2020年版第二部分合同条款建筑工程

第二部分通用合同条款

详见(GF--02(H)建设工程施工合同通用合同条款。

第三部分专用合同条款

1.一般约定

词语定义

合同当事人及其它相关方

名称：_________________________________

____________,

资质类别和等级:______________________________________

联系电话：___________________________________

____________O

设计人：

名称:;

资质类别和等级:_______________________________________

联系电话:

工程和设备

作为施工现场组成部分的其它场所包

括:O

永久占地包括:O

临时占地包括:O

适用于合同的其它规范性文件:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

标准和规范

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

发包人提供国外标准、规范的名称:;

发包人提供国外标准、规范的份数:

发包人提供国外标准、规范的名称:

.O

合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为:__________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

图纸和承包人文件

图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限:;

发包人向承包人提供图纸的数量:;

发包人向承包人提供图纸的内容:。

承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括:;

承包人提供的文件的期限为:;

承包人提供的文件的数量为:;

承包人提供的文件的形式为:;

发包人审批承包人文件的期限:。

现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一

套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行

工程检查时使用。

联络

、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意

见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人接收文件的地点:现场工程部；

发包人指定的接收人为:。

承包人接收文件的地点:现场项目部;

承包人指定的接收人为:。

监理人接收文件的地点:现场监理部;

监理人指定的接收人为：。

交通运输

出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定:由承包人按照发包人要求负责

取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场实际施工条

件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道

路和交通设施的约定:以现场实际施工条件为准。

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用

和其它有关费用由承包人承担。

知识产权

、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反

映发包人关于合同要求或其它类似性质的文件的著作权的归属：

发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:按GF——

0201建设工程施工合同通用合同条款执行。

关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:除量

名权以外的著作权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:按GF——

0201建设工程施工合同通用合同条款执行。

承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密

的使用费的承担方式:按GF--------0201建设工程施工合同通用合

同条款执行。

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：据实调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：/O

2.发包人

发包人代表

发包人代表：

姓名:;

身份证号:；

职务:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址：O

发包人对发包人代表的授权范围如下:x

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

施工现场'施工条件和基础资料的提供

提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:。

提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________O

3.承包人

承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容:提供符合城建档案盒行

政质量监督部门要求的施工图和竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数:不少于肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担:承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收后30日内o

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子档。

(6)承包人应履行的其它义务：7_。

项目经理

项目经理：

姓名:;

身份证号:;

建造师执业资格等级:;

建造师注册证书号:;

建造师执业印章号:;

安全生产考核合格证书号:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:;

承包人对项目经理的授权范围如下:负责组织合同工程的实

关于项目经理每月在施工现场的时间要求:O

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保

险证明的违约责任:承包人应承担其与员工之间发生的用工争议

等责任以及社保部门的处罚责任。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任:按贰

仟元/次扣减工程款。

承包人擅自更换项目负责人的违约责任响发包人支付违

约金壹万元，并承担由此给发包人造成的直接与间接损失。

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任:支

违约金伍仟元。

承包人人员

承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的

期限:开工前7天内。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:

按贰仟元/次扣减工程款。

承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由总

监批准，发包人认可后方可离开。

:按伍仟元/次扣减工程款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:按

伍佰元/次扣减工程款。

分包

分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包。

工程照管与成品'半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时

间:按GF-----0201建设工程施工合同通用合同条款执行。

履约担保

承包人是否提供履约担保:

i。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的:本工程履约保

证金为合同总额的10%,承包人在取得中标通知书前将履约保证

金足额打至发包人指定账户。每标段工程竣工验收合格后退还该

标段工程履约保证金（不计息）。

4.监理人

关于监理人的监理内容:见监理合同。

关于监理人的监理权理见监理合同。

监理人员

总监理工程师:

姓名:;

职务:;

监理工程师执业资格证书号:;

联系电话:;

电子信箱:;

通信地址:;

关于监理人的其立约定：/0

商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授

权监理人对以下事项进行确定：

（1）____________L________________________；

（2）/;

（3）/o

5.工程质量

质量要求

特殊质量标准和要求:____________L____________________________________o

关于工程奖项的约定:

