注册设备监理师（设备监理合同管理）模拟试卷1（共800题）

注册设备监理师（设备监理合同管理）模拟试卷1（共8套）（共800题）注册设备监理师（设备监理合同管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共60题，每题1.0分，共60分。)1、订立委托合同应以委托方与受托方具有的()为基础。A、代理关系B、授权关系C、诚信关系D、合作关系标准答案：C知识点解析：暂无解析2、民事活动的最重要的基本原则是()。A、平等、自愿原则B、公平、诚实信用原则C、遵守法律、维护社会公共利益的原则D、依法成立的合同对当事人具有约束力原则标准答案：B知识点解析：暂无解析3、根据索赔的目的的不同，可分为()。A、时间索赔和工期索赔B、费用索赔和工期索赔C、工期索赔和管理索赔D、管理索赔和费用索赔标准答案：B知识点解析：根据索赔目标的而不同，可将索赔分为费用索赔和工期索赔。4、索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后()天内提交，合同另有规定的，提交通知时限从其规定。超过了该期限，业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。A、35B、14C、7D、28标准答案：D知识点解析：暂无解析5、设备工程合同的()是在设备工程项目实施前对整个设备工程项目合同管理方案预先作出科学的安排和设计，从合同管理组织、方法、制度、内容等方面预先作出计划和方案，以保证项目所有的合同圆满履行，减少合同争议和纠纷，从而保证整个项目目标的实现。A、详细规划B、总体策划C、控制性详细规划D、控制性总体策划标准答案：B知识点解析：暂无解析6、对监理工作的要求应当符合()的规定。A、《建设工程监理规范》B、《建设工程委托监理合同》C、《合同专业条款》D、委托监理合同《示范文本》标准答案：A知识点解析：暂无解析7、监理人获得奖励办法可根据()，在专用条件相应的条款内写明。A、双方协商确定的办法B、当地的标准C、国家颁布的合理化监理奖励办法D、委托人确定的方法标准答案：C知识点解析：暂无解析8、下列说法错误的是()。A、合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作B、如果调换总监理工程师，必须首先经过委托人同意C、为保证监理行为的公正性，任何情况下监理人及职员不应接受与监理工程有关的报酬D、监理人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动标准答案：C知识点解析：暂无解析9、代理，是指()以()的名义在代理权限内，向第三人作出意思表示，所产生的权利义务直接由()享有和承担的法律行为。A、代理人被代理人代理人B、被代理人代理人代理人C、被代理人代理人被代理人D、代理人被代理人被代理人标准答案：D知识点解析：本题主要考查的是代理的概念：代理，是指代理人以被代理人的名义在代理权限内，向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。10、若承包人送的报告自送达之日起()天内，工程师未予答复的，视为变更款报告已被确认。A、7B、10C、5D、14标准答案：D知识点解析：暂无解析11、委托人的义务与责任不包括()。A、支付费用B、处理受托事务C、支付报酬D、赔偿受托人损失标准答案：B知识点解析：暂无解析12、下列不属于对投标人资格审查的条件是()。A、不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B、不得限制承包工作范围的合同界限C、不得对潜在投标人实行歧视待遇D、不得强制投标人组成联合体投标标准答案：B知识点解析：暂无解析13、在每个设备工程合同签订后，应将合同正本由合同管理部门保管，副本交文档管理部门和()。至此合同签订阶段的工作已经完成。A、合同管理部门B、工商行政部门C、税务管理部门D、合同执行部门标准答案：D知识点解析：暂无解析14、投标文件所附的合同文本及其他技术商务文件一般在投标阶段都已经多次研究，双方都比较熟悉，而合同补遗是在合同谈判后根据谈判结果形成的，而且按管理合同补遗()其他文件。A、优先于B、等同于C、包括D、低于标准答案：A知识点解析：合同补遗是在合同谈判后根据谈判结果形成的，因此双方对合同补遗的起草、定稿都相当重视。15、()，施工合同即宣告终止。A、承包人将竣工工程交付发包人B、签署合同书C、承包人收到竣工结算价款D、发包人清算最后账务标准答案：A知识点解析：暂无解析16、()应在收到中标函28天内向雇主提交履约担保，并向工程师送一份副本。A、建设单位B、监理单位C、承包单位D、施工单位标准答案：C知识点解析：暂无解析17、在不影响合同设备安全、可靠运行的前提下，如有个别小缺陷，供货方在双方商定的时间内免费修理，采购方则可同意签署()。A、设备质量认定证书B、初步验收证书C、安全等级证书D、设备合格证书标准答案：B知识点解析：暂无解析18、()，是指由雇主任命并在投标书附录中指名，为了实施合同担任工程师的人员，或者根据合同规定由雇主任命并通知承包商的其他人员。A、工程师B、承包商C、运营商D、监理师标准答案：A知识点解析：虽然工程师不是合同当事人，但必须按照合同履行职责，他是业主与承包商之间联系的重要纽带。19、在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则()。A、设计人退还发包人已付的定金B、设计人不退还发包人已付的定金C、发包人支付设计费的一半D、发包人支付第一阶段的全部设计费标准答案：B知识点解析：暂无解析20、()是指可能产生风险的各类问题和原因。对其分析是风险管理的第一步，一个善于驾驭风险的管理者必须对其有一个比较全面的、深刻的认识。A、风险评估B、风险控制C、风险辨识D、风险出素标准答案：D知识点解析：暂无解析21、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前C、对方承诺到达要约人之前D、对方承诺生效之后标准答案：B知识点解析：暂无解析22、下列有关合同履行中行使代位权的说法，正确的是()。A、债权人必须以债务人的名义行使代位权B、债权人代位权的行使必须取得债务人的同意C、代位权行使的费用由债权人自行承担D、债权人代位权的行使必须通过诉讼程序，且范围以债权为限标准答案：D知识点解析：暂无解析23、关于无权代理的选项中正确的是()。A、无权代理行为不能转化为合法的代理行为B、无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事、经济活动C、代理权终止后继续行使代理行为D、被代理人不可以对无权代理行使“追认权”标准答案：C知识点解析：暂无解析24、我国民法通则规定的普通诉讼时效期间为()。A、1年B、2年C、4年D、20年标准答案：B知识点解析：暂无解析25、委托人选定的某科研机构的实验室对材料和工艺质量的检测试验，应接受()的指示完成相应的试验工作。A、项目技术负责人B、项目经理C、质检人员D、监理工程师标准答案：D知识点解析：暂无解析26、按照国家有关规定，施工合同的估算价在()万元人民币以上，必须进行招标。A、10B、50C、100D、200标准答案：D知识点解析：暂无解析27、合同签署前，双方应当对所有在招标投标及谈判前后各方发出的文件、文字说明、解释性资料进行整理。对凡是与上述合同构成内部矛盾的文件，应宣布作废。可以在双方签署的()中，对此作出排除性质的声明。A、中标通知书B、合同补遗C、投标文件D、合同文本标准答案：B知识点解析：暂无解析28、合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当()确定费用负担的责任。A、按交易习惯B、依据合同的相关条款C、签订补充协议D、按履行义务一方承担的原则标准答案：C知识点解析：暂无解析29、《招标投标法》规定，开标由()主持，邀请所有投标人参加。A、招标人B、招标管理监督机构C、公证机构D、投标人代表标准答案：A知识点解析：暂无解析30、在提供方式中，比较强烈的担保方式是()。A、保证B、质押C、定金D、留置标准答案：D知识点解析：暂无解析31、监理单位出现无正当理由而又未履行监理义务时，按照监理合同规定，业主可()。A、发出终止合同通知，监理合同即行停止B、发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C、发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，在第一个通知发出后42天内发出终止合同通知，监理合同即行终止D、发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，可在第一个通知发出后35天内发出终止合同通知，监理合同即行终止标准答案：D知识点解析：暂无解析32、下列各种合同中，属于单务合同的是()。