大型公园地下停车场强夯施工合同

大型公园地下停车场强夯施工合同合同编号：__________地址：____________________联系电话：________________地址：____________________联系电话：________________鉴于业主拥有位于__________（地址）的大型公园，并计划在此地进行地下停车场强夯施工。业主拟将该工程委托给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，协商一致，签订本合同。第一条工程内容（1）施工前的地质勘察与分析；（2）根据勘察结果制定合理的施工方案；（3）强夯施工所需设备的采购、运输及安装；（4）按照施工方案进行施工，确保工程质量；（5）施工过程中的质量监控与验收；（6）施工后的工程结算及售后服务。1.2乙方应按照本合同约定的施工方案和质量标准完成施工任务。第二条工程质量2.1乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量符合设计要求和验收标准。2.2乙方应严格按照施工方案进行施工，确保施工过程中的安全、环保和质量。2.3乙方应在其网站上公布工程进度，接受业主及相关部门的监督。第三条工程进度3.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。具体工期如下：（1）施工准备阶段：自合同签订之日起至施工前完成；（2）施工阶段：自施工准备阶段结束之日起至工程竣工验收合格之日止。3.2乙方应确保工程关键节点按时完成，如因乙方原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。第四条合同价格4.1本工程合同总价为人民币________元（大写：_________________________元整），包括施工费、设备费、材料费、人工费、管理费、利润等。4.2乙方应按照合同约定的价格提供服务，不得以任何形式增加费用。如因工程变更导致费用增加，需双方协商确定。第五条付款方式5.1本工程付款分为三个阶段，具体付款比例和时间如下：（1）施工前付款：合同签订后____个工作日内，业主支付合同总价款的____%；（2）工程进度付款：按工程进度分阶段支付，具体付款比例和时间由双方协商确定；（3）工程竣工验收合格后付款：扣除已支付的款项，业主支付合同总价款的剩余部分。5.2乙方应提供合法、有效的发票，业主按付款比例支付相应款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工任务，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按合同约定支付违约金；（2）支付因违约导致的业主损失赔偿金；（3）承担因违约产生的额外费用。6.2业主如未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）支付违约金；（2）支付因违约导致的乙方损失赔偿金；（3）承担因违约产生的额外费用。第七条争议解决7.1本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且双方结算完毕之日终止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.地质勘察报告2.施工方案3.施工图纸4.设备清单5.材料清单6.人工费用明细7.管理费用明细8.工程进度报告9.工程验收报告10.发票及相关财务凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，认定为违约。2.乙方未按照合同约定的质量标准完成施工，认定为违约。3.乙方未按照合同约定的安全要求完成施工，认定为违约。4.业主未按照合同约定支付款项，认定为违约。5.双方未按照合同约定履行其他义务，认定为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有大型公园并计划进行地下停车场强夯施工的业主。2.乙方：指承担大型公园地下停车场强夯施工任务的施工方。3.地质勘察：指对施工地点的地质情况进行调查、测试和分析的过程。4.强夯施工：指利用强夯设备对施工地点进行地基处理的方法。5.工程质量：指工程符合设计要求、国家标准和验收标准的状态。6.工期：指合同约定的完成施工任务的时间。7.违约金：指一方未履行合同义务时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工进度延误解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配人力、物力资源，确保工程按时完成。2.问题：工程质量不符合标准解决办法：乙方应立即整改，重新施工，直至工程质量符合标准。3.问题：业主支付款项延误解决办法：双方协商解决付款问题，必要时可依法采取措施追讨欠款。4.问题：合同争议解决办法：协商解决，协商不成的