无O

隐蔽工程检查

:共同检查前48小时书面通知监理人o

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延

期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:安全施工费

已包含在本合同价款内，一切安全事故均由承包人负责，包括但

不限于以下项目:1、施工准备中安全事故；2、施工中安全事故；

3、投入使用后因工程质量或质量维修等原因引发的安全事故；4、

必须保证项目施工现场达到恩施州安全文明施工现场标准。

:按GF0201建设工程施工合同通用合同条款执行，且

施工单位应严格执行《恩施龙凤置业有限公司施工现场管理办

也。

关于编制施工场地治安管理计划的约定:开工前提供。

文明施工

合同当事人对文明施工的要求:本合同价款已包含建筑垃圾

处理费、国家规定的足额的安全文明费、安全技术服务费、规费

及税金。承包人应对施工班组约定安全生产奖励、惩罚制度，并

将相关制度作为附件交由发包人留存，发包人将据此进行监督、

检查。

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:合同总

价包含建筑垃圾处理费、安全技术服务费，由承包人缴纳。如办

理施工许可证时发包人代为缴纳的，由发包人从承包人工程进度

款中扣除。

7.工期和进度

施工组织设计

合同当事人约定的施工组织设计应包括的其它内容:按CE

-----0201建设工程施工合同通用合同条款执行。

施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:开工前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出

修改意见的期限:收到后7天内o

施工进度计划

施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出

修改意见的期限:收到后7天内o

开工

开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限:开工前7日内。

关于发包人应完成的其它开工准备工作及期限:开工前7日

内。

关于承包人应完成的其它开工准备工作及期限:开工前7日

内。

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90

天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除

合同。

测量放线

、基准线和水准点及其书面资料的期限:开工前5日内。

工期延误

因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其它情形:工期顺延但

不补偿费用。

因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为:

每延期一天，甲方按合同总金额的千分之五对乙方进行处罚，由

甲方直接在工程结算款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/—O

不利物质条件

不利物质条件的其它情形和有关约定：/。

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)特大暴雨;

(2)六级以上大风；

(3)/________________________

提前竣工的奖励

8.材料与设备

:由承包人负责保管，发包人不承担相关费用。

样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求:按规范要求执行。

施工设备和临时设施

承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:发包人不提供任何施工

设备和临时设施，由承包人自行安排并承担相应费用。

9.试验与检验

试验设备

施工现场需要要配置的试验场所:按GF——0201建设工程

施工合同通用合同条款执行。

施工现场需要配备的试验设备:按GF——0201建设工程施

工合同通用合同条款执行。

施工现场需要具备的其它试验条件:按GF——0201建设工

程施工合同通用合同条款执行。

现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:

10.变更

关于变更的范围的约定:设计变更经甲乙双方及甲方委托的

跟踪审计单位、监理单位共同签证为准。

变更估价

变更估价原则

关于变更估价的约定：①经清标后的投标报价中已有适用

于变更工程的价格，则按已有价格计算；②没有适用变更工程的

价格，则按与清标后的投标价格水平相一致的原则，由承包人提

出适应的变更价格，经发包人委托的造价工程师及发包人确认后

予以调整合理价款。

监理人审查承包人合理化建议的期限:收到承包人报送的合

理化建议后7日以内。

发包人审批承包人合理化建议的期限:收到监理人报送的合

理化建议后7日以内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程

经济效益的奖励的方法和金额为：/。

暂估价

本工程无暂估价。

暂列金额

本工程无暂估价。

n.价格调整

市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。

12.合同价格、计量与支付

合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围:施工期间施工环境的变化、人工

工资上涨等。

风险费用的计算方法:由投标人在报价中考虑风险费用，合

同单价不允调整。

风险范围以外合同价格的调整方法:________L_______________________c

计量

计量原则

工程量计算规则:按《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统

一基价表》计算。

计量周期

关于计量周期的约定：分标段按月进度计

量_____________。

单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:分标段按月实际完成工程量计量,

但累计不得超过合同清单数量（变更除外）。

工程进度款支付

付款周期

关于付款周期的约定:分标段按月进度支付，经发包人委托

的跟踪审计单位审核合格，按月完成的工程量的65%予以支付;

且每月工程款最低支付限额不得少于50万元，少于50万元的当

月不予支付，累计到下月一并计算工程量支付；每标段竣工验收

合格后，支付至该标段工程总量的80%；所有标段竣工验收合格

并经发包人上级单位结算审计完成后，支付至工程结算审计金额

的95%；余下5%作为工程质保金，待2年期满后工程质量符合

合同相关约定，28天内无息付清余款。

尤其约定:本工程开工前，如需按恩施州相关规定缴纳的农

民工工资保证金和农民工工资准备金，由发包人代为承包人缴纳,

后期从承包人工程进度款中分批扣除。

进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定:按相关规定执行。

进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定响发包人、监理

人、跟踪审计人员提交。

进度款审核和支付

(1)监理人审杳并报送发包人的期限:收到申请7日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:收到监理审