A、建设工程合同B、租赁合同C、借款合同D、赠与合同标准答案：D知识点解析：暂无解析33、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。A、订立施工合同B、开始施工C、确认无效D、下达停工令标准答案：A知识点解析：暂无解析34、由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过()以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。A、1个月B、28天C、3个月D、6个月标准答案：D知识点解析：暂无解析35、人身保险合同中由被保险人或投保人所指定的享有保险金请求权的人是指()。A、投保人B、被保险人C、受益人D、保险人标准答案：C知识点解析：暂无解析36、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，()。A、只需以书面形式发送给提出问题的投标人即可B、只需以口头形式回答提出问题的投标人即可C、必须以书面形式发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、必须以书面形式发送给每一位投标人，并说明问题的来源标准答案：C知识点解析：暂无解析37、()不属于合同鉴证的目的。A、证明合同的真实性B、证明合同的合法性C、强制合同履行D、督促当事人双方认真履行标准答案：C知识点解析：暂无解析38、合同被变更、撤销的前提是()。A、合同欠缺生效条件B、合同无效C、当事人提出请求D、人民法院有权变更、撤销合同标准答案：C知识点解析：暂无解析39、甲与乙签订了采购10吨水泥的采购合同，合同约定由乙向甲交付8吨，这种情况表现为()。A、债务承担B、债务人向第三人履行债务C、债权转让D、由第三人向债权人履行债务标准答案：B知识点解析：暂无解析40、FIDIC《施工合同条件》履行过程中，某一不利于承包商的风险损害是否应给予补偿，工程师应以()为判定准则。A、承包商的报价是否包括对此事件的费用B、不可抗力事件造成C、作为有经验的承包商在投标阶段能否合理预见D、非承包商原因造成标准答案：C知识点解析：暂无解析41、评标委员会在初评阶段不应淘汰的投标书有()。A、不符合招标文件的实质性要求B、投标文件的项目完成期限超过招标文件规定的完成期限C、明显不符合技术规格、技术标准的要求D、个别地方存在漏项标准答案：D知识点解析：暂无解析42、可以不依法公开招标的项目是()。A、全部使用国有资金投资B、国有资金投资占控股C、国有资金投资占主导地位D、总投资在3000万元人民币以上项目标准答案：D知识点解析：暂无解析43、对于建设工程合同的纠纷由()人民法院管辖。A、被告住所地B、合同签订地C、工程所在地D、原告住所地标准答案：C知识点解析：暂无解析44、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中()的投标书为最优投标书。A、投标报价1000万元，评标价950万元B、投标报价1050万元，评标价940万元C、投标报价980万元，评标价970万元D、投标报价950元，评标价960万元标准答案：B知识点解析：暂无解析45、依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款的扣还应当()。A、在首次支付工程进度款时起扣B、自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C、自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D、自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣标准答案：C知识点解析：P156(四)工程进度款的支付管理。1．预付款。(2)动员预付款的扣还。1)起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)10%那个月起扣。46、承包人在索赔事件发生后的()天内向工程师递交索赔意向通知。A、14B、28C、7D、56标准答案：B知识点解析：P176一、承包人的索赔。(一)承包人提出索赔要求。1．发出索赔意向通知。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。47、FIDIC合同条件下，当()生效之后，承包商根据合同进行索赔的权力就终止了。A、工程接收证书B、履约证书C、结清单D、竣工报表标准答案：C知识点解析：暂无解析48、合同履行中，当事人一方提出变更法律关系主体，此时()。A、合同不必变更，但应变更部分合同条款和标的。B、合同仍然有效，只须变更法人C、合同必须解除，重新订立合同D、合同不必变更，只应变更合同内容标准答案：B知识点解析：暂无解析49、建筑工程一切险往往还加保()。A、安装工程一切险B、人身意外伤害险C、机构损坏险D、第三者责任险标准答案：D知识点解析：暂无解析50、某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在()中。A、建设工程委托监理合同B、中标函C、建设工程委托监理合同标准条件D、建设工程委托监理合同专用条件标准答案：D知识点解析：暂无解析51、依据《合同法》的规定，出现()订立的合同，当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。A、对方以胁迫手段B、损害国家利益C、对方有过错D、损害当事人利益标准答案：A知识点解析：暂无解析52、在下列解决合同纠纷的方式中，()是不以双方自愿为前提的。A、协商B、调解C、仲裁D、诉讼标准答案：D知识点解析：暂无解析53、按照材料采购合同的约定，供货方交付产品时，不作为双方验收依据的资料包括()。A、双方签订的采购合同B、合同内约定的质量标准C、建设工程施工合同D、双方当事人共同封存的样品标准答案：C知识点解析：暂无解析54、在国外，建筑工程的投保人一般是()。A、业主B、承包人C、工程师D、政府标准答案：B知识点解析：在国外，建设工程一切险的投保人一般是承包人。如FIDIC土木工程施工合同条件要求，承包人以承包人和业主的共同名义对工程及其材料、配套设备装置投保保险。55、《民法通则》规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第二人的，应当()并不得牟利。A、通知合同另一方B、通知第三人C、取得合同另一方的同意D、经公证机构公证标准答案：C知识点解析：暂无解析56、施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。A、原设计单位同意B、发包人和承包人的协商解决C、报规划管理部门审批D、总监理工程审核批准标准答案：B知识点解析：暂无解析57、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。A、不可原谅的延期B、可原谅并给予补偿费用的延期C、承包人应承担的风险责任D、可原谅但不给予补偿费用的延期标准答案：D知识点解析：暂无解析58、作为定标的主要依据是()。A、评标价B、投标报价C、评标报告D、投标文件标准答案：C知识点解析：暂无解析59、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价100万元人民币以上的()必须进行招标。A、施工B、重要设备、材料的采购C、勘察、设计服务的采购D、监理服务的采购标准答案：B知识点解析：暂无解析60、施工过程中，经过工程师检查检验合格后的工程，又发现因承包人原因出现的质量问题，应由()。A、承包人承担责任，赔偿发包人的损失，工期不应顺延B、工程师承担责任，承包人负责重新施工，工期相应顺延C、发包人承担责任，发包人支付由此增加的追加合同价款，工期相应顺延D、承包人承担返工费用，工期相应顺延标准答案：A知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)61、债务履行期届满而抵押权人未受清偿的，抵押权人可以()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析62、下列民事法律行为须经对方当事人同意的有()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析63、债因法律事实的出现而消灭的有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析64、任何一方对另外一方承担赔偿责任时，应遵守的原则有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析65、合同履行的原则包括为()。