一定时期，建设项目业主应组织设计单位进行回访D、工程施工阶段，业主应组织设计交底，控制和审查设计单位提交的设计变更标准答案：A知识点解析：建设单位与设计单位签订工程勘察设计合同的前提是评审初拟勘察设计工作大纲和设计工作方案，签订设计合同后，设计单位再提出初步设计大纲和勘察大纲，由建设单位组织审查，因此，A的说法不正确，符合题意。6、建设项目工程设计阶段，应由()组织建设项目环境影响评价。A、环境影响评价机构B、建设项目业主C、建设行政主管部门D、环境保护行政主管部门标准答案：B知识点解析：环境影响评价机构是接受委托为建设项目环境影响评价提供技术服务的机构，不是环境影响评价的组织单位，A不符合题意；环境保护行政主管部门是环境影响评价文件的审批部门，D不符合题意；建设行政主管部门是工程建设活动的监督管理部门，C不符合题意；因此，B符合题意。7、以时间坐标为尺度编制的网络计划称为()。A、双代号网络计划B、双代号时标网络计划C、单代号网络计划D、单代号搭接网络计划标准答案：B知识点解析：暂无解析8、借款人申请贷款，应当具备产品有市场、生产经营有效益、不挤占挪用信贷资金、恪守信用等基本条件，并且应当符合要求，下列()项是错误的。A、有按期还本付息的能力，原应付贷款利息和到期贷款已清偿；没有清偿的，已经做了贷款人认可的偿还计划B、除自然人和不需要经工商部门核准登记的事业法人外，应当经过工商部门办理年检手续C、已开立基本账户和一般存款账户D、除国务院规定外，有限责任公司和股份有限公司对外股本权益性投资累计额未超过其净资产总额的30%标准答案：D知识点解析：暂无解析9、资金运用和处置受国家严格约束属于()的主要特点。A、外商资本金B、个人资本金C、企业资本金D、国家资本金标准答案：D知识点解析：暂无解析10、下列关于内部控制目标的论述中，不正确的是()。A、促使企业遵守国家有关法律法规B、推动企业所有权与经营权的分离C、提高经营效率和效果D、保证资产的安全完整和有效标准答案：B知识点解析：暂无解析11、招标阶段合同管理需要注意的事项之一是要邀请()等主要人员参与评标的全过程，为后续的合同管理奠定基础。A、监理工程师B、管理工程师C、总工程师D、技术工程师标准答案：A知识点解析：暂无解析12、重要项目的业主应在项目完工投产后()个月内完成“自评报告”。A、3～6B、6～9C、9～15D、6～18标准答案：D知识点解析：暂无解析13、关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的是()。A、需要满足的对象相同B、管理目标基本一致C、管理原理基本相同D、不规定具体绩效标准标准答案：A知识点解析：暂无解析14、建设项目后评价按评价时间点可划分为()和项目事后评价两类。A、项目中间评价B、项目开工评价C、项目招标评价D、项目投标评价标准答案：A知识点解析：暂无解析15、下列关于建立生产准备机构表述错误的是()。A、项目建设后，组成生产准备筹备组B、建设项目实施阶段的中、后期时段，应适时组建生产运行管理机构C、生产运行管理机构，负责投产准备工作，以及投产后的生产运营管理D、生产准备机构设置和人员配备不容过于复杂标准答案：A知识点解析：暂无解析16、生产准备机构建立后，要根据建设项目的()，采用的工艺技术水平、项目建设进度，制定生产准备工作的网络计划和详细的工作大纲，并承担起组织实施的任务。A、总体投资B、总体规划C、总体目标D、经济效益标准答案：C知识点解析：暂无解析17、建设项目投资的()是与社会经济体制相适应的。A、计价模式B、计价方法C、计价特点D、计价条件标准答案：A知识点解析：暂无解析18、依据我国《担保法》规定，下列财产不可以抵押的是()。A、抵押人所有的房屋和其他地上定着物B、土地所有权C、抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产D、抵押人依法有权处置的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着物标准答案：B知识点解析：暂无解析19、自确定中标人之日起()内，招标人向监督部门提交招投标情况书面报告。A、15日B、30日C、20日D、10标准答案：A知识点解析：暂无解析20、()是指由建设项目业主和租赁公司的一方或者由双方共同组织选定设备供应厂商，并与设备供应厂商进行技术和商务的谈判，签署设备订货协议。A、挑选租赁公司B、办理租赁委托C、签署订货协议D、签订租赁合同标准答案：C知识点解析：暂无解析21、()是指对外提供的反映某地特定的财务状况和某一会计期间的运营成果，现金流量的文件。A、财务分析B、财务会计报告C、财务控制D、财务决策标准答案：B知识点解析：暂无解析22、()的形成与工程文档资料的收集、积累直接相关。A、人员档案B、竣工档案C、财务档案D、材料档案标准答案：B知识点解析：暂无解析23、()是指在保险标的发生保险事故造成推定全损，或者保险标的的损失是由第三者的责任造成的，保险人按照合同的约定履行了赔偿责任之后，依法取得对保险标的的所有权或对保险标的的损失负有责任的第三者追偿权。A、生效原则B、补偿原则C、代位原则。D、认可原则标准答案：C知识点解析：暂无解析24、安全检查报告内容包括：已达标项目、未达标项目，存在的问题、原因分析，()和预防措施。A、安全措施B、纠正措施C、培训措施D、技术措施标准答案：B知识点解析：暂无解析25、()是指对尚未进行招投标，未签订有关合同的新建项目，在预算控制数内，按经批准的建设项目概算的有关内容和建设项目进度需要，编制投资预算。A、项目进度性原则B、预算变更的审批原则C、项目进度性原则D、项目细分化原则标准答案：C知识点解析：暂无解析26、()是我国民事诉讼中的一个重要原则。A、协商解决B、仲裁解决C、磋商D、重视通过调解解决争议标准答案：D知识点解析：暂无解析27、建设项目工程保险设定免赔额的实质是()。