工程分包瓦工合同书范本_第1页
工程分包瓦工合同书范本_第2页
工程分包瓦工合同书范本_第3页
工程分包瓦工合同书范本_第4页
工程分包瓦工合同书范本_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

工程分包瓦工合同书范本合同编号:__________合同各方:甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方为实施某项工程,需要将该工程的瓦工分包给乙方,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经协商一致,就乙方向甲方提供瓦工服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:(填写工程名称)1.2工程地点:(填写工程地点)1.3工程内容:(填写工程内容)1.4工程量:(填写工程量)1.5工程质量标准:(填写工程质量标准)二、分包范围2.1乙方负责按照甲方的要求,完成工程中的瓦工施工任务。2.2乙方应按照甲方的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。2.3乙方应遵守施工现场的安全生产规定,确保施工安全。2.4乙方应负责瓦工施工过程中的材料供应和质量控制。三、合同价格及支付3.1乙方向甲方提供的瓦工服务费用为人民币(大写):________元整(小写):________元。3.2甲方支付乙方工程款的方式如下:(1)甲方在合同签订后____日内支付乙方工程款的____%;(2)工程验收合格后,甲方支付乙方工程款的____%;(3)剩余的工程款在保修期满后____日内支付。3.3乙方应按照甲方的要求,提供合法的发票。四、工程验收及保修4.1工程验收按照甲方的验收标准进行,乙方应保证工程质量符合验收标准。4.2工程验收合格后,乙方应按照甲方的要求进行保修,保修期限为____年。4.3保修期内,乙方应负责维修或更换因施工原因造成的质量问题。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成施工任务的,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付工程款的,乙方有权解除合同,并要求甲方支付违约金。5.3因乙方原因导致工程质量不符合约定的,乙方应承担修复费用和甲方因此遭受的损失。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:________年____月____日合同编号:__________分包工程合同书根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就分包方将其拥有的【工程名称】分包给总包方,明确双方的权利义务,经协商一致,订立本合同。一、工程概况1.1工程名称:【工程名称】1.2工程地点:【工程地点】1.3工程内容:【工程内容】1.4工程规模:【工程规模】1.5工程总价:【工程总价】二、合同范围与分包内容2.1分包方将其拥有的【工程名称】分包给总包方,分包内容具体如下:(1)【分包内容1】(2)【分包内容2】(3)【分包内容3】……2.2分包方应按照总包方的要求,提供与分包工程相关的施工图纸、技术资料、施工方案等,并负责对分包工程的施工质量、安全、进度等方面的全面管理。2.3总包方应按照分包合同的约定,向分包方支付分包工程价款,并负责提供施工场地、临时设施、施工用水、用电等基础设施。三、合同价格与支付3.1双方确认,分包工程的总价为【工程总价】(大写:【工程总价】元整(小写:【工程总价】元)。3.2总包方应在本合同签订后的7个工作日内,向分包方支付分包工程总价款的30%作为预付款。3.3剩余的70%工程款,按照双方约定的进度节点支付。具体支付时间及比例如下:(1)【进度节点1】:支付比例【比例】(2)【进度节点2】:支付比例【比例】(3)【进度节点3】:支付比例【比例】……3.4分包方应开具合法、有效的税务发票,总包方按照税务规定支付相关税费。四、施工期限4.1分包方应按照总包方的要求,保证分包工程的施工期限,确保工程按时完工。4.2因分包方原因导致工程延期,分包方应承担相应的违约责任。五、施工质量与标准5.1分包方应按照相关法律法规、国家标准、行业标准及总包方的要求,保证分包工程的施工质量。5.2分包方应严格按照施工图纸、技术资料、施工方案等进行施工,确保工程质量符合规定。5.3总包方有权对分包工程的施工质量进行监督检查,分包方应予以配合。六、安全生产与环保6.1分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规,建立健全安全生产管理制度,确保施工过程中的安全生产。6.2分包方应做好施工现场的环保工作,严格按照国家环保法规和总包方的要求,做好施工现场的清洁、卫生工作。6.3因分包方原因导致安全事故或环境污染,分包方应承担相应的法律责任。七、违约责任7.1双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务,如一方违约,应承担违约责任。7.2分包方如未按约定完成工程,应支付违约金,违约金为分包工程总价款的【比例】。7.3总包方如未按约定支付工程款,应支付违约金,违约金为应支付工程款的双倍。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至分包工程验收合格且分包工程价款支付完毕之日终止。甲方(分包方):__________乙方(总包方):__________签订日期:【签订日期】一、附件列表:1.工程图纸2.施工方案3.材料供应清单4.工程验收标准5.保修条款6.违约金计算公式7.法律法规依据二、违约行为及认定:1.乙方未按照约定完成施工任务的,属于违约行为。2.甲方未按照约定支付工程款的,属于违约行为。3.乙方未按照甲方要求进行保修或更换质量问题的,属于违约行为。4.因乙方原因导致工程质量不符合约定的,属于违约行为。三、法律名词及解释:1.合同法:是指调整平等主体之间合同关系的一系列法律规范。2.分包:是指总包商将其所承包的工程中的一部分工作交给其他承包商完成。3.瓦工:指从事砌筑、抹灰、防水等工作的建筑工人。4.违约金:是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,应当向对方支付的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应加强施工组织,合理调配人力、物力,确保工程按期完成。2.工程质量问题:乙方应严格把控施工质量,发现问题及时整改。3.付款争议:双方可协商确定付款节点和金额,如有争议可寻求法律途径解决。4.变更工程:双方可签订补充协议,明确变更内容、工程量和价款。五、所有应用场景:1.建筑工程施工分包合同中,瓦工工程分包。2.装修工程施工中,瓦工施工分包。3.