标准答案：A,B知识点解析：暂无解析66、勘察设计招标中，对投标人的资格审查包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析67、设备采购合同主要条款应包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析68、据法律规定，强制招投标的项目包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：《招标投标法》规定：“中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；②全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。”前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制定，报国务院批准。此外，法律还对可以不进行招标的项目的范围作出规定，即“涉及国家安全、国家秘密，抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标”。69、当事人承担违约责任的方式有()。标准答案：A,B,C知识点解析：继续履行是指违反合同的当事人不论是否已经承担赔偿金或者违约金责任，都必须根据对方的要求，在自己能够履行的条件下，对原合同未履行的部分继续履行。采取补救措施是指在违反合同的事实发生后，为防止损失发生或者扩大，而由违反合同行为人采取修理、重作、更换等措施。赔偿损失是指当事人一方违反合同造成对方损失时，应以其相应价值的财产予以补偿。70、设备合同业主希望进一步就合同内容与投标者进行谈判的原因为()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析71、合同解除后，合同已经履行的，当事人()。标准答案：A,C,E知识点解析：暂无解析72、无权代理包括()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析73、如出现下列()情况，承包商应有权终止合同。标准答案：A,C,D,E知识点解析：B项错误，应是在通用条件“付款的时间安排”条款规定的付款时间到期后42天内，承包商仍未收到该期间的应付款额。或在雇主破产或无力偿债，停业清理，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产按管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件(根据有关用法律)具有与前述行动或事件相似的效果的情形，承包商可以终止。74、有关价格的术语有()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：在任何一份设备工程合同中，都有定义条款。定义条款，旨在对合同中使用的名词和术语的含义进行界定，以便于准确理解和解释合同。常需定义的术语包括以下几种。(1)构成合同的文件。例如合同、合同协议书、中标通知书、投标函、技术规范、图纸工程量表等。(2)合同各方及其人员。例如业主、承包商、(设备监理)工程师、承包商代表、业主代表、业主人员、承包商人员、分包商等。(3)有关期限的术语。例如年、日、基准日期、开工日期、竣工日期、合同工期、质量保证期等。(4)有关价格的术语。例如中标价、合同价格、黄用、暂定金额、保留金等。(5)有关工程的术语。例如工程、永久工程、监时工程、生产设备、货物、材料等。(6)有关工作程序的术语。例如付款申请表、付款证书、接收证书、履约证书等。(7)其他需要定义的术语。例如不可抗力、承包商文件等。75、下列叙述正确的是()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：民事行为能力和民事义务是不相同的。《民法通则》中有相应的规定。76、无标底的综合评分法常采用以()作为标准值。标准答案：B,D知识点解析：暂无解析77、索赔审核主要工作包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析78、《合同法》规定，因债务人的下列()行为，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求撤销债务人的行为。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析79、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就监理下程师而言，特别要做好()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析80、《合同法》规定，履行期限不明确的，依照《合同法》第六十一条的规定仍不能确定的，()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析81、在设备承揽合同中，属于承揽人的义务有()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析82、在设备监理合同中，设备监理单位的义务包括()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析83、若承包商未能在要求的21天内进行竣工试验，而雇主人员着手自行实施试验，那么()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析84、对委托人和监理人有约束力的合同，除双方签署的合同外，还包括的文件是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析85、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析86、设计招标文件的主要内容包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析87、代理具有的特征包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析88、依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析89、依据《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的义务包括()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析90、施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：P44～P46三、承担违约责任的方式。(一)继续履行；(二)采取补救措施；(三)赔偿损失；(四)支付违约金；(五)定金罚则。91、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用()。标准答案：B,C,D知识点解析：P73四、评标。(一)综合评分法。施工招标需要评定比较的要素较多，且各项内容的单位又不一致，如工期是天、报价是元等，因此综合评分法可以较全面地反映投标人的素质。报价部分的评分分为用标底衡量、用复合标底衡量和无标底比较三大类。92、FIDIC合同条件规定，工程接收证书的主要作用有()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析93、FIDIC分包合同中，承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向工程师递交索赔报告的事件可能是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析94、设备验收阶段的监理工作主要有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析95、关于监理人的责任限度，下列说法正确的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：由于建设工程监理，是以监理人向委托人提供技术服务为特性，在服务过程中，监理人主要凭借自身知识、技术和管理经验，向委托人提供咨询、服务，替委托人管理工程。同时，在工程项目的建设过程中，会受到多方面因素限制，鉴于上述情况，在责任方面作了如下规定；监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任；监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任。96、当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查，属于有效的证据包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析97、在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括()等。