查报告后7日内。

(2)发包人支付进度款的期限:进度款支付证书签发后14

个工作日内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:按中国人民银

行同期贷款利率支付违约金。

13.验收和工程试车

分部分项工程验收

,应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小卅。

竣工验收

关于竣工验收程序的约定:按GF——0201建设工程施工合

同通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的

违约金的计算方法:按GF----0201建设工程施工合同通用合同

条款执行。

、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限:自工程竣工验收合格之日

起15天移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计

算方法为:发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品

保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为:每延误一

天，支付违约金壹万元。

工程试车

试车程序

工程试车内容:[。

(1)单机无负荷试车费用由_________L____________承担；

(2)无负荷联动试车费用由_________L____________承担。

投料试车

关于投料试车相关事项的约定:____________L_______。

竣工退场

竣工退场

承包人完成竣工退场的期限:工程竣工验收合格支付费用后。

14.竣工结算

竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限:工程竣工验收合格后28

天内。

竣工付款申请单应包括的内容:承包人按发包人上级公司文

件要求报送结算资料。

竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人在接到承包人真

实、完整的结算资料后90个工作日内完成竣工结算审核。

发包人完成竣工付款的期限:按GF----0201建设工程施工

合同通用合同条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:

最终Z吉清

最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数:叁也。

承包人提交最终结算申请单的期限:提交竣工备案证、档案

合格证、审计报告后。

最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证

书的期限:按GF——0201建设工程施工合同通用合同条款执行。

(2)发包人完成支付的期限:按GF----0201建设工程施工

合同通用合同条款执行。

15.缺陷责任期与保修

缺陷责任期的具体期限:具体参考质量保修书。

质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第一二种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为:_________L_________；

(2)5%的工程款;

(3)其它方式：_____________________/_________________

质量保证金的补充约定:—

保修责任

工程保修期为:见工程质量保修书，自工程竣工验收(含物

业验收)合格之日起计。

修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时。

16.违约

发包人违约

发包人违约的其它情形:需由发包人负责协调办理的相关事

宜不及时办理的。

发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通

知的违约责任:工期顺延。

(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责

任:

(3)［变更的范围)第(2)项约定，自行实施被取消的工

作或转由他人实施的违约责任:按实际损失据实向承包人赔偿0

(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不

符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变

更等情况的违约责任:由发包人承担相应经济损失O

(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:工＞

顺延。

(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，

导致承包人无法复工的违约责任:工期顺延。

(7)其它:/o

承包人违约

承包人违约的情形

承包人违约的其它情形:不履行合同约定及相关法律法规、

规范标准的情形。

承包人违约责任的承担方式和计算方法:向发包人赔偿直接

及间接损失并承担相应违约金。

因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的尤其约定:按GF0201建设

工程施工合同通用合同条款执行，并向发包人赔偿直接及间接损

失并承担相应违约金。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其它文件的费用承担

方式：/。

17,不可抗力

不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的

其它情形:_____________________L_______________________________________________o

因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后—

四天内完成款项的支付。

18.保险

工程保险

关于工程保险的尤其约定:按GF——0201建设工程施工合

同通用合同条款执行。

其它保险

关于其它保险的约定:承包人应为本工程各类人员办理意外

伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:由承包人自行

决定并承担相关费用。

通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定:按保险合同约定执

每

20.争议解决

争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:查。

争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限:_________L___________________0

争议评审小组成员的报酬承担方式，：/。

其它事项的约定：__________L__________________________________0

争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式

解决：

(1)向/仲裁委员会申请仲裁;

(2)向人民法院起诉。

附件

附件一:工程质量保修书

附件二:廉洁协议书

附件三:不拖欠农民工工资承诺

附件四:建设单位与施工单位安全生产责任书

附件五:安全协议书

附件六:工程量报价清单

附件一:

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工

程质量管理条例》，经协商一致就恩施农产品加工园生活配套服

务区（A区）景观及附属工程（3号地块二标段3-1#楼、4-1#楼、

4-4#楼、4-7#~4-12#楼）工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工

程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水

工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供

冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双

方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：

图纸范围内所示的小区内园路、广场、人行道、生态停车位等铺

装，园林绿化，园林景观配套给排水及电气工程等。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期

如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合

理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗为/年；

3.装修工程为/年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；

5.供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.其它项目保修期限约定如下:①见工程质量保修书，本工

