下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
总包服务合同文本合同编号:__________地址:联系人:联系电话:地址:联系人:联系电话:第一条服务内容1.1本项目总包服务包括:(1)________;(2)________;(3)________;(4)________;(5)________。1.2受托方应按照委托方的要求和国家相关法律法规的规定,完成本项目总包服务。第二条服务期限2.1本项目的服务期限为:自双方签订本合同之日起至________日止。2.2服务期限内,受托方应全面履行本合同约定的义务。第三条服务质量3.1受托方应按照委托方的要求和国家相关法律法规的规定,保证本项目的质量符合________标准。3.2受托方应按照约定的时间节点和进度要求,完成本项目的总包服务。第四条费用及支付4.1本项目的总包服务费用为人民币________元(大写:________元整)。4.2委托方应按照本合同约定的付款节点和金额,向受托方支付服务费用。4.3受托方提供服务过程中,如需额外费用,应提前向委托方提出,并由双方协商确定。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行或者造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,违约金为本项目总包服务费用的________%。5.2受托方未按照约定时间节点和进度要求完成本项目总包服务的,应按照逾期天数向委托方支付违约金,违约金为本项目总包服务费用的________%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份,双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(委托方):乙方(受托方):签订日期:________年________月________日一、附件列表:1.项目方案书2.设计图纸3.工程量清单4.材料设备清单5.施工组织设计6.安全生产措施7.质量保证措施8.支付凭证9.验收报告10.其他与本项目相关的文件和资料二、违约行为及认定:1.委托方未按约定时间支付服务费用,视为违约。2.受托方未按约定时间节点和进度要求完成总包服务,视为违约。3.受托方提供的服务质量不符合约定标准,视为违约。4.双方未履行友好协商解决争议的义务,视为违约。5.双方未履行补充协议的约定,视为违约。三、法律名词及解释:1.总包服务:指受托方按照委托方的要求,提供项目建设的整体服务,包括施工、材料设备采购、施工监理等。2.违约金:指一方违反合同约定,需向对方支付的违约赔偿金。3.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径予以解决。4.补充协议:指为本合同未尽事宜,双方另行签订的协议,具有同等法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到支付问题:及时与委托方沟通,提供相关支付凭证,确保服务费用按时支付。2.遇到进度延误:分析原因,调整施工计划,增加人力资源,确保按约定时间节点完成总包服务。3.遇到质量问题:立即整改,追究责任,确保服务质量符合约定标准。4.遇到争议:进行友好协商,协商不成的,可采取调解、仲裁或诉讼等方式解决。五、所有应用场景:1.适用于各类建设项目的基础设施建设。2.适用于房屋建筑、土木
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 4.1权利保障 于法有据同步课件 2024-2025学年高中政治统编版选择性必修二法律与生活
- 2024-2025学年初中信息技术(信息科技)八年级上册甘教版教学设计合集
- 湖北省安陆第一中学2024-2025学年高三年级十三校第二次联考化学试题试卷含解析
- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡 教学设计
- 人教版数学七年级下册 5.1.2 垂线 教案
- 第5单元 19 苏州园林2023-2024学年八年级上册语文高效课堂教学设计
- 《我与地坛》课件+2024-2025学年统编版高中语文必修上册
- 5倍罚款申诉免责协议书范文
- 古诗词诵读《临安春雨初霁》课件+2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册
- 血液一般检测(一)
- 3 公民意味着什么 认识居民身份证(教学设计)-部编版道德与法治六年级上册
- 正确认识我国当前的周边安全形势
- 2024年西北工业大学附中丘成桐少年班初试数学试题真题(含答案详解)
- 2024年奥运会开学第一课全文
- T-CPIA 0056-2024 漂浮式水上光伏发电锚固系统设计规范
- 施工现场三级安全教育试卷(答案)
- 第二课-用心灵接触自然 课件 2024-2025学年苏少版初中美术八年级上册
- 村财务公开实施方案范文(2篇)
- DL-T5394-2021电力工程地下金属构筑物防腐技术导则
- 苏教版三年级数学上册课件《分数的初步认识》
- GB/T 718-2024铸造用生铁
评论
0/150
提交评论