2024工程施工合同协议书范本

2024精选工程施工合同协议书范本合同编号：__________甲方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________乙方：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________鉴于甲方为建设工程项目业主，乙方为具备相关资质的工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就乙方向甲方提供的工程施工服务，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、工程期限2.1本工程的开工日期为：__________2.2本工程的竣工日期为：__________2.3乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延期，应提前向甲方申请，经甲方批准后方可延期。三、工程质量3.1乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和工程技术标准进行施工，确保工程质量。3.2乙方应严格按照国家关于建筑工程质量安全的规定和标准进行施工，确保工程安全。3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工、整改，直至验收合格。四、工程造价及支付4.1本工程的造价为：__________元（大写：__________元整）。4.2甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款。4.3乙方完成工程后，甲方应按照验收结果支付尾款。五、施工材料5.1乙方应按照甲乙双方确认的施工材料品牌、型号和质量要求采购施工材料。5.2乙方应对施工材料的真实性、合法性负责，不得使用假冒伪劣、不合格的材料。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的__________%。6.2甲方未按照合同约定支付工程款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付工程款的__________%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：

1.工程施工图纸

2.施工方案

3.工程技术标准

4.施工材料品牌、型号及质量要求清单

5.工程验收标准

6.工程付款节点及比例协议

7.违约金计算公式

8.滞纳金计算公式二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。

2.甲方未按照合同约定支付工程款，视为违约。

3.乙方使用假冒伪劣、不合格的材料，视为违约。

4.乙方未按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和工程技术标准进行施工，视为违约。

5.工程验收不合格，乙方未按要求无偿返工、整改，视为违约。三、法律名词及解释：

1.工程施工合同：是指甲方为完成某一工程，与乙方签订的明确双方权利义务关系的协议。

2.工程质量：指工程符合国家关于建筑工程质量安全的规定和标准的情况。

3.工程安全：指工程施工过程中，人员安全和工程本身安全的情况。

4.违约金：是指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的赔偿金。

5.滞纳金：是指甲方未按照合同约定支付工程款，应向乙方支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的工程进度计划，并采取措施保证工程进度。

2.工程质量问题：乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、施工方案和工程技术标准进行施工，发现问题及时整改。

3.工程款支付问题：甲方应按照合同约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款，如有疑问，应及时与乙方沟通。

4.施工材料问题：乙方应按照甲乙双方确认的施工材料品牌、型号和质量要求采购施工材料，发现问题及时更换。五、所有应用场景：

1.甲方为建设工程项目业主，乙方为具备相关资质的工程施工单位。

2.适用于各类建筑工程施工项目，如房屋建筑、基础设施建设等。

3.用于明确甲