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析98、FIDIC合同条件下，承包商向工程师提交的月度支付报表中一般包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析99、设计合同示范文本规定，发包人应向设计人提供的设计依据文件和资料包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析100、当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析注册设备监理师（设备监理合同管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共60题，每题1.0分，共60分。)1、设备采购委托合同与设备采购代理合同区别为()不同。A、委托方式B、委托客体C、责任主体D、授权事项标准答案：C知识点解析：暂无解析2、合同部分无效时，()。A、合同所有条款均无效B、其余部分无效C、不影响其余部分的效力D、由法院决定合同是否有效标准答案：C知识点解析：暂无解析3、下列选项中债权人不可以行使撤销权来保全自己债权的是()。A、债务人放弃其到期债权，对债权人造成损害的B、债务人无偿转让其财产，对债权人造成损害的C、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，受让人不知该情形的D、债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，受让人知道该情形的标准答案：C知识点解析：暂无解析4、()不是承包商设计义务的一般要求。A、监理工程师应进行工程的设计并对其负责B、对于因一个有经验的承包商在提交投标书前，对现场和业主的要求进行应有的细心检查时，本应发现的上述错误、失误或者其他缺陷而引起的变更，则竣工时间不予延长、合同价格不予调整C、承包商应保证其自身、设计人员和设计分包商具备从事设计所必需的经验和能力D、承包商应进行工程的设计并对其负责标准答案：A知识点解析：关于承包商设计义务的一般要求是：承包商应进行工程的设计并对其负责；承包商应保证其自身、设计人员和设计分包商具备从事设计所必需的经验和能力；承包商应仔细检查雇主要求以及“放线”条款中提到的基准依据，如果发现任何错误、失误或者其他缺陷应在规定的期限内通知工程师；对于因一个有经验的承包商在提交投标书前，对现场和业主的要求进行应有的细心检查时，本应发现的上述错误、失误或者其他缺陷而引起的变更，则竣工时间不予延长、合同价格不予调整。5、在采购过程中，对供货商提供的文件应注重()。A、文档管理B、文档核对C、统一管理D、分批管理标准答案：A知识点解析：暂无解析6、设备工程设计合同设计人未按约定期限完成设计任务，委托方可以要求设计方()。A、双倍返还定金B、解除设计合同C、支付法定违约金D、减收设计费标准答案：D知识点解析：暂无解析7、()是指人们的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的权利和义务关系。A、权利关系B、义务关系C、合同法律关系D、法律关系标准答案：D知识点解析：法律关系是指人们的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的权利和义务关系。人们在社会生活中结成各种社会关系，当某一社会关系为法律规范所调整，并在这一关系的参与者之间形成一定权利义务关系时，即构成法律关系。8、关于合同变更下列说法错误的是()。A、协商一致是必要条件B、仅指合同内容的变更C、一定条件下可变更主体D、合同的变更一般不涉及已履行的内容标准答案：C知识点解析：暂无解析9、下列属于行为的是()。A、专有技术B、施工C、技术D、财产标准答案：B知识点解析：暂无解析10、()是指包括雇主要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、竣工文件、操作和维修手册等由承包商根据合同应提交的所有计算书、计算机程序和其他软件、图纸、手册、模型和其他技术性文件。A、合同文件B、雇主合同文件C、承包商文件D、业主与承包商的合同文件标准答案：C知识点解析：暂无解析11、民事法律关系是平等主体之间的()。A、平等关系B、权利和义务的关系C、从属关系D、法律关系标准答案：D知识点解析：民事法律关系是平等主体之间的法律关系，这属于民事法律关系的特征。12、无标底的综合评分法可以避免因()造成对某些投标书的报价评分不公平。A、标底编制得不够合理B、评标标准不合理C、评标委员会的评标过程不合理D、受标底的约束标准答案：A知识点解析：暂无解析13、委托监理合同变更或解除合同的通知或协议()，协议未造成之前，原合同仍然有效。A、必须经公证机关公证B、必须采取书面形式C、可采取口头形式D、由仲裁机构裁定标准答案：B知识点解析：暂无解析14、下列不属于出卖人义务的选项有()。A、交付设备所有权和其他凭证B、交付款项C、交付设备D、接受设备检验标准答案：B知识点解析：出卖人的义务有交付设备、交付设备所有权和其他凭证、接受设备检验。15、经过确认和签证的工序，若因技术服务人员指导错误发生的问题，由()负责。A、投标方B、买受方C、供货方D、招标方标准答案：C知识点解析：供货方应对相应的技术问题负责。16、下列选项中，叙述正确的是()。A、清偿仅限于债务人B、抵消可以附条件，但不可以附期限C、清偿的标的物必须是合同规定的标的物D、合同解除包括约定解除和法定解除标准答案：A知识点解析：暂无解析17、在设计合同履行过程中，设计人未开始设计工作时，发包人要求终止或解除合同，则()。A、设计人退还发包人已付的定金B、设计人不退还发包人已付的定金C、发包人支付设计费的一半D、发包人支付第一阶段的全部设计费标准答案：B知识点解析：暂无解析18、参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是()。A、合同法律关系主体B、合同法律关系客体C、合同法律关系内容D、合同法律关系事实标准答案：A知识点解析：暂无解析19、关于判断承包人索赔成立的条件说法错误的是()。A、与合同相对照，事件已经超过了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B、造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C、承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D、以上条件必须具备两项或两项以上标准答案：D知识点解析：暂无解析20、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。A、控制概算．B、编制招标文件C、施工图设计D、非标准设备制作标准答案：A知识点解析：暂无解析21、工程进度款的支付方式不包括()。A、按月计量支付B、按工艺部位支付C、按里程碑完成的进度分阶段支付D、完成工程后一次性支付标准答案：B知识点解析：暂无解析22、业主与设备监理工程师之间的关系，是()。A、委托与被委托的合同关系B、仅有工作关系没有合同关系C、买卖服务的买卖合同关系D、劳务分包合同关系标准答案：A知识点解析：暂无解析23、索赔意向通知应在觉察索赔事由发生后()天内提交，合同另有规定的，提交通知时限从其规定。超过了该期限，业主或设备监理工程师有权拒绝赔偿。A、35B、14C、7D、28标准答案：D知识点解析：暂无解析24、工程师是由()任命的人员。A、承包商B、雇主C、设计单位D、监理单位标准答案：B知识点解析：暂无解析25、工程进度款的支付方式不包括()。A、按月计量支付B、按工艺部位支付C、按里程碑完成的进度分阶段支付D、完成工程后一次性支付标准答案：B知识点解析：暂无解析26、设备工程市场中介组织参与经济活动时，都是以()的形式产生一定的法律关系。A、口头约定B、书面文件通知C、设备监理师指定D、签订委托合同标准答案：D知识点解析：暂无解析27、委托人要授权一位熟悉建设工程情况，能迅速作出决定的常驻代表，负责与监理人联系，更换此人要()。A、提前通知承包人B、提前通知监理人C、经承包人同意D、经监理人同意标准答案：B知识点解析：暂无解析28、按照《招标投标法》的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交书面报告。A、10B、15C、20D、30标准答案：B知识点解析：暂无解析29、承包人完成的设备安装调试施工，()后，承包人将竣工工程交付发包人。A、启动试车验收合格B、性能验收合格C、发包人收到竣工结算报告及结算资料D、承包人收到竣工结算价款标准答案：A知识点解析：暂无解析30、合同的主体资格合格是指()。