A、是一种综合性风险B、被保险人自己负担的损失C、保险金额巨大、责任范围广D、在一定条件下降低保险人实际承担的责任标准答案：D知识点解析：暂无解析28、()是指为了确保满足规定的质量要求，对产品、过程或体系的状态进行连续的监视和验证，并对记录进行分析。A、质量管理B、质量监督C、质量控制D、质量进度标准答案：B知识点解析：暂无解析29、建设项目合同标的特殊性和合同主体的合法性都属于()。A、建设项目合同的内容B、建设项目合同的职责C、建设项目合同的特性D、建设项目合同的影响标准答案：C知识点解析：暂无解析30、里程碑计划一般适用于()的大型建设项目。A、工期较短，较为复杂B、工期较长，较为简单C、工期较短，较为简单D、工期较长，较为复杂标准答案：D知识点解析：暂无解析31、环境保护方面的相关法律法规不包括()。A、《危险化学品安全管理条例》B、《环境影响评价法》C、《大气污染防治法》D、《清洁生产促进法》标准答案：A知识点解析：暂无解析32、()危险源，是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。A、第一类B、第二类C、第三类D、第四类标准答案：B知识点解析：暂无解析33、在贷款全部发放后()左右，国际金融组织对其贷款项目要做出实际执行结果的后评价，就该工程项目的实际完成情况以及企业效益、社会效益、银行效益做出评价。A、3个月B、6个月C、9个月D、1年标准答案：D知识点解析：暂无解析34、()是施工安全的责任主体。A、业主B、监理方C、施工承包方D、工程承包方标准答案：C知识点解析：暂无解析35、非经营性建设项目实行投资包干责任制的，其包干节余按投资来源比例分别用于归还贷款和进行分配，其中国家财政性资金投资形成的包干节余()上缴主管部门，由主管部门用于基本建设投资管理方面的支出。A、30%B、20%C、50%D、40%标准答案：B知识点解析：暂无解析36、已知双代号网络计划中，某项工作的ES＝4天，EF＝6天，D＝3天，则该工作的TF为()天。A、6B、4C、3D、2标准答案：C知识点解析：暂无解析37、()是争议的认定、处理和解决的唯一依据，借助有效的合同管理，也是避免和解决争议的重要法律基础。A、合同B、政策C、法规D、协议标准答案：A知识点解析：暂无解析38、通过竣工决算，用以反映建设过程中实际发生的全部基本建设支出，落实节余的各项资产、物资和其他资金，借以正确核定()的价值。A、新增固定资产B、新增流动资产C、原材料D、低值易耗品标准答案：A知识点解析：暂无解析39、建设项目工程承包合同计价方式有总价合同、()和成本加酬金合同三大类。A、材料原价合同B、资产总价C、直接成本合同D、单价合同标准答案：D知识点解析：暂无解析40、一般来说，涉及建设项目的规模和建设内容、工艺技术方案、关键工艺设备选型等，以及由建设条件变化等引起的重大设计变更都应在工程()阶段解决。A、施工B、设计C、拆迁D、完工标准答案：B知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)41、建设项目安全检查的内容包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析42、职业健康安全以及环境管理体系标准采用()构成了一个动态循环并螺旋上升的系统化管理模式。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析43、安全计划的主要内容包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析44、可转换公司债券的要素，是指构成可转换公司债券基本特征的必要要素，它表明可转换债券与不可转换债券之间的区别，包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：可转换公司债券的要素包括标的价格、转换价格、转换期限、赎回条款、回售条款。45、融资租赁一般为长期租赁，适应建设项目业主对设备的长期需要，其主要特点包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：融资租赁一般为长期租赁，适应建设项目业主对设备的长期需要，其主要特点包括：涉及三方当事人、两个或两个以上合同、租赁合同比较稳定、租赁期限比较长、承租企业保养设备、承租企业通常留购设备。46、工程竣工结算审查是竣工结算阶段的一项重要工作，经审查核定的工程竣工结算是核定建设工程造价的依据，也是建设项目验收后编制建设项目竣工决算和核定固定资产价值的重要依据。因此，建设项目业主和工程监理单位都要十分关注竣工结算的审核。其基本内容是()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析47、在质量管理体系中，项目高层管理者起着至关重要的作用，其主要职责有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析48、融资租赁一般为长期租赁，适应建设项目业主对设备的长期需要，其主要特点是()。标准答案：A,B,C,知识点解析：暂无解析49、建设项目职业健康安全管理的参与方有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析50、建设项目施工招标的投标文件的内容应当包括()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析51、某些承包商健康安全环保费用投入不足，不属于其客观原因是()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析52、工程设计管理的目的是()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析53、在项目建设的各个阶段，都必须用合同来明确和约束项目参与各方的()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析54、企业内部控制设计的原则主要是：制定明确的目标、计划和预算；确定组织机构和职责划分；清晰的岗位授权规定；科学的合理的程序化管理；()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析55、可转换公司债券的特点包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析三、案例题(本题共3题，每题1.0分，共3分。)