建设工程施工转包合同范本范本(2024版)

建设工程施工转包合同范本范本(2024版)合同编号：__________合同各方：甲方（转包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系人：__________

联系电话：__________鉴于甲方为建设工程项目的施工方，因自身原因需将部分工程转包给乙方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，订立本合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程价款：__________第二条转包范围及要求2.1甲方同意将上述工程中的__________（具体工程内容）转包给乙方施工。2.2乙方应按照甲方的施工要求和技术标准，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。2.3乙方不得将转包工程再次转包给第三方，否则甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。第三条合同价格及支付3.1双方同意，本合同的工程价款为__________元（大写：__________元整）。3.2甲方支付乙方的工程款项，按照工程进度及质量验收情况分阶段支付。具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，待质保期满后无息退还。3.3乙方开具合法的税务发票，甲方依法予以报销。第四条工程质量及验收4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：__________4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。第五条合同的解除和终止5.1在合同履行过程中，如有下列情况之一，甲方有权解除合同：（1）乙方严重违反合同约定，影响工程进度、质量、安全等方面的；（2）乙方擅自将转包工程再次转包给第三方，或者分包给无相应资质的单位或个人；（3）乙方在合同履行过程中，存在违法行为，导致合同无法继续履行的；5.2合同解除后，乙方应按照甲方的要求，承担相应的违约责任。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的__________%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工等，甲方应承担相应的损失。6.4因乙方原因导致工程质量、安全问题，乙方应承担全部责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸及技术要求

2.工程量清单

3.施工方案及施工组织设计

4.施工合同标准文本

5.乙方资质证明文件

6.工程验收标准及方法

7.质量保证金支付及退还办法

8.工程进度计划及节点要求

9.安全事故应急预案

10.法律法规及行业规范相关文件二、违约行为及认定：

1.乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量、安全不符合约定标准的，视为违约。

2.乙方擅自将转包工程再次转包给第三方，或分包给无相应资质的单位或个人的，视为违约。

3.乙方在合同履行过程中，存在违法行为，导致合同无法继续履行的，视为违约。

4.甲方未按照约定支付工程款项，或延迟支付的，视为违约。

5.甲方未按照约定提供施工条件的，视为违约。

6.因甲方原因导致工程停工、窝工等，视为违约。三、法律名词及解释：

1.转包：指施工企业将其所承揽的工程部分或全部转让给其他施工企业完成的行为。

2.承包方：指承担转包工程的施工企业。

3.转包方：指将所承揽工程部分或全部转让给其他施工企业完成的施工企业。

4.工程价款：指双方约定的工程总价款及支付方式。

5.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标。

6.工程验收：指工程完成后，按照约定标准进行检查、评定，以确定工程是否符合合同要求。

7.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：制定合理的工程进度计划，明确各节点要求，严格按照计划执行。如有延误，及时协商调整。

2.工程质量问题：加强质量监管，严格按照国家及行业标准进行施工，发现问题及时整改。

3.安全事故：建立健全安全事故应急预案，加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生。

4.支付纠纷：明确支付方式和时间，按照合同约定及时支付工程款项。如有纠纷，及时协商解决。

5.合同变更：如工程内容、规模、价款等发生变更，双方可签订补充协议，调整合同内容。五、所有应用场景：

1.建设工程项目施工