A、合同的当事人不必具有完全的民事行为能力B、合同的当事人要具有完全的民事行为能力C、合同的当事人要具有完全的民事权利能力和民事行为能力D、合同的当事人要具有相应的民事权力能力和民事行为能力标准答案：D知识点解析：暂无解析31、按照新黄皮书的规定，对全部工程或部分工程的缺陷责任期已终止的确认是通过工程师颁发()的形式来完成。A、接收证书B、履约证书C、竣工证书D、优质证书标准答案：B知识点解析：暂无解析32、对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。A、不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可B、不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C、不予淘汰，允许投标人重新报价D、初评阶段予以淘汰标准答案：B知识点解析：暂无解析33、关于违约责任条款，下列叙述有误的是()。A、因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额过大时可以超出监理酬金总额(除去税金)B、当一方向另一方的索赔要求不成立时，提出索赔的一方应补偿由此所导致的对方各种费用支出C、委托人违约应承担违约责任，赔偿监理人的经济损失D、在合同责任期内，如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务，或委托人违背了他对监理人的责任时，均应向对方承担赔偿责任标准答案：A知识点解析：暂无解析34、当保留金已累计扣留到保留金限额的60%时，可以允许承包商提交()代换保留金。A、保证金B、保留金保函C、履约保函D、预付款保函标准答案：B知识点解析：暂无解析35、依据FIDIC《施工合同条件》，有关指定分包商的特点表述正确的是()。A、合同关系主体为业主和指定分包商B、指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分C、承包商对指定分包商违约的行为承担责任D、由工程师负责协调管理标准答案：B知识点解析：暂无解析36、接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。A、5B、7C、10D、14标准答案：C知识点解析：暂无解析37、FIDIC《施工合同条件》中规定的承包商的施工期是指从工程师按合同约定发布的“开工会”中指明的应开工之日起，至()止的天数。A、“结清单”生效B、工程接收证书注明的竣工口C、缺陷通知期满之日D、竣工验收合格之日标准答案：B知识点解析：暂无解析38、某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则工程师应()。A、不批准顺延工期B、应批准顺延期1天C、应批准顺延工期2天D、应批准顺延工期3天标准答案：C知识点解析：暂无解析39、按照“施工合同”，对于隐蔽工程()。A、由乙方自行收验后可隐蔽和继续施工B、工程完工后由监理工程师直接验收C、工程质量符合规范要求时，验收后监理工程师不在验收记录上签字，乙方不得隐蔽或继续施工D、乙方自检合格后通知监理工程师，由监理工程师验收合格后可进行隐蔽和继续施工标准答案：D知识点解析：暂无解析40、施工单项合同估算价在()万元人民币以上，必须进行招标。A、50B、100C、200D、500标准答案：C知识点解析：暂无解析41、受要约人对要约主要条款部分同意，部分做出变更的答复文件，可视为()。A、部分承诺B、新要约C、承诺D、拒绝标准答案：B知识点解析：暂无解析42、施工合同文本规定，由发包人采购的材料设备在使用前需要进行检验，则()。A、工作由发包人负责，费用由承包人负责B、工作由发包人负责，费用由发包人负责C、工作由承包人负责，费用由发包人负责D、工作由承包人负责，费用由承包人负责标准答案：C知识点解析：暂无解析43、因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。A、请求行政主管部门授予撤销权B、请求人民法院撤销债务人的行为C、请求仲裁机构撤销债务人的行为D、单方宣布终止合同标准答案：B知识点解析：暂无解析44、对设计投标人的资格审查不包括()。A、证书的种类B、证书级别C、允许承接的任务范围D、近几年完成的工程项目表标准答案：D知识点解析：暂无解析45、一方当事人在履行合同过程中发生困难，另一方当事人应在法律允许的范围内给予帮助。这体现了在合同履行过程中应遵循()原则。A、全面履行B、诚实信用C、团结互助D、信守商业道德标准答案：B知识点解析：暂无解析46、下列关于代理的叙述，()是不正确的。A、代理的民事责任由被代理人承担B、代理人以自己的名义实施代理行为C、被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D、代理人有权自行解决他如何向第三人作出意思表示标准答案：B知识点解析：暂无解析47、工程师有权通知承包人修改进度计划是在()情况下。A、只在实际进度滞后计划进度B、只在实际进度超前计划进度C、不论在实际进度超前还是滞后计划进度D、在实际进行不能保证按时完成标准答案：C知识点解析：暂无解析48、要约邀请不是合同成立过程中的必经过程，下列属于要约邀请的是()。A、招标书B、投标书C、中标通知书D、招标公告标准答案：D知识点解析：暂无解析49、FIDIC《施工合同条件》规定，保留金分两次返还，当已颁发工程接收证书时返还一半，但如果颁发的接收证书只是限于一个区段时，则()。A、不予返还B、返还该移交区段的一半保留金C、返还该移交区段的全部保留金D、保留金应按一定比例予以支付标准答案：D知识点解析：暂无解析50、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。A、4B、8C、10D、14标准答案：C知识点解析：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法；约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加；约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。51、下列有关变更的描述错误的是()。A、工程变更属正常的合同管理B、合同变更是实质性改动C、工程师变更指令可以删减任何合同约定的工作内容D、工程师允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施标准答案：D知识点解析：工程师省略的工作应是不再需要的工程，不允许用变更指令的方式将承包范围内的工作变更给其他承包商实施。52、FIDIC施工合同条件中，业主支付预付款是为了帮助承包商解决()时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A、施工前期开展工作B、施工中开展工作C、接通水、电线路D、施工场地平整标准答案：A知识点解析：暂无解析53、在建设工程施工合同示范文本中，许多条款涉及“费用”这一术语，其含义是指()。A、不应由发包人承担的经济支出B、不应由发包人和承包人承担的经济支出C、不应由承包人承担的经济支出D、应由发包人和承包人承担的经济支出标准答案：B知识点解析：暂无解析54、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A、结清全部设计费B、支付一半设计费C、停止支付设计费D、预留一定保证金后全部支付设计费标准答案：A知识点解析：暂无解析55、材料采购合同中，材料的交付方式可采取的方式具体有()。A、自提、送货B、自提、代运C、送货、自提、代运D、送货、代运标准答案：C知识点解析：暂无解析56、在建设工程合同中，合同人当事人一般都应当具有法人资格，并且承包人还应当具备相应的资质条件，这是合同生效条件()的具体表现。A、当事人必须是法人组织B、意思表示真实C、不违反法律或社会公共利益D、当事人具有相应民事权利和民事行为能力标准答案：D知识点解析：暂无解析57、承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向工程师提出变更工程价款的报告，()。A、视为该项变更不涉及合同价款的调整B、由工程师决定变更的合同价款C、工程师应通知承包人在?日内报送D、由发包人确认变更的合同价款标准答案：A知识点解析：暂无解析58、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于()。A、不可原谅的延期B、可原谅并给予补偿费用的延期C、承包人应承担的风险责任D、可原谅但不给予补偿费用的延期标准答案：D知识点解析：暂无解析59、《民法通则》规定，合同一方将合同的权利、义务全部或者部分转让给第三人的，应当()并不得牟利。A、通知合同另一方B、通知第三人C、取得合同另一方的同意D、经公证机构公证标准答案：C知识点解析：暂无解析60、施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用()合同。