56、某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的形式确定了中标单位并签订合同，由于设计单位提供的图纸内容不是很完善，需要进一步调整优化，因此双方在该工程合同条款中作出如下约定：(1)由于本工程图纸设计内容不够完善，承包范围内的工程量还难以确定，为了使该工程能尽快开工，双方商定拟采用可调价格合同形式签订施工合同(暂定合同价款)，以避免双方承担过大的风险。(2)在合同专用条款甲方责任中约定，在工程开工前3天完成场地平整，临时水电引接到红线以内。但是在约定的开工日期，甲方未按约定提供施工现场，乙方根据具体情况向甲方提出延期开工申请，甲方同意了乙方的要求。【问题】1．本案例中甲方和乙方选择可调价格合同形式是否妥当?为什么?2．本案例中，甲方未按约定提供施工现场，是否应对乙方延期开工造成的工期延误及相关费用损失给予补偿?标准答案：1．该工程采用可调价格合同形式是恰当的，因为该工程图纸设计内容不够完善，承包范围内的工程量难以确定，不确定因素较多，为了使甲乙双方能合理分担不确定因素带来的风险，所以应该订立可调价格合同。2．如果乙方在规定的时间内向甲方提出索赔要求的话，甲方应对乙方延期开工造成的工期延误和相关费用损失给予补偿，因为延期开工不是乙方违约造成的，而是由于甲方未按约定及时提供施工现场造成的。知识点解析：暂无解析57、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m2，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下事件。事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。事件4：5月20～22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工lo个工日。事件5：5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2．每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3．假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?标准答案：1.对索赔要求的判定事件1；索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是任何一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件3：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。事件4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。2，各事件工期索赔的计算事件2：索赔工期5天(5月15日～5月19日)。事件3：索赔工期2天。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量：4500÷10=450(m3)现增加工程量900m3，因此应增加工期为：900÷450＝2(天)事件4：索赔工期3天(5月20～22日)因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件5：索赔工期1天(5月23日)工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为：5+2+3+1＝11(天)3．合理的索赔费用计算事件2：(1)人工费：15×23＝345(元)(注：增加的人工费应按人工费中价计算)(2)机械费：450×5＝2250(元)(注：机械窝工，其费用应按租赁费计算)(3)管理费：345×30%＝103.5(元)(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等尤关)事件3：可直接按土方开挖单价计算可索赔费用为：900×4.2×(1+20%)＝4536(元)(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)事件4：费用索赔不成立。(注：因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)事件5：(1)人工费：30×23＝690(元)(2)机械费：450×1=450(元)(注：不要忘记此时机械窝工1天)(3)管理费：690×30%＝207(元)合计可索赔费用为：345+2250+103.5+4536+690+450+207＝8581.5(元)知识点解析：暂无解析58、某工程项目估算总投资2200万元，其中施土估算价1000万元，设备采购估算价1000万元，勘察估算价43万元，设计估算价100万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。问题：1．简述《中华人民共和国招标投标法》要求必须进行招标的工程项目是什么?2．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定必须进行招标的标准是什么?3．