程质量保修期限为2年，自工程竣工验收（含物业验收）合格之

日起计；②绿化养护的内容包括:修剪，灌溉与排水，中耕除草，

施肥，保护措施，草坪养护，补植，抹芽，病虫害防治③养护

时间段内发生的质量问题，承包方无条件承担。④草坪和地被：

成坪后覆盖度应不低于95%,单块裸露面积应不大于25cm2,杂

草及病虫害的面积应不大于5%⑥花卉:行珠距应均匀，高低搭配

应恰当，花苗应覆盖地面，成活率不应低于95%,花苗不得沾泥

污，花期正常，缺株率5%以下。⑦水生植物:水湿生类每平方米

成活9-12株，无病虫害,挺水类每平方米成活6-8株，无病虫害，

浮水类每平方米成活9-12株，无病虫害，水面上水生植物的覆

盖度应小于水面积30%。⑧灌木:生长正常，达到平均生长量，

叶色正常，轮廓清晰，层次分明，不漏黄土。⑨草木:覆盖率299%,

叶色正常，无明显杂草，杂草率W20%,不枯黄，草高450mm。

⑩名贵、古树移栽成活率100%,无明显机械伤痕，养护期大于

2年（具体协商）。（11）大树:长势自然，修剪合理，成活率100%,

无病虫害和明显机械损伤，生长季无枯黄株，落叶在10%以下。

（12）藤本和攀缘植物生长健壮，覆盖率不低于90%。（13）乔木:每年

施有机肥料一次，追肥一次，及时防治病虫害，保持树木自然生

长状态，及时剪除黄枝、病虫枝、荫蔽徒长枝及阻碍车辆通行的

下垂枝，及时清理干净修剪物。每周清除树根周围杂草一次，确

保无杂草。（14）灌木、绿篱、袋苗:每季度施肥1次。及时防治病

虫害，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝，及时补种老、

病死植株，每季度清除杂草一次。⑹草本类:每季度施肥一次，

及时防治病虫害，每周剪除残花一次、清除杂草一次，及时剪除

枯枝、黄枝。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之

日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任

期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，乙方应当在接到甲方管理

委托人发出的修理通知之日后7日内（小问题24小时内）派人

修理。乙方不在约定期限内派人修理的，甲方有权另行委托别的

施工单位进行修复，，并支付甲方修复费用的40%作为管理费用，

且乙方不因支付费用而免除其余的违约责任。乙方拒不支付修复

费用和管理费用的，甲方有权从乙方的工程结算款、履约保证金

及质保金中扣除。款项金额不足以扣除时，甲方有权向乙方追索

该维修费用。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应

当立即到达事故现场抢修。

3.绿化种植工程在保修期内应达到2级养护标准。

4.保修期内发现苗木等植物材料死亡，应在种植季节按原

设计品种、规格更换，质量保修完成后，由甲方组织验收。

5.保修期内因乙方工程质量而保修的，相应保修期从修复

之日起计算，时间顺延。

6.在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保本工程的

质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损

害的，乙方应承担损害赔偿责任。

7.因工程质量问题影响物业使用人正常使用的，乙方应立

即整改并赔偿甲方的经济损失。

8.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质

量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门

报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级

的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

9.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其它工程质量保修事项:属于保修范围和内

容的项目，乙方应当在接到甲方或物业管理部门发出的书面、电

子邮件或电话、短信等形式修理通知之日起24小时内处理完毕。

若乙方不按时处理，甲方按500元/次对施工方收取违约金；如

因乙方处理问题不及时，导致业主投诉至甲方或建设主管部门，

甲方有权按5000元/次向乙方索取违约金，且乙方须无条件接受。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,

作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（此页无正文，为签字页）

发包人（公章）:承包人（公章）:

地址地址:

法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:

委托代理人（签字）:委托代理人（签字）:

年月日年月日

附件二

湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书

甲方（发包人）：________________

乙方（承包人）：_____________________________________

工程项目名称：_____________________________________

工程项目地址:_____________________________________

为加强廉洁建设，规范承发包双方的活动，防止发生各种谋

取不正当利益的违法违纪行为，保护当事人的合法权益，根据省

政府第308号令的有关规定，由甲方与乙方订立本协议书。

第一条甲乙双方责任

（一）严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关

规定。

（二）严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法

律法规另有规定除外），不得损害国家、集体和对方利益，不得

违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，设立廉洁告示

牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定的行为,

应及时给予提醒和纠正。

（六）发现对方严重违反廉洁建设的行为，应向其上级部

门或纪检、监察等有关机关举报。影响合同履行的，可按合同中

关于合同解除的约定处理。

第二条甲方责任

（一）甲方作为工程项目的建设单位，全面负责工程建设

的进度、质量和资金管理，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方人员不得索要或接受乙方的财物和其它利益。