城市基础设施建设中,瓦工工程分包。4.农村建设中,房屋建设瓦工工程分包。5.任何需要进行瓦工施工的工程项目。合同编号:__________分包合同书鉴于:2.业主将主合同中约定的部分工程分包给分包商施工;3.分包商愿意承担上述分包工程;为确保分包工程的顺利进行,明确双方的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定,经双方协商一致,特订立本合同。一、分包工程内容及范围1.1本合同分包工程的名称为:__________;1.2本合同分包工程的范围包括:__________;1.3本合同分包工程的工程量:__________;1.4本合同分包工程的工期:自__________之日起至__________日止。二、质量标准2.1分包商应按照主合同及本合同约定的质量标准进行施工,确保分包工程质量达到:__________。2.2分包商应严格按照国家及行业有关标准、规范进行施工,确保分包工程的安全、环保、节能要求。三、合同价格及支付3.1本合同分包工程的合同总价为:__________元(大写:_________________________元整)。(1)分包商完成分包工程进度达到__________%时,业主支付分包工程进度款__________%;(2)分包工程验收合格后,业主支付分包工程尾款__________%。3.3分包商应开具合法、有效的税务发票,业主按约定时间支付分包工程款项。四、工期及进度4.1分包商应按照本合同约定的工期完成分包工程。如分包商原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。4.2分包商应按照业主及施工总承包单位的要求,配合做好施工协调、现场管理等工作,确保分包工程顺利进行。五、安全生产及环保5.1分包商应严格按照国家及行业有关安全生产的法律、法规、标准和规范的要求进行施工,确保施工过程中的安全生产。5.2分包商应做好施工现场的环保、节能工作,严格按照国家及地方有关环保、节能的法律、法规、标准和规范执行。六、违约责任6.1分包商如违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向业主支付违约金,违约金计算方式为:__________。6.2业主如违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,向分包商支付违约金,违约金计算方式为:__________。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至分包工程验收合格且分包工程款项支付完毕之日起终止。8.2本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(签字/盖章):__________日期:__________乙方(签字/盖章):__________日期:__________一、附件列表:1.分包工程合同书2.工程图纸3.技术资料4.施工方案5.安全生产管理制度6.环保措施方案7.税务发票8.工程进度计划9.工程质量标准10.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.分包方未按约定完成工程:根据合同约定,分包方未按照约定的时间、质量、标准完成分包工程的行为。2.分包方未按约定支付工程款:根据合同约定,分包方未按照约定的时间、比例支付工程款的行为。3.总包方未按约定提供施工条件:根据合同约定,总包方未按照约定的时间、标准提供施工场地、临时设施、施工用水、用电等基础设施的行为。4.未遵守安全生产规定:根据国家法律法规及合同约定,分包方未建立安全生产管理制度,或未按照施工方案进行施工,导致安全事故的行为。5.未遵守环保规定:根据国家法律法规及合同约定,分包方未做好施工现场的环保工作,导致环境污染的行为。三、法律名词及解释:1.分包方:指承担分包工程的单位或个人。2.总包方:指承担总包工程的单位或个人。3.分包工程:指总包工程中,分包方负责实施的部分。4.工程总价:指分包工程的总费用。5.违约金:指一方违反合同约定,应向另一方支付的赔偿金。6.安全生产:指在施工过程中,采取措施保障人员安全、设备安全、工程安全的行为。7.环保:指在施工过程中,遵守国家环保法规,保护环境的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:分包方应与总包方沟通,制定合理的施工计划,确保工程按时完工。2.工程质量问题:分包方应严格按照施工图纸、技术资料、施工方案等进行施工,发现问题及时整改。3.工程款支付纠纷:双方应按照合同约定的比例和时间进行支付,如有争议,可协商解决或诉诸法律。4.安全生产事故:分包方应严格遵守国家的安全生产法律法规,发生事故及时报告并采取措施。5.环保问题:分包方应严格按照国家环保法规和总包方的要求,做好施工现场的环保工作。五、所有应用场景:本合同适用于各类建筑工程中的瓦工分包工程,包括但不限于住宅楼、办公楼、商业综合体等建筑的瓦工施工。在签订合同时,双方应仔细阅读合同内容,明确各自的权利义务,确保合同的顺利履行。一、附件列表:1.《建设工程施工合同》(主合同)2.分包工程设计图纸及技术要求3.分包工程预算书4.分包工程施工组织设计5.分包工程安全生产及环保措施方案6.分包工程质量保证措施及验收标准7.分包工程进度计划及时间表8.分包工程款项支付凭证9.税务发票及相关税务文件10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定:1.分包商未能按照约定时间完成分包工程,或工程质量不符合约定标准的,视为违约。2.分包商未能按照约定标准进行安全生产、环保措施,或未按照国家及行业相关法律法规施工,视为违约。3.业主未能按照约定时间支付分包工程款项,或未提供施工所需的协调、管理等服务,视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方,负责工程的投资、组织、管理和监督。2.乙方:指合同中的分包商方,负责分包工程的施工、管理、协调等工作。3.分包工程:指主合同中约定的,由业主方分包给乙方施工的部分工程。4.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。5.安全生产:指在施工过程中,采取一系列措施保证人员安全、设备完好、工程质量不受影响。6.环保:指在施工过程中,遵守国家及地方环保法规,保护环境,防止污染。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:分包商应加强施工组织,合理调配人力、物力资源,确保工程进度。如遇不可抗力因素导致工程延误,双方可协商调整工期。2.工程质量问题:分包商应严格按照设计图纸、技术要求及施工规范进行施工,确保工

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论