以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4．背景材料中有两处不妥，请找出来。标准答案：1．《招标投标法》要求必须进行招标的是：(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(2)国家投资、融资的项目；(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。2．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定的必须进行招标的标准是：(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上；(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上；(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在3000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。3．进行招标的阶段是：施工、设备采购、设计、监理。4．不妥之处是：(1)建委主持进行招标；(2)法律规定各阶段以公开招标方式。知识点解析：暂无解析注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)1、建设项目施工安全技术措施计划的实施首先应()。A、落实安全教育B、制定安全事故处理方案C、建立安全生产责任制D、实行安全技术交底标准答案：C知识点解析：暂无解析2、总概算不应超过可行性研究报告估算投资总额的()是初步设计应满足的基本要求之一。A、±1%B、±5%C、±10%D、±20%标准答案：C知识点解析：暂无解析3、某国家投资的大型乙烯工程项目的设备采购合同，单项合同估算价在()以上的，必须招标。A、50万元B、100万元C、200万元D、3000万元标准答案：B知识点解析：暂无解析4、自确定中标人之日起()内，招标人向监督部门提交招标情况书面报告。A、1个月B、3个月C、15天D、30天标准答案：C知识点解析：暂无解析5、()是招标投标工作成果的最终体现。A、中标通知书B、签订合同C、确定中标人D、履约保证金标准答案：B知识点解析：暂无解析6、办理工程竣工结算的一般公式为()。A、竣工结算工程价格＝预算或合同款-施工过程中预算或合同价款调整数额B、竣工结算工程价格＝预算或合同款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付款C、竣工结算工程价格＝预算或合同款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付款-已结算工程价款D、竣工结算工程价格＝预算或合同款+施工过程中预算或合同价款调整数额-预付款+已结算工程价款标准答案：C知识点解析：暂无解析7、在工程网络计划中，工作M有四项紧前工作为E、F、G、H，这四项工作的持续时间分别为：6天、4天、7天、5天，最早开始时间分别为：第5天、第10天、第6天、第7天，则工作H的自由时差为()天。A、3B、2C、1D、0标准答案：B知识点解析：计算公式：某工作自由时差＝其紧后工作最早开始时间-该工作持续时间-该工作最早开始时间。8、下列关于最大诚信原则说法不正确的是()A、订立保险合同时，保险人可以就保险标的或者被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知B、投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务，或者由于过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同C、投保人故意隐瞒事实，不履行如实告知义务，对于解除合同前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任D、投保人由于过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生严重影响，对于解除合同前发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任，且不予以退返保险费标准答案：D知识点解析：暂无解析9、工程规模较小、技术不太复杂、工期较短，且签订合同时已具备详细的设计文件的建设项目应选用的合同计价方式是()。A、固定总价合同B、可调总价合同C、估计工程量单价合同D、纯单价合同标准答案：A知识点解析：暂无解析10、企业的内部审计属企业内部管理的范畴，可归结为()三方面。A、监督、支持、服务B、管理、控制、监督C、监督、支持、管理D、监督、服务、控制标准答案：A知识点解析：暂无解析11、建设项目业主进行项目管理必须遵循的首要和基本原则是()。A、建设项目合同是建设项目管理最主要的依据B、建设项目合同是双方权利和义务平衡的保证C、建设项目业主的一切管理活动都是为了保证合同正常的实施和合同目标的实现D、建设项目合同受法律保护，并对当事人有法律约束力标准答案：C知识点解析：暂无解析12、重要项目的业主应在项目完工投产后()个月内完成“自评报告”。A、3～6B、6～9C、9～15D、6～18标准答案：D知识点解析：暂无解析13、下列属于招标设计和施工图设计阶段的是()。A、控制实施的设计方案，主要结构布置，控制设计质量、设计进度，组织优化设计B、组织设计交底，控制和审查设计单位提交的设计变更C、组织设计单位参加完工验收D、投运前的大型建筑物安全鉴定和参加试运行标准答案：A知识点解析：暂无解析14、下列不属于建设项目工程设计管理的主要内容的是()。