护坡施工合同模板(2024版)

护坡施工合同模板(2024版)合同编号：__________护坡施工合同模板（2024版）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规的规定，经双方友好协商，就甲方护坡施工项目达成一致，签订本合同，并共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________护坡施工项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________日。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：__________。3.3甲方应当按照约定的工期支付合同价款。如因甲方原因导致工程延期，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：__________。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量标准：__________。4.3工程验收：__________。第五条付款方式（1）进度付款：按照工程进度，甲方支付已完工程价款的__________%。（2）竣工付款：工程验收合格后，甲方支付剩余工程价款。5.2乙方应当按照约定的时间和方式向甲方提供合法、有效的发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付工程价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方因履行合同发生纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1乙方应按照甲方要求，对施工人员进行安全生产培训，确保施工安全。8.2乙方应承担施工期间的环境保护责任，确保施工过程中不对周边环境造成污染。8.3乙方应遵守国家有关法律法规，不得进行非法施工。8.4甲方应提供乙方施工所需的现场条件，包括但不限于：施工场地、临时设施、施工用水、用电等。8.5双方应共同维护工程项目的合法权益，不得擅自转让、出租、抵押合同项下的权利义务。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同生效后，双方应严格履行合同约定的义务。9.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.护坡施工项目设计图纸

2.施工方案和施工组织设计

3.施工合同专用条款

4.施工合同通用条款

5.工程量清单

6.材料及设备采购清单

7.施工进度计划

8.安全生产管理协议

9.环境保护协议

10.授权委托书

11.双方公司资质证明文件

12.施工人员名单及资质证明

13.保险证明文件

14.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。

2.甲方未按照约定时间支付工程价款，视为违约。

3.乙方施工质量不符合约定标准，视为违约。

4.乙方未按照甲方要求进行安全生产培训，视为违约。

5.乙方未承担施工期间的环境保护责任，视为违约。

6.乙方违反国家有关法律法规进行非法施工，视为违约。

7.双方擅自转让、出租、抵押合同项下的权利义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的护坡施工项目的委托方。

2.乙方：指合同中约定的护坡施工项目的承包方。

3.合同价款：指双方约定的完成护坡施工项目后，乙方应得的报酬。

4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。

5.工程验收：指双方按照约定标准对完成的护坡施工项目进行的检查、评定和确认。

6.施工进度：指乙方按照合同约定完成护坡施工项目的时间安排。

7.安全生产：指在施工过程中，乙方应采取的措施以确保施工人员的人身安全和工程安全。

8.环境保护：指在施工过程中，乙方应采取的措施以减少对周边环境的污染和损害。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定计算违约金，并根据实际情况调整施工计划。2.施工质量问题：

解决办法：要求乙方按照约定标准重新施工，直至符合要求。3.付款延误：

解决办法：按照合同约定计算违约金，并要求甲方及时支付工程价款。4.安全事故：

解决办法：立即启动应急预案，及时报告相关部门，并采取措施防止类似事故再次发生。5.环境保护问题：

解决办法：要求乙方采取措施减少污染，违反规定的，依法承担相应责任。6.合同争议：

解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类护坡施工项目，包括土方工程、石方工程、混凝