城市行政区景观施工协议

城市行政区景观施工协议合同编号：__________城市行政区景观施工协议第一条项目范围及内容（1）景观绿化工程；（2）景观照明工程；（3）景观铺装工程；（4）景观设施工程；（5）其他相关景观施工内容。1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，完成本项目的设计、施工、验收等全部工作。第二条施工期限2.1本项目的施工期限为____年____个月，自双方签订本协议之日起计算。2.2乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第三条质量标准3.1乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，保证本项目施工质量。3.2乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工要求进行施工，确保工程质量符合设计要求。3.3工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任。质保期限自工程验收合格之日起计算，具体期限双方另行约定。第四条合同价格4.1本项目的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2乙方应按照约定的价格完成本项目施工，如因乙方原因导致工程增减量，双方应按实际发生金额予以调整。第五条付款方式5.1甲方应按照乙方实际完成的工程量，按照约定的付款比例进行付款。5.2甲方付款分为四个阶段，分别为：预付款、进度付款、验收付款和质保金。具体付款比例和付款时间双方另行约定。5.3乙方开具合法的税务发票，甲方按照约定时间支付合同款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定的工期、质量标准完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金。6.2甲方如未按照约定时间支付合同款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金。6.3双方因履行本协议发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本协议签订之日起计算，至协议终止或履行完毕之日止。第八条不可抗力8.1因不可抗力导致一方不能履行或部分履行本协议，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。8.2受影响的一方应尽力克服不可抗力，减少损失，并按照本协议约定的方式履行通知义务。第九条争议解决9.1双方因履行本协议发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2诉讼应在合同签订地或者乙方所在地人民法院提起。第十条其他条款10.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方施工资质证书复印件3.设计图纸及相关技术文件4.施工方案及施工组织设计5.工程验收标准及方法6.付款凭证及合同款项支付明细7.乙方税务发票8.不可抗力证明文件9.友好协商记录10.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成施工，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同款项，属于违约行为。4.双方未按照约定方式解决纠纷，属于违约行为。5.泄露对方商业秘密、技术秘密等，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市行政区景观施工项目的业主。2.乙方：指承担城市行政区景观施工项目的施工单位。3.施工期限：指双方约定的完成本项目施工的时间限制。4.质量标准：指国家相关法律法规和行业标准规定的工程质量要求。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。6.滞纳金：指甲方未按约定时间支付合同款项时，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。7.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。如确需延期，应签订补充协议。2.质量问题：乙方应严格按照设计要求和施工标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应承担修复责任。3.付款纠纷：双方应按照约定支付合同款项，如有分歧，可通过友好协商解决，必要时可寻求法律途径。4.保密泄露：双方应严格遵守保密条款，如有泄露，违约方应承担相应责任。5.不可抗力事件：双方应按照约定处理不可抗力事件，减少损失，并签订补充协议。五、所有应用场景：1.城市行政区景观施工项目2.双方为合同主体，甲方为业主，乙方为施工单位3.