A、组织工程设计方案竞赛招标，优选工程设计单位B、控制设计单位初步设计的工程建设规模、选址C、提供勘察设计基础资料和建设协议文件、项目审批文件D、主持研究和审查确认重大设计方案标准答案：B知识点解析：暂无解析15、监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标、工作制度、工作程序、监理方法和措施，并具有()。A、适用性B、可操作性C、合理性D、规范性标准答案：B知识点解析：暂无解析16、()对本单位现场的安全工作负责，及时向承包人报告伤亡事故并调查处理。A、分包人B、操作工人C、作业队长D、班组长标准答案：A知识点解析：暂无解析17、投资控制中，在建设项目决策阶段，可控制()。A、项目可行性研究的投资估算B、工程设计和初步设计C、组织施工图设计D、工程招标和承发包标准答案：A知识点解析：暂无解析18、设立内部审计的目的是促进企业目标的实现：一是()，二是提高企业经济效益。A、纠正缺陷B、保护企业资产C、加快项目建设速度D、进行有效的监督标准答案：B知识点解析：暂无解析19、招标文件技术部分格式主要包括：施工组织设计或施工方案、项目管理机构配备情况、()。A、投标报价说明B、投标报价汇总表C、拟分包项目情况表D、主要材料清单报价表标准答案：C知识点解析：暂无解析20、对某网络计划在某时刻进行检查，发现工作A尚需作业天数为4天，该工作到计划最迟完成时间尚需3天，则该工作()。A、可提前1天完成B、正常C、影响总工期1天D、影响总工期3天标准答案：C知识点解析：暂无解析21、危险源识别的方法有很多，其中通过专家创造性思考，产生大量观点问题的方式属于()。A、咨询法B、头脑风暴法C、德尔菲法D、安全检查表法标准答案：B知识点解析：暂无解析22、鉴定成本是为评定是否存在不合格而投入的费用，包括各过程的输入、()和输出的测量、试验设施及检验人员的相关费用等。A、实施B、筹资C、返修D、停工标准答案：A知识点解析：暂无解析23、()是指保险合同生效后，如果发生保险责任范围内的损失，被保险人有权按照合同的约定，获得全面、充分的补偿。A、代位原则B、生效原则C、认可原则D、补偿原则标准答案：D知识点解析：暂无解析24、建设工程中，以一定的方式中断风险源，使其不发生或不再发展，从而避免可能产生的潜在损失，这是一种()的风险对策。A、风险回避B、风险转移C、损失控制D、风险自留标准答案：A知识点解析：暂无解析25、建设项目投运后一定时期，组织设计单位进行回访，听取或向设计单位提出对工艺设计的改进建设、完善生产工艺和生产条件的意见是指()。A、设计的评价B、验收C、初步设计D、外部条件标准答案：A知识点解析：暂无解析26、最终合同付款在设备保证期截止时，在卖方提供相关文件和单证后，买方支付合同价的尾款，一般为合同总价的()。A、5%B、7%C、10%D、15%标准答案：C知识点解析：暂无解析27、风险转移可以分为()和非财务转移。A、财务转移B、经济转移C、非经济转移D、资产转移标准答案：A知识点解析：暂无解析28、()是指监理单位的监理活动收入扣除直接成本、间接成本和各种税金之后的余额。A、购货款B、利润C、总成本D、投资额标准答案：B知识点解析：暂无解析29、项目后评价主要是项目竣工投产()后的全面系统评价。A、1至2个月B、3至4个月C、1至2年D、3至4年标准答案：C知识点解析：暂无解析30、生产准备人员的费用，主要是人员的培训费用等均在()中列支。A、建设单位管理费B、建设安装工程费用C、待摊投资D、其他费用标准答案：A知识点解析：暂无解析31、政府对从事建设工程勘察、设计活动的专业技术人员，实行执业资格()管理制度。A、审核B、注册C、认证D、审批标准答案：B知识点解析：暂无解析32、()质量控制的重点是生产组织机构的职责分工，人员培训和授权，生产运作程序的编制并在试车调试过程中进行验证，接收移交准则的执行和完整准确的接收记录。A、工程设计B、试车调试C、生产准备D、建筑安装过程标准答案：C知识点解析：暂无解析33、在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时发现工作L的总时差，由原计划的5天变为—2天，说明工作L的实际进度()。A、拖后5天，影响工期2天B、拖后7天，影响工期2天C、拖后5天，影响工期5天D、拖后7天，影响工期?天标准答案：B知识点解析：暂无解析34、工程施工招标文件的主要内容中的()是指要依据现行国家和行业标准和工程设计文件，列出本招标工程项目的材料、设备、施工必须达到的工程建设标准、规范要求。A、合同条款B、工程建设标准C、投标文件投标函D、投标文件技术部分标准答案：B知识点解析：暂无解析35、工程设计管理模式的选择取决于建设项目业主的工程技术力量和()。A、资金投入量B、所处环境C、设计管理水平D、管理方法标准答案：C知识点解析：暂无解析36、设备监理单位是指具有()资格并取得“设备监理单位资格证书”的从事重要设备监理业务的组织。A、监理B、企业法人C、造价D、监督标准答案：B知识点解析：暂无解析37、对建设项目投资影响最大的是建设项目投资决策阶段和()阶段。A、工程预测B、工程设计C、工程施工D、工程完工标准答案：B知识点解析：暂无解析38、建设项目的竣工验收是建设项目业主的利益所在，在整个竣工验收过程中，无论是单项工程验收还是全面竣工验收，都要以项目()为主进行组织协调。A、投资人B、开发商C、主管部门D、业主标准答案：D知识点解析：暂无解析39、评标活动应遵循的基本原则：公平、公正、科学、()。A、安全B、择优C、优质D、严密标准答案：B知识点解析：暂无解析40、某建设项目设备工器具购量费为3000万元，建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费用为700万元，基本预备费250万元，涨价预备费为120万元，建设期贷款利息为150万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的固定资产投资为()万元。