工程保证书格式模板示例

工程保证书格式模板示例合同编号：__________合同各方当事人：营业执照号：__________地址：__________联系电话：__________营业执照号：__________地址：__________联系电话：__________鉴于：1.委托人为某项工程的业主，愿意将该工程的建设和管理工作委托给承包人；2.承包人愿意承担该工程的建设和管理工作，并按照委托人的要求完成工程建设；3.双方为了保证工程的顺利进行，明确双方的权利和义务，特此签订本工程保证书。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程投资估算：__________1.5工程质量标准：__________第二条委托人的权利和义务2.1委托人的权利（1）有权要求承包人按照合同约定完成工程建设；（2）有权对工程建设的过程和结果进行监督、检查和验收；（3）有权要求承包人支付违约金或者赔偿损失；（4）有权解除合同，并追究承包人的法律责任。2.2委托人的义务（1）按照合同约定的时间和方式支付工程款项；（2）提供工程建设所需的场地、水源、电源、道路等基础设施；（3）协助承包人办理工程建设所需的各类手续；（4）不得干涉承包人的正常建设活动。第三条承包人的权利和义务3.1承包人的权利（1）有权要求委托人按照合同约定支付工程款项；（2）有权拒绝委托人的非法要求；（3）有权解除合同，并追究委托人的法律责任。3.2承包人的义务（1）按照合同约定的时间和质量标准完成工程建设；（2）保证工程的安全和环境保护；（3）协助委托人办理工程建设所需的各类手续；（4）工程竣工后，按照委托人的要求进行工程保修。第四条合同的履行4.1双方应当按照合同约定的时间和方式履行各自的权利和义务。4.2双方应当相互配合，共同解决工程建设过程中出现的问题。4.3双方应当遵守国家法律法规，共同维护工程的正常进行。第五条违约责任5.1任何一方违反合同的约定，应当承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2双方违反法律法规，导致工程被迫停工或者失败的，应当依法承担相应的法律责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（委托人）：__________乙方（承包人）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.工程预算书3.工程进度计划4.工程质量标准和要求5.施工图纸和技术说明6.工程保修条款7.工程验收标准和方法8.相关法律法规和规范文件二、违约行为及认定：1.委托人未按约定时间支付工程款项，视为违约。2.承包人未按约定时间完成工程建设，视为违约。3.工程质量不符合约定的标准和要求，视为违约。4.双方违反国家法律法规，导致工程被迫停工或失败，视为违约。三、法律名词及解释：1.工程保证书：为确保工程顺利进行，明确双方权利和义务的书面文件。2.委托人：指承担工程建设的业主或代表业主的单位。3.承包人：指承担工程建设任务的施工单位。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程保修：指承包人在工程竣工后，按照约定对工程进行一定期限的保修服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付问题：双方可设立专门的付款监管账户，确保工程款项的及时支付。2.工程进度延误：双方应共同制定合理的工程进度计划，并严格执行。如有延误，承包人应支付违约金。3.工程质量问题：委托人应加强对工程质量的监督和检查，发现问题及时通知承包人整改。4.法律法规遵守：双方均应遵守国家法律法规，如有违反，应承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.适用于各类工程建设项目的合同履行