建设工程勘察合同范本

建设工程勘察合同范本合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“勘察方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容1.1勘察项目的名称：__________1.2勘察项目的地点：__________1.3勘察项目的范围：__________1.4勘察项目的规模：__________1.5勘察项目的目标：__________二、勘察费用2.1勘察费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2勘察费用支付方式：（1）甲方支付勘察费用的30%作为预付款，乙方收到预付款后开始进行勘察工作。（2）勘察工作完成后，甲方支付勘察费用的60%。（3）剩余的10%作为质量保证金，在勘察成果资料交付并经过甲方验收合格后支付。三、勘察期限3.1乙方应在合同签订后的__________天内完成勘察工作。3.2勘察工作延期：（1）如因甲方原因导致勘察工作延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的额外费用。（2）如因乙方原因导致勘察工作延期，乙方应承担相应的违约责任。四、勘察成果资料4.1乙方应按照甲方的要求，提交完整的勘察成果资料，包括：__________。4.2勘察成果资料的交付时间：__________。4.3勘察成果资料的质量保证：乙方保证勘察成果资料的真实性、准确性、完整性和合法性。如因勘察成果资料的质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。五、保密条款5.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未能按照约定时间完成勘察工作，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：勘察费用的1%乘以逾期天数。七、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2合同附件：__________。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________第一篇范文：合同编号：__________第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“勘察方”）：__________第三方主体（以下简称“质监方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，委托方、勘察方与质监方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就委托方委托勘察方进行建设工程勘察事宜，经友好协商，达成以下协议：一、勘察内容1.1勘察项目的名称：__________1.2勘察项目的地点：__________1.3勘察项目的范围：__________1.4勘察项目的规模：__________1.5勘察项目的目标：__________二、勘察费用与支付2.1勘察费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2勘察费用支付方式：（1）委托方支付勘察费用的30%作为预付款，勘察方收到预付款后开始进行勘察工作。（2）勘察工作完成后，委托方支付勘察费用的60%。（3）剩余的10%作为质量保证金，在勘察成果资料交付并经过质监方验收合格后支付。三、勘察期限3.1勘察方应在合同签订后的__________天内完成勘察工作。3.2勘察工作延期：（1）如因委托方原因导致勘察工作延期，勘察方有权要求委托方支付延期期间的额外费用。（2）如因勘察方原因导致勘察工作延期，勘察方应承担相应的违约责任。四、勘察成果资料4.1勘察方应按照委托方的要求，提交完整的勘察成果资料，包括：__________。4.2勘察成果资料的交付时间：__________。4.3勘察成果资料的质量保证：勘察方保证勘察成果资料的真实性、准确性、完整性和合法性。如因勘察成果资料的质量问题导致委托方损失，勘察方应承担相应的赔偿责任。五、甲方权益保障5.1委托方享有勘察成果资料的使用权、复制权、发行权、出租权、信息网络传播权等。5.2委托方有权对勘察方的勘察过程进行监督、检查，以确保勘察工作符合合同约定。5.3委托方在合同履行过程中所获悉的勘察方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。六、乙方的违约及限制条款6.1勘察方如未能按照约定时间完成勘察工作，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：勘察费用的1%乘以逾期天数。6.2勘察方如违反合同约定的质量标准，应承担相应的赔偿责任。6.3勘察方在合同履行过程中，不得未经委托方同意将合同项下的权利义务转让给第三方。七、质监方的职责与权益7.1质监方负责对勘察方的勘察工作进行质量监督，确保勘察质量符合国家标准和合同约定。7.2质监方应在勘察工作完成后对勘察成果资料进行验收，如验收不合格，有权要求勘察方进行整改。7.3质监方对勘察过程中的相关信息负有保密义务，不得泄露给第三方。八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自三方签字盖章之日起生效，一式三份，委托方、勘察方与质监方各执一份。9.2合同附件：__________。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________第三方主体介入的意义和目的在于，通过对勘察过程的监督和质量把控，确保勘察工作符合国家标准和合同约定，从而保障甲方的权益。同时，第三方主体的介入也有利于规范勘察方的行为，提高勘察质量，降低合同履行风险。甲方为主导的目的和意义在于，通过明确甲方的权益保障和违约责任，确保勘察工作按照甲方的要求进行，满足甲方的需求。同时，甲方为主导也有利于维护甲方的合法权益，第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：__________甲方（以下简称“委托方”）：__________乙方（以下简称“设计方”）：__________第三方主体（以下简称“审查方”）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，委托方、设计方与审查方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就委托方委托设计方进行建设工程设计事宜，经友好协商，达成以下协议：一、设计内容1.1设计项目的名称：__________1.2设计项目的地点：__________1.3设计项目的范围：__________1.4设计项目的规模：__________1.5设计项目的目标：__________二、设计费用与支付2.1设计费用总额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2设计费用支付方式：（1）委托方支付设计费用的30%作为预付款，设计方收到预付款后开始进行设计工作。（2）设计工作完成后，委托方支付设计费用的60%。（3）剩余的10%作为质量保证金，在设计成果资料交付并经过审查方验收合格后支付。三、设计期限3.1设计方应在合同签订后的__________天内完成设计工作。3.2设计工作延期：（1）如因委托方原因导致设计工作延期，设计方有权要求委托方支付延期期间的额外费用。（2）如因设计方原因导致设计工作延期，设计方应承担相应的违约责任。四、设计成果资料4.1设计方应按照委托方的要求，提交完整的设计成果资料，包括：__________。4.2设计成果资料的交付时间：__________。4.3设计成果资料的质量保证：设计方保证设计成果资料的真实性、准确性、完整性和合法性。如因设计成果资料的质量问题导致委托方损失，设计方应承担相应的赔偿责任。五、乙方权益保障5.1设计方享有设计成果资料的著作权，未经设计方书面同意，委托方不得擅自使用、复制、转让或以其他方式利用设计成果资料。5.2设计方有权对委托方的委托要求进行审核，以确保设计工作符合合同约定和行业标准。5.3设计方在合同履行过程中所获悉的委托方的商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。六、甲方的违约及限制条款6.1委托方如未能按照约定时间支付设计费用，应按照逾期天数向设计方支付违约金，违约金计算方式为：设计费用的1%乘以逾期天数。6.2委托方如违反合同约定的质量标准，应承担相应的赔偿责任。6.3委托方在合同履行过程中，不得未经设计方同意将合同项下的权利义务转让给第三方。七、审查方的职责与权益7.1审查方负责对设计方的设计工作进行审查，确保设计质量符合国家标准和合同约定。7.2审查方应在设计工作完成后对设计成果资料进行验收，如验收不合格，有权要求设计方进行整改。7.3审查方对设计过程中的相关信息负有保密义务，不得泄露给第三方。八、争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1合同自三方签字盖章之日起生效，一式三份，委托方、设计方与审查方各执一份。9.2合同附件：__________。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________代表（签名）