A、5700B、6070C、6220D、6320标准答案：C知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共15题，每题1.0分，共15分。)41、建设项目工程保险被保险人的义务包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析42、编制招标文件前，应作好的准备工作有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析43、建设项目业主在选择建设项目合同方式和类型时，主要考虑的因素是()。标准答案：A,D,E知识点解析：建设项目投资额的大小以及建设项目资金落实情况对建设项目合同方式和类型的选择虽有一定影响但不是主要的，因此，BC不符合题意。44、员工安全作业的权利包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析45、企业内部审计的权限包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析46、建设项目内部控制的目标主要包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析47、交付使用资产的具体内容有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析48、下列属于我国现行的建设项目财务管理制度的是()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析49、企业内部控制设计的原则主要是：制定明确的目标、计划和预算；确定组织机构和职责划分；清晰的岗位授权规定；科学的合理的程序化管理；()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析50、监理规划应针对项目的实际情况，明确监理工作目标，()，并具有可操作性。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析51、吸收直接投资是指建设项目按照()的原则，直接吸收国家、个人、法人和外商投入资本的一种资本金筹集的重要方式。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析52、绘制初步网络图一般按()的步骤进行。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析53、建设项目在利用吸收直接投资方式筹集资本金时，出资人可以用()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析54、设计方案比选和设计大纲审查包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析55、建设工程产品与一般工业产品不同，以下对其特点描述正确的有()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析三、案例题(本题共3题，每题1.0分，共3分。)56、某建筑公司于2003年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算。在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10天，窝工费用合计为3000元。事件2：2003年5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。事件5：5月29日，因外部供电故障，使工期延误2天，造成20人窝工，2台施工机械窝工。事件6：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。问题：1．分别说明事件1至事件6的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿的工期和费用分别为多少?2．建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?标准答案：1.工期延误和费用增加的承担责任划分：事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。理由：是因建设单位造成的施工临时中断，从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10天，费用3000元。事件2：工期延误3天应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由承包单位承担。理由：因为6级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期3天。事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。理由：冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏，应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位工期1天。建设单位应补偿承包单位的费用为：30×30＝900(元)事件4：应由承包单位承担由此造成的工期延误和增加费用。理由：该事件的发生原因属承包商自身的责任。事件5：应由建设单位承担工期延误的责任，承包单位承担费用增加的责任。理由：外部供电故障属于第三方责任，不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2天。事件6：应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。