A、总价B、成本加酬金C、单价D、估计工程量单价标准答案：D知识点解析：暂无解析二、多项选择题(本题共40题，每题1.0分，共40分。)61、法人应具备的条件包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析62、履约担保的要求是()。标准答案：A,B,E知识点解析：暂无解析63、招标代理机构的权利为()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析64、下列选项中，()可以采用直接委托的方式发包。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析65、雇主的索赔内容包括()。标准答案：C,D知识点解析：暂无解析66、承包商应编制月进度报告，(一式六份)提交给雇主。报告应持续到承包商完成工程移交证书注明的竣工日期时所有未完扫尾工作为止。每次报告应包括()内容。标准答案：A,B,C,E知识点解析：除A、B、C、E内容，报告还应包括：(1)变更及根据通用条件“雇主的索赔”或“承包商的索赔”中规定发出的书面通知；(2)安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况；(3)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何时间或情况的详情，以及为消除延误正在(或准备)采取的措施，(4)合同“承包商的人员和设备的记录”中所述细节。67、在合同中，雇主除支付合同价格、接收工程等权利义务外，雇主还具有()权利义务。标准答案：A,B,C,D,E知识点解析：作为合同当事人的一方，雇主是指在投标书附录中被称为雇主的当事人及其财产所有权的合法继承人。68、项目的目标具有()等方面的特征。标准答案：A,B,C知识点解析：目标是项目独立化、标准化的展现载体，提供各类目标的确立与取得，人们可以通过评价一个项目的整体与局部水平知道一个项目的特定内涵和特征。69、下列属于监理人监督控制权的是()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析70、《建设工程勘察合同(示范文本)》中，仅涉及岩土工程勘察的主要条款包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析71、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，属于承包人应当完成的工作有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析72、月进度报告中应该包括()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析73、FIDIC施工合同条件规定，承包商提交的施工进度计划应该说明()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析74、下列关于暂停施工的说法，正确的是()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析75、“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析76、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()的保修期限为2年。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析77、为保证招标活动的正常进行，要编制招标有关文件，其包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析78、在谈判期间，采用声东击西策略的目的在于()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析79、为使要约失去效力，要约人可以发出撤销通知，该通知能够产生效力的条件是()。标准答案：B,E知识点解析：暂无解析80、关于监理人的责任限度，下列说法正确的是()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析81、按照FIDIC《施工合同条件》中有关风险责任划分的规定，业主应承担的风险包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：暂无解析82、在FIDIC《施工合同条件》下，工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括的内容是()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析83、下列导致委托代理关系终止的是()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析84、监理服务是监理单位的高智能投入，服务工作的好坏取决于()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析85、设备验收阶段的监理工作主要有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析86、下列关于监理人的权利说法正确的是()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：P83(二)监理人权利。监理合同中涉及到监理人权利的条款可分为两大类，一类是监理人在委托合同中应享有的权利，另一类是监理人履行委托人与第三方签订的承包合同的监理任务时可行使的权利。1．委托监理合同中赋予监理人的权利包括：(1)完成监理任务后获得酬金的权利；(2)终止合同的权利。2．监理人执行监理业务可以行使的权力：(1)建设工程有关事项和工程设计的建议权；(2)对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权；(3)工程建设有关协作单位组织协调的主持权；(4)业务紧急情况下未得到批准发布变更指令的权力；(5)审核承包商索赔的权利。故选项ACDE均正确。选项B的“委托监理工程重大事项的决定权”属于委托人的权利。(参见教材P82)87、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有()。标准答案：C,D,E知识点解析：P115三、隐蔽工程与重新检验。(一)检验程序。如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24小时，以书面形式向承包人提出延期验收要求，但延期不能超过48小时。故A正确。若工程师未能提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收。故B正确。承包人经过验收的检查、试验程序后，将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在场情况下进行的验收，工程师应承认验收记录的正确性。但工程师未能参加验收不能判断该部分工程是否合格。故C不正确。经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。故D不正确。(二)重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。故E不正确。所以，本题错误的做法为C、D、E。88、在下列财产中，()不能质押。标准答案：A,D知识点解析：P11(三)质押2．质押的分类。质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制。可质押的权利包括：(1)汇票、支票、本票、债券、存单、仓单、提单；(2)依法可转让的股份、股票；(3)依法可转让的商标使用权、专利权、著作权中的财产权等。B、E属于权利，C属于动产，均可质押，A、D属于不动产，不能质押。89、依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括()。标准答案：B,D,E知识点解析：P150(一)施工进度管理。工程师可以审查承包商提交的施工进度计划，但无权修改，可以指示承包商进行修改。因此选项A不正确。P1456．包含在合同价格之内的暂列金额。某些项目的工程量清单中包括有“暂列金额”款项，尽管这笔款额计入在合同价格内，但其使用却归工程师控制。因此选项B正确。P170(一)分包合同的管理关系。2．工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权与否决权。而业主对分包合同的管理主要表现在对分包工程的批准。因此选项C不正确。P1542．变更程序。颁发工程接收证书前的任何时间，工程师可以通过发布变更指示或以要求承包商递交建议书的任何一种方式提出变更。