2024项目总承包工程施工合同

2024项目总承包工程施工合同合同编号：__________鉴于：2.承包商是一家具备相应资质和能力的工程施工企业，愿意承担项目的施工任务；3.双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同范围与内容1.1本合同范围包括项目的设计、采购、施工、验收、保修等全部工作。1.2承包商应按照本项目的设计文件、技术规范、施工图纸等要求，完成项目的施工任务。第二条合同价格与支付2.1本合同的价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2业主应在合同签订后的七个工作日内，向承包商支付合同价格的10%作为预付款。2.3剩余的90%合同价格，业主应在承包商按照合同约定完成施工任务并通过验收后支付。第三条合同期限与延期3.1本合同的工期为__________个月，自双方签订合同之日起计算。3.2承包商因不可抗力等特殊情况导致无法按时完成施工任务的，可以申请延期。延期时间最长不超过__________个月。3.3承包商未按合同约定的工期完成施工任务的，应按照逾期竣工违约金条款承担违约责任。第四条质量与验收4.1承包商应保证项目的施工质量符合国家相关法律法规、行业标准和本项目的设计文件要求。4.2项目完成后，承包商应按照合同约定组织验收。验收不合格的，承包商应负责整改，直至达到验收标准。4.3业主有权对施工过程进行监督检查，承包商应积极配合并提供必要的便利条件。第五条保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1承包商未按照合同约定完成施工任务的，应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：__________元/天。6.2业主未按照合同约定支付合同价的，应支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________元/天。6.3双方的其他违约行为，按照合同约定和法律法规的规定承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：

1.项目设计文件

2.技术规范

3.施工图纸

4.验收标准

5.逾期竣工违约金计算公式

6.滞纳金计算公式

7.补充协议二、违约行为及认定：

1.承包商未按照合同约定完成施工任务：认定标准为未按照设计文件、技术规范、施工图纸等要求完成施工，或项目验收不合格。

2.业主未按照合同约定支付合同价：认定标准为未在合同约定时间内支付预付款或剩余合同价。

3.双方的其他违约行为：按照合同约定和法律法规的规定进行认定。三、法律名词及解释：

1.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

2.商业秘密：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取保密措施的信息。

3.技术秘密：指不为公众所知悉、具有技术价值并经权利人采取保密措施的技术信息。

4.逾期竣工违约金：指承包商未按照合同约定完成施工任务，应支付的违约金。

5.滞纳金：指业主未按照合同约定支付合同价，应支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：解决办法为承包商与业主协商，制定合理的延期计划，并承担相应的违约责任。

2.施工质量问题：解决办法为承包商按照合同约定整改，直至达到验收标准。

3.合同价支付问题：解决办法为双方协商支付计划，逾期支付的业主承担滞纳金。

4.保密信息泄露：解决办法为违约方承担相应的法律责任，赔偿受损方损失。

5.合同争议解决：解决办法为双方协商解决，协商不成的可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于2024项目的工程施工。

2.适用于业主与具备相应资质和能力的承包商之间的工程施工合同。

3.适用