理由：施工图纸是由建设单位提供的，停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3天。建设单位应补偿承包单位费用为：30×60×60%+9×1000×60%＝6480(元)2．建设单位应给予补偿工期为：10+3+1+2+3＝19(天)建设单位应给予承包单位补偿费用为：3000+900+6480＝10380(元)知识点解析：暂无解析57、某实施监理的工程项目，在基础施工时，施工人员发现了有研究价值的古墓，监理机构及时采取措施并按有关程序处理了该事件。设备安装工程开始前，施工单位依据总进度计划的要求编制了如图3-1所示的设备安装双代号网络进度计划，并得到了总监理工程师批准。依据施工合同的约定，设备安装完成后应进行所有单机无负荷试车和整个设备系统的无负荷联动试车。本工程共有6台设备，主机由建设单位采购，配套辅机由施工单位采购，各台设备采购者和试车结果见表3-1。问题：1．简述项目监理机构处理古墓事件的程序。并分析由此事件导致的费用增加由谁承担，工期可否顺延。2．设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车和无负荷联动试车应分别由谁组织试车?3．请对B、C、D、E、F、H六项工作的设备安装及试车结果没通过的责任进行界定。4．设备安装工程的计划工期和应批准顺延工期各是多少?应补偿施工单位多少费用?标准答案：1.项目监理机构处理古墓事件的程序：工程师收到承包人的书面通知后，应以书面形式在收到通知书后24小时内报告当地文物管理部门，并及时采取措施进行现场保护。由此事件导致的费用增加由发包人承担，延误的工期相应顺延。2．设备安装工程具备试车条件时单机无负荷试车由承包商组织试车，无负荷联动试车由发包人组织试车。3．B工作试车结果没通过的责任由施工单位承担；C工作试车结果未通过的责任由施工单位承担；D工作试车结果未通过的责任由建设单位承担；E工作试车结果未通过的责任由施工单位承担；F工作试车结果未通过由建设单位承担；H工作试车结果未通过由建设单位承担。4．由图可知，网络图的关键线路是：A→B→G→E→G→H所以设备安装工程的计划工期是；7+15+15+10+17+15＝79(天)应批准顺延的工期是4天。应补偿施工单位的费用为：2+5+6=13(万元)知识点解析：暂无解析58、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m3工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3，事件4:5月20～22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；事件5:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30口挖坑完毕。问题：1．建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?并说明原因。2．每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3．假设人工费单价为23元／工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?标准答案：1.事件1：索赔不成立。因此事件发生原因属承包商自身责任。事件2：索赔成立。因该施工地质条件的变化是一个有经验的承包商所无法合理预见的。事件3：索赔成立。这是因设计变更引发的索赔。事件4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成工程延误。事件5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。2．事件2：索赔工期5天(5月15～19日)。事件3：索赔工期2天。因增加工程量引起的工期延长，按批准的施工进度计划计算。原计划每天完成工程量；4500÷10=450(m3)现增加工程量900m3，因此应增加工期为：900÷450＝2(天)事件4：索赔工期3天(5月20～22日)。因自然灾害造成的工期延误属于工期索赔的范畴。事件5：索赔工期1天(5月23日)。工程修复导致的工期延长责任由业主承担。共计索赔工期为：5+2+3+1＝11(天)。3．事件2：(1)人工费：15×23＝345(元)(注：增加的人工费应按人工费单价计算。)(2)机械费：450×5＝2250(元)(注；机械窝工，其费用应按租赁费计算。)(3)管理费：345×30%＝103.5(元)(注：题目中条件为管理费为增加人工费的30%，与机械费等无关。)事件3：可直接按土方开挖单价计算：900×4.2(1+20%)＝4536(元)(注：此处与按FIDIC条款计算不一样)。事件4：费用索赔不成立。(注；因自然灾害造成的承包商窝工损失由承包商自行承担)事件5：(1)人工费：30×23＝690(元)(2)机械费：450×1＝450(元)(注：不要忘记此时机械窝工1天。)(3)管理费：690×30%＝207(元)合计可索赔费用为：345+2250+103.5+4536+690+450+207＝8581.5(元)知识点解析：暂无解析注册投资建设项目管理师（投资建设项目实施）模拟试卷第4套一、单项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)1、下列选项中，()是交付使用资产总表的具体化，反映交付使用固定资产、流动资产、无形资产和递延资产的详细情况，是使用单位建立资产明细账、登记新增资产价值的依据。A、建设项目概况表B、建设项目财务决算表C、建设项目交付使用资产明细表D、建设项目交付使用资产总表标准答案：D知识点解析：暂无解析2、根据相关规定，属于下列()情况的，可以不进行国际招标。