因此选项D正确。P176(二)工程师审核索赔报告。3．对索赔报告的审查。因此，工程师有权审查承包商的索赔要求。选项E正确。本题答案为B、D、E。90、合同法律关系的构成要素有()。标准答案：A,B,D知识点解析：暂无解析91、对于建设工程施工合同，发生以下情况可视为不可抗力，当事人可提出变更、解除合同()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析92、工程施工中发生设计变更时，确定变更价款的原则是()。标准答案：A,E知识点解析：暂无解析93、施工招标中作为一个独立合同的工程，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。标准答案：A,B,C,E知识点解析：暂无解析94、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应()。标准答案：C,D知识点解析：施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，发包人为赶工应提供方便条件，承包人按照协议修订进度计划和制定相应的措施。95、进度计划的内容一般包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：进度计划的内容一般应包括：(1)实施工程的进度计划；(2)每个指定分包商施工各阶段的安排；(3)合同中规定的重要检查、检验的次序和时间；(4)保证计划实施的说明文件：a.承包商在各施工阶段准备采用的方法和主要阶段的总体描述；b．各主要阶段承包商准备投入的人员和设备数量的计划等。96、关于合同价款，下列说法正确的是()。标准答案：A,B知识点解析：在合同协议书内同样要注明合同价款。虽然中标通知书中已写明了来源于投标书的中标合同价款，但考虑到某些工程可能不是通过招标选择的承包人，如合同价值低于法规要求必须招标的小型工程或出于保密要求直接发包的工程等，因此，标准化合同协议书内仍要求填写合同价款。非招标工程的合同价款，由当事人双方依据工程预算书协商后，填写在协议书内。在合同的许多条款内涉及“费用”和“追加合同价款”两个专用术语。费用指不包含在合同价款之内．的应当由发包人或承包人承担的经济支出。追加合同价款是指，合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。97、可以对合同价款进行相应调整的情况有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：采用可调价合同，施工中如果遇到以下情况，通用条款规定出现四种情况时，可以对合同价款进行相应的调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响到合同价款。如施工过程中地方税的某项税费发生变化，按实际发生与订立合同时的差异进行增加或减少合同价款的调整。(2)工程造价部门公布的价格调整。当市场价格浮动变化时，按照专用条款约定的方法对合同价款进行调整。(3)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。(4)双方约定的其他因素。98、为了指导投标人正确编制投标书，招标文件应包括的内容有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析99、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析100、不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析注册设备监理师（设备监理合同管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共60题，每题1.0分，共60分。)1、代理，是指()以()的名义在代理权限内，向第三人作出意思表示，所产生的权利义务直接由()享有和承担的法律行为。A、代理人被代理人代理人B、被代理人代理人代理人C、被代理人代理人被代理人D、代理人被代理人被代理人标准答案：D知识点解析：本题主要考查的是代理的概念：代理，是指代理人以被代理人的名义在代理权限内，向第三人作出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。2、雇主应当于()规定的时间内，给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。A、中标函B、投标书附录C、资料表D、通用条件标准答案：B知识点解析：在收到承包商提交的履约担保后，雇主应当于投标书附录规定的时间内，给予承包商进入和占用现场所有部分的权利。如果投标书附录中未规定上述时间，雇主应当在承包商依据合同规定提交的进度计划所确定的时间内给予承包商进入和占用现场的权利。如果根据合同规定，要求雇主提供任何基础、结构、生产设备或进入手段的占用权，则雇主应当按照“雇主要求”中规定的时间和方式提供。如果雇主未能在上述时间内提供给承包商进入和占用的权利，使承包商遭受延误和(或)招致费用增加，承包商应当向工程师发出通知，根据合同规定，有权要求：①如果竣工已经或将要受到延误，根据合同规定给予延长期；②任何此类费用和合理利润，应计入合同价格，给予支付。但是，如果出现雇主违约的原因是承包商的任何错误或延误，包括任何承包商文件中的错误或提交延误引起的情况，则承包商无权索赔。3、工程进度款的支付方式不包括()。A、按月计量支付B、按工艺部位支付C、按里程碑完成的进度分阶段支付D、完成工程后一次性支付标准答案：B知识点解析：暂无解析4、不能作为抵押物的财产是()。A、国有土地使用权B、国有交通运输工具C、债券D、房屋标准答案：C知识点解析：暂无解析5、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这时发包人可行使()。A、同时履行抗辩权B、代位权C、撤销权D、不安抗辩权标准答案：D知识点解析：暂无解析6、()，是指承诺人主观上欲阻止或者消灭承诺发生法律效力的意思表示。A、承诺的超期B、承诺的迟延C、承诺的失效D、承诺的撤回标准答案：D知识点解析：《合同法》规定：“承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人。”承诺可以撤回；但不能因承诺的撤回而损害要约人的利益，因此，承诺的撤回应当符合法律规定。7、招标人如果不具备自行办理招标的能力，可以()。A、请求上级主管部门进行B、临时组建机构进行招标C、委托招标代理机构进行D、聘请专家顾问指导进行标准答案：C知识点解析：暂无解析8、借款合同属于下列客体中的()。A、行为B、智力成果C、物D、物质交易标准答案：B知识点解析：暂无解析9、性能验收试验完毕后，每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证指标后，采购方与供货方签订()。A、合同设备改进合同书B、合同设备安装条款C、合同设备质量保证书D、合同设备初步验收证书标准答案：D知识点解析：如果合同设备经过性能监测试验未能达到合同约定的一项或多项性能保证指标，可以根据缺陷或技术指标试验值与供货方在合同内的承诺值偏差程度，区别对待。10、当任何工作已准备就绪，在将其包装、覆盖或隐蔽之前，承包商应及时通知()。A、工程师B、监理工程师C、投标人D、招标人标准答案：A知识点解析：承包商通知工程师后，工程师应立即进行检查、试验、测量或检验，不得无故拖延，或立即通知承包商不需进行上述工作。若承包商未发出此类通知而当工程师要求时，他应打开这部分工程并随后自费恢复原状。11、设备合同的()，是在设备工程项目实施前对整个设备工程项目合同管理方案预先作出科学的安排和设计。A、详细策划B、总体策划C、部分策划D、专项策划标准答案：B知识点解析：对设备工程进行总体策划，可以保证所有的合同圆满履行，减少合同争议和纠纷，从而保证整个项目目标的实现。12、开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。A、未密封投标文件的B、关键内容字迹无法辨认的C、未提供投保证金和投标保证的D、无项目经理印章的标准答案：D知识点解析：暂无解析13、北京某装潢公司通过电子邮件向福建材料公司订购一批装潢材料，此要约的生效时间为()。A、写邮件时B、邮件进入福建公司的制定邮箱时C、确定购买意向时D、福建公司发货时标准答案：B知识点解析：关于要约的生效时间，《合同法》作出了如下规定：“要约到达受要约人时生效。采取数据电文形式订立合同，收件人指定特定系统接受数据电文时，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，即为到达时间。”14、当事人申请撤销裁决的，应自收到裁决书之日起()个月内提出。A、1B、3C、6D、12标准答案：C知识点解析：暂无解析15、委托代表人不包括()。