新建物流园区建设工程施工招标合同

新建物流园区建设工程施工招标合同《篇一》合同编号：新建物流园区建设工程施工招标合同甲方：新建物流园区开发有限公司乙方：中标施工单位鉴于甲方为新建物流园区建设工程（以下简称“本项目”）的业主，并依法公开招标，乙方依法参加投标并中标，现双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方本工程的施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1本工程位于__________，占地面积约为__________平方米，主要包括：物流仓储区、配送区、办公区、生活区等建筑及相关配套设施。1.2工程总投资约为__________元人民币，其中建筑安装工程费用为__________元人民币。1.3工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）及国家、行业和地方的相关规定。第二条合同范围与内容2.1乙方承担本工程的施工总承包，包括但不限于土建、安装、装修、绿化、市政配套设施等全部施工内容。2.2乙方应按照甲方的施工图纸、技术规范和标准要求，完成本工程的施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为__________元人民币，其中包括：工程成本、利润、税金、措施费、规费等。3.2甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%；（4）剩余款项在保修期满后七个工作日内支付。3.3乙方应开具合法的税务发票，甲方按国家税收政策规定支付相关税费。4.1本工程计划开工日期为__________年__________月__________日，计划竣工日期为__________年__________月__________日。4.2乙方应保证工程按期完工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定追究乙方的违约责任。第五条质量与保修5.1乙方应严格按照国家、行业和地方的相关规定，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。5.2工程验收合格后，乙方应按约定保修期内承担工程的保修责任。第六条违约行为及认定6.1乙方未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额按合同约定执行。6.2甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，具体金额按合同约定执行。6.3双方在履行合同过程中，如有违约行为，应按照国家法律法规和合同约定承担相应的法律责任。第七条法律名词及解释7.1本合同所称“甲方”是指新建物流园区开发有限公司。7.2本合同所称“乙方”是指中标施工单位。7.3本合同所称“工程”是指新建物流园区建设工程。7.4本合同所称“合同总价款”是指本工程的总造价。7.5本合同所称“违约金”是指因违约行为所产生的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、修改与解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保修期满之日终止。9.2本合同的修改、解除必须经双方协商一致，并书面确认。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：新建物流园区开发有限公司乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日施工图纸及技术规范工程量清单施工组织《篇二》合同编号：新建物流园区建设工程施工招标合同甲方：新建物流园区开发有限公司乙方：中标施工单位第三方：监理机构鉴于甲方为新建物流园区建设工程（以下简称“本项目”）的业主，并依法公开招标，乙方依法参加投标并中标，为确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，甲方聘请第三方监理机构对乙方施工过程进行监督管理。现甲乙三方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方本工程的施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1本工程位于__________，占地面积约为__________平方米，主要包括：物流仓储区、配送区、办公区、生活区等建筑及相关配套设施。1.2工程总投资约为__________元人民币，其中建筑安装工程费用为__________元人民币。1.3工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）及国家、行业和地方的相关规定。第二条第三方监理机构的职责与权益2.1第三方监理机构应按照甲方的要求，对乙方的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于施工质量、安全、进度、投资控制等方面。2.2第三方监理机构应制定详细的监理计划和监理报告，并向甲方报告监理情况。2.3第三方监理机构有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方按照合同约定和国家相关法规进行整改。2.4第三方监理机构有权对乙方的工程款支付提出建议，以确保工程质量和进度。2.5第三方监理机构应向甲方支付监理费用，具体金额在另行签订的监理合同中约定。第三条乙方的义务与限制3.1乙方应严格按照国家、行业和地方的相关规定，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。3.2乙方应接受第三方监理机构的监督管理，并按照监理机构的建议进行整改。3.3乙方应按合同约定和国家相关法规进行施工，确保工程安全，防止安全事故的发生。