A、政府采购项目中进行国际采购的机电产品B、部分使用国家融资项目中进行国际采购的机电产品C、一次采购机电产品合同估算价为90万元人民币的D、一次采购机电产品合同估算价为90万美元的标准答案：C知识点解析：暂无解析3、以下有关投标文件内容要求的说法，不正确的是()。A、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应C、投标文件应包括履约担保D、投标文件应包括投标人资格、资信证明文件标准答案：C知识点解析：履约担保是投标人中标后根据招标文件要求提交的，投标时投标人应按照招标文件的要求提交投标担保，因此，C符合题意。4、单价合同是采用()进行合同价款支付计价。A、实测工程量B、实测工程实际进度C、工程的里程碑D、工程的预算工程量标准答案：A知识点解析：暂无解析5、双代号网络计划图中，箭线表示()。A、工作持续的时间B、工作名称C、一项工作D、相邻工作之间的逻辑关系标准答案：C知识点解析：暂无解析6、()是建设项目投资管理和控制的第一责任人。A、建设项目监理B、建设单位负责人C、建设项目经理D、建设项目投资人标准答案：C知识点解析：暂无解析7、在经济交往中，权力人与义务人之间，由于一方违约或违法行为给对方造成经济损失的风险是()。A、财产风险B、责任风险C、信用风险D、人身风险标准答案：C知识点解析：暂无解析8、工程保险合同的主体不包括()。A、保险人B、投保人C、被保险人D、投保人代理标准答案：D知识点解析：暂无解析9、重视通过()来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼标准答案：B知识点解析：暂无解析10、建设项目业主自己组建工程设计管理机构的优点是()。A、有利于发挥设计单位系统分析综合比选的作用B、有利于专业技术水平和设计管理水平的提高C、有利于设计方案的变更及对设计过程的全面深化介入D、有利于对工程三性目标和风险的控制标准答案：D知识点解析：暂无解析11、双代号网络计划是由节点表示事项，箭线表示()的网络图。A、要求B、事件C、工作D、时间标准答案：C知识点解析：暂无解析12、()是对项目经济资源的控制，是建设项目内部控制系统的一项至关重要的控制，对其他控制起着制约的作用。A、财务控制B、管理控制C、运作控制D、行为控制标准答案：A知识点解析：暂无解析13、()既是企业的生命又是建设项目的根本。A、资金B、质量管理C、收益D、质量标准答案：D知识点解析：暂无解析14、内部控制是一种运作机制，它具有明确的()。A、客观性B、完整性C、组织性D、目的性标准答案：D知识点解析：暂无解析15、工程保险合同的主体包括保险人、()与被保险人。A、受益人B、投保人C、设计人D、约定人标准答案：B知识点解析：暂无解析16、按现行规定，小型和限额以下的建设项目及技术改造项目，由()组织验收。A、建设项目验收组B、建设项目验收委员会C、项目主管部门D、国家发展和改革委员会标准答案：C知识点解析：暂无解析17、建设项目进度管理和控制的目的是通过对进度计划的管理，实现项目()的控制，使建设项目按预定的时间目标竣工投产。A、资金总量B、总进度C、单项工程D、质量标准答案：B知识点解析：暂无解析18、国家财政性资金投资形成的包干结合，()上缴同级财政部门。A、20%B、50%C、60%D、30%标准答案：D知识点解析：暂无解析19、()是将风险可能造成的损失的全部或者一部分留由其自身进行承担，也就是说不采用转移的方式处理风险。A、风险抑制B、风险自留C、风险事故D、风险损失标准答案：B知识点解析：暂无解析20、()是指利用其财务信息，对其整体与局部、历史与未来、短期与长远进行比较，以揭示其现实价值和预测未来价值为目的的分析与评价。A、财务控制B、财务分析C、财务预测D、财务决策标准答案：B知识点解析：暂无解析21、()是指要仔细研究和掌握本行业产品进入市场的准入规划和条件，并制定产品发展规划和产品投放市场的时间、地点等一系列营销策略，确保产品能顺利进入市场。A、产品市场调查B、建立产品市场营销网络C、建立新产品研发机构D、确定产品市场营销策略标准答案：D知识点解析：暂无解析22、工程设计控制的中心思想是()。A、要求设计单位保质保量、按时间要求提供各阶段设计文件B、采取预控措施，促使设计在满足质量和使用功能的前提下，不超过设计投资并尽可能地实现节约C、采取可行性研究阶段的投资估算和设计任务书，控制初步设计D、采用对比分析法、查询法和详细审查等方式对其控制标准答案：B知识点解析：暂无解析23、下列不属于建设项目进度控制措施的是()。A、组织措施B、管理措施C、控制措施D、经济措施标准答案：C知识点解析：暂无解析24、投资建设项目能否实现预期效益，最根本的是()。A、项目建设的造价是否直接影响项目投产后的效益B、建设项目的进度计划是否能按时实施C、是否能降低建设项目的造价，确保质量和进度D、建设项目的竣工质量能否保证项目长期安全正常运行，持续稳定地创造效益标准答案：D知识点解析：暂无解析25、国家股、法人股、个人股和外资股是按()划分的。A、股票所代表的股东的权利和义务B、股票票面上有无记名C、股票投资主体D、股票发行价格标准答案：C知识点解析：暂无解析26、建设项目业主进行项目管理必须遵循的首要和基本原则是()。A、建设项目业主的一切管理活动都是为了厂保证合同正常实施和合同目标的实现B、保证工程顺利竣工C、追求建设单位效益最大化D、追求社会效益最大化标准答案：A知识点解析：暂无解析27、下列不是人为噪声的措施有()。A、进入施工现场不得高声喊叫B、进入施工现场不得甩打模板C、严格控制噪声作业时间D、进入施工现场不得乱吹哨标准答案：A知识点解析：暂无解析28、所谓开标，是在提交投标文件截止的同一时间，由招标人依据招标文件规定的地点，邀请所有投标人和监督机构代表参加，当场检查投标文件密封情况，启封投标人提交的投标文件，公开宣布投标人名称、()、投标保证金