A、项目经理B、指定代理人C、总监代理D、招标代理机构标准答案：C知识点解析：暂无解析16、在市场经济中，合同比重降低了的是()。A、实践合同B、计划合同C、从合同D、无偿合同标准答案：B知识点解析：暂无解析17、对于可能破坏生态环境的设备工程，国家()。A、限制引进B、禁止引进C、限制或禁止引进D、经有关部门许可后方可引进标准答案：B知识点解析：暂无解析18、《招标投标法》要求必须招标的项目是()。A、涉及秘密项目B、使用专有技术项日C、恢复建设项目D、利用国际援助项目标准答案：D知识点解析：暂无解析19、FDIC分包合同中，分包商没有按规定的程序及时提出索赔，导致承包商不能按合同规定的程序提出索赔时，()。A、承包商也应承担责任B、承包商不承担责任C、只可给予工期顺延D、只给予费用补偿标准答案：B知识点解析：暂无解析20、图纸会审和设计交底应由()来组织进行。A、发包人B、承包人C、设计人D、监理单位标准答案：A知识点解析：暂无解析21、在设备工程设计合同中，委托人不履行合同的，承担违约责任的方式是()。A、偿付违约金B、依照承包人实际完成的工作量增付费用C、无权请求退回定金D、双倍返还定金标准答案：C知识点解析：暂无解析22、在设备工程安装、施工阶段，业主最主要的义务是()。A、选定监理公司B、进行施工现场的征地拆迁、进场道路修建等C、将任命的业主代表和设备监理工程师以书面形式通知供应商D、及时向承包商拨付有关款项标准答案：D知识点解析：暂无解析23、业主与设备监理工程师之间的关系，是()。A、委托与被委托的合同关系B、仅有工作关系没有合同关系C、买卖服务的买卖合同关系D、劳务分包合同关系标准答案：A知识点解析：暂无解析24、组建谈判小组时，谈判组成人员数量以()为宜。A、1～3人B、2～4人C、3～5人D、5人以上标准答案：C知识点解析：暂无解析25、债是指依照法律的规定或者按照合同的约定，在当事人之间产生的特定的()。A、权利B、债务C、关系D、权利和义务关系标准答案：D知识点解析：暂无解析26、招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的()。A、企业法人B、社会中介组织C、监理公司D、建设行政主管机关标准答案：B知识点解析：暂无解析27、《对外贸易法》规定，对于破坏生态环境的设备()。A、国家限制引进B、国家禁止引进C、经济效益极高的，支付治理费的允许引进D、经有关部门许可后方可引进标准答案：B知识点解析：暂无解析28、不属于当事人可以解除合同的情形有()。A、因不可抗力致使不能实现合同目的的B、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务C、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D、当事人一方延迟履行债务或者有其他违法行为，致使不能实现合同目的的标准答案：A知识点解析：暂无解析29、施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。A、协议书B、专用条款C、标准条款D、质量保修书标准答案：B知识点解析：暂无解析30、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由()。A、业主额外支付B、工程师承担C、承包商自行承担D、业主与承包商协商补偿标准答案：C知识点解析：暂无解析31、可以不依法公开招标的项目是()。A、全部使用国有资金投资B、国有资金投资占控股C、国有资金投资占主导地位D、总投资在3000万元人民币以上项目标准答案：D知识点解析：暂无解析32、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的价格，应()。A、由工程师提出适当的变更价格，经发包人批准后执行B、由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行C、由发包人提出适当的变更价格，经承包人同意后执行D、由设计人提出适当的变更价格，经发包人通知承包人标准答案：B知识点解析：暂无解析33、某工程项目施工中，发包人供应的材料经过承包人检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷，原因属于材料质量问题，该部分工程需拆除重建，则()。A、承包人承担返工费用，工期不予顺延B、承包人承担返工费用，工期给予顺延C、发包人承担追加合同价款，工期不予顺延D、发包人承担追加合同价款，工期给予顺延标准答案：D知识点解析：暂无解析34、A公司授权其采购员甲到B公司购买一批计算机，并交给甲已经盖公司公章的空白合同书，甲用此合同书与B公司订立了购买一批电视机的合同，发生纠纷后，应当()。A、要求甲支付电视机的货款B、A公司向B公司无偿退货C、由B公司交付计算机，A公司支付计算机的货款D、由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款标准答案：D知识点解析：P333．表见代理人订立的合同。“表见代理”是善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理。基于此项信赖，该代理行为有效。善意第三人与无权代理人进行的交易行为(订立合同)，其后果由被代理人承担。采购员或者推销员拿着盖有单位公章的空白合同文本，超越授权范围与其他单位订立合同的行为属于表见代理行为。此时其他单位如果不知采购员或者推销员的授权范围，即为善意第三人。此时订立的合同有效。故应由B公司交付电视机，A公司支付电视机的货款。35、如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，()日合同成立。A、要约生效B、承诺生效C、双方当事人签字或者盖章D、附生效期限的合同期限界至标准答案：B知识点解析：P29如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊要求时，则承诺生效时合同成立。因为承诺生效即意味着当事人对合同的内容达成了一致，对当事人产生约束力。36、在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的标准答案：D知识点解析：P35(一)可变更或可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：(1)因重大误解而订立的合同；(2)在订立合同时显失公平的合同；(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同(选项D)。故答案为D。P341．无效合同。(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同；(2)恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同(选项C)；(3)以合法形式掩盖非法目的的合同(选项B)；(4)损害社会公共利益(选项A)；(5)违反法律、行政法规的强制性规定的合同。选项A、B、C均属于无效合同的范畴。37、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为，从()的日历天数计算。A、合同签字日起按投标文件中承诺B、合同签字日起按招标文件中要求C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺D、合同约定的开工日起按招标文件中要求标准答案：C知识点解析：P106一、工期和合同价格。(一)工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因此，我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期概念应为从合同约定的开工日期起按投标文件中承诺的天数。38、设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足()的需要。A、控制概算B、编制招标文件C、施工图设计D、非标准设备制作标准答案：A知识点解析：P93(4)设计深度要求。方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。39、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应()。A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容标准答案：B知识点解析：暂无解析40、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由()。A、业主额外支付B、工程师承担C、承包商自行承担D、业主与承包商协商补偿标准答案：C知识点解析：暂无解析41、企业法人分立、合并，它的权利和义务由()享有和承担。A、原企业法人B、变更后的企业