3.4乙方应按合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程，并保证工程投资控制目标的实现。3.5乙方应支付第三方监理机构提出的合理监理费用。第四条甲方的权利与义务4.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照合同约定和国家相关法规进行施工。4.2甲方有权根据工程进度和质量情况，支付或暂缓支付乙方工程款。4.3甲方应按照合同约定和国家相关法规，支付第三方监理机构的监理费用。4.4甲方应协助第三方监理机构进行监理工作，并必要的资料和条件。第五条违约行为及认定5.1乙方未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额按合同约定执行。5.2乙方未能按照第三方监理机构的建议进行整改，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额按合同约定执行。5.3甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，具体金额按合同约定执行。5.4第三方监理机构未能按照甲方的要求进行监理，甲方有权要求第三方支付违约金，具体金额按监理合同约定执行。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、修改与解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的保修期满之日终止。7.2本合同的修改、解除必须经三方协商一致，并书面确认。第八条其他约定8.1本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.2本合同一式三份，甲乙三方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：新建物流园区开发有限公司乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日施工图纸及技术规范工程量清单监理计划及监理报告第三方监理机构的介入，旨在确保工程质量和进度，同时增加甲方的权益保障。甲方《篇三》合同编号：新建物流园区建设工程施工招标合同甲方：新建物流园区开发有限公司乙方：中标施工单位第三方：技术咨询服务机构鉴于甲方为新建物流园区建设工程（以下简称“本项目”）的业主，并依法公开招标，乙方依法参加投标并中标，为确保工程质量、安全、进度和投资控制目标的实现，甲方聘请第三方技术咨询服务机构为乙方技术支持和咨询服务。现甲乙三方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方本工程的施工服务事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1本工程位于__________，占地面积约为__________平方米，主要包括：物流仓储区、配送区、办公区、生活区等建筑及相关配套设施。1.2工程总投资约为__________元人民币，其中建筑安装工程费用为__________元人民币。1.3工程质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-20xx）及国家、行业和地方的相关规定。第二条技术咨询服务机构的责任与权益2.1第三方技术咨询服务机构应按照乙方的要求，为乙方技术支持和咨询服务，包括但不限于施工方案优化、技术难题攻关、新材料和新工艺应用等方面。2.2第三方技术咨询服务机构应制定详细的技术支持和服务计划，并向乙方报告技术服务情况。2.3第三方技术咨询服务机构有权对乙方的施工过程进行现场检查，并技术指导，以确保工程质量和进度。2.4第三方技术咨询服务机构有权对乙方的工程款支付提出建议，以确保工程质量和进度。2.5第三方技术咨询服务机构应向乙方支付技术咨询和服务费用，具体金额在另行签订的技术咨询和服务合同中约定。第三条乙方的义务与权利3.1乙方应严格按照国家、行业和地方的相关规定，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应责任。3.2乙方应接受第三方技术咨询服务机构的技术支持和咨询服务，并按照技术咨询服务机构的建议进行整改。3.3乙方应按合同约定和国家相关法规进行施工，确保工程安全，防止安全事故的发生。3.4乙方应按合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程，并保证工程投资控制目标的实现。3.5乙方有权根据工程实际情况，拒绝第三方技术咨询服务机构提出的不合理建议。第四条甲方的义务与限制4.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照合同约定和国家相关法规进行施工。4.2甲方应按照合同约定和国家相关法规，支付第三方技术咨询服务机构的技术咨询和服务费用。4.3甲方应协助第三方技术咨询服务机构进行技术支持和咨询服务工作，并必要的资料和条件。第五条违约行为及认定5.1乙方未能按照合同约定的工期、质量、安全等要求完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额按合同约定执行。5.2乙方未能按照第三方技术咨询服务机构的技术支持和服务建议进行整改，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额按合同约定执行。5.3甲方未能按照合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付滞纳金，具体金额按合同约定执行。5.4第三方技术咨询服务机构未能按照乙方的要求技术支持和咨询服务，甲方有权要求第三方支付违约金，具体金额按技术咨询和服务合同约定执行。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的生效、修改与解除7.1本合同自双方签字（或盖章