财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、

科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费用。其

它利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的

其它手段。

（三）甲方人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）

和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办

公用品等。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚

丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提方便。

（五）甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有

关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推

销材料，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和设备。

第三条乙方责任

（一）乙方作为工程项目的施工责任主体，严格执行工程

建设法律、法规和强制性标准与规范，依照合同负责承担工程建

设的进度、质量、资金控制。

（二）乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其它利

益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞

助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等，或者予以报销各种费

用。其它利益是指提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物

以外的其它手段。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方人员参加宴请（工作

餐除外）及娱乐活动，提供通讯工具、交通工具、和高档办公用

品。

（四）乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶

子女工作等安排提供便利。

（五）乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明

示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动的

要求。

第四条违约责任

（一）甲方人员违反本协议第一条和第二条规定的，按照管

理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理,

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失

的，应予赔偿。

（二）乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的，按照管

理权限，依据有关法律和规定给予党纪、政纪处分或组织处理,

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失

的，应予赔偿。

第五条协议生效

本协议的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格

之日止。

第六条协议法律效力

本协议书作为工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的

法律效力，经双方签署后生效。

第七条协议份数

本协议一式建份，双方各执觉份。在签订后与工程建设合同

一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定（委托）的部门（机

构）备案一份。

甲方:（公章）：乙方:（公章）：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

附件三:

不拖欠农民工工资承诺书

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本公司郑重

承诺，已完工或在建各种项目、各种合同段工程，需要使用农民

工时，将保证做到：

1、按照《劳动法》规定雇佣和使用农民工，工资将直接发

放给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位分包单位雇佣农民工的，将要求分包单位按照第

1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农

民工工资。如因我公司未按合同约定与分包单位结清工程款，致

使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对

分包单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其它有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农

民工上访，本单位愿意无条件接受甲方采取的经济等处罚，同时

愿意接受相关行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

乙方：（全称）（盖章）

乙方法定代表人:（签字）

或被授权的代理人：（签字）

日期：年月日

注:本承诺书作为合同附件，与合同正本具有同等法律效力。

附件四:

建设单位与施工单位安全生产责任书

为确保工程施工期间

的安全，减少安全事件（故）的发生。根据国家施工安全的有关

法规、规定及GJ59-《建筑施工安全生产检查标准》，结合本工

程项目的实际情况，甲方与乙方安全生产责任书。

一、指导思想

施工企业应教育本企业员工树立起“安全第一，预防为主”的思

想意识，强化安全的管理监督，积极开展施工现场安全达标及文

明施工活动，努力提高施工队伍的整体安全素质，确保施工现场

施工生产的安全。

二、目标和任务

1、施工单位应成立公司、项目部二级安全领导小组，公司负责

人为公司一级的安全责任人，项目经理为项目部的安全责任人。

2、项目部应设设置专项资金作为安全施工措施费，该项措施费

要专款专用，不得移动他用。

3、项目部要设有专职安全员管理施工现场的安全生产事物，安

全员必须持证上岗、专岗专责。

4、杜绝重伤以上事故、火灾事故、重大设备事故。一般隐患整

改率100%以上，重大隐患整改率100%,工人安全教育率达100%,

特种作业持证上岗率100%o

5、专职安全员要做好安全监督检查工作，发现问题及时反馈，

协助落实整改措施，及时制止违章指挥及违章作业的行为，作好

安全教育及安全宣传工作。

6、现场电工必须持证上岗，负责对现场用电线路、设备的检查

维修，并作好记录，确保机具不带病运转，漏电动作无误。严格

按《施工现场临时用电安全技术规范》进行布设施工用电线路设

备，安装施工机具。

7、对于购置的安全防护用品必须有厂家许可证、产品合格证，

要求合格率达100%o

8、作好入场工人的安全教育工作，教育工人要遵守施工安全操

作规程及厂区的安全管理规定。

三、措施和要求

1、牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全技

术规程、安全操作规程及JGJ59-《建筑施工安全检查评分标准》,

落实施工组织设计及施工方案的措施方案，制定分部分项安全技

术措施，落实安全生产工作。

2、抓好安全生产责任制落实工作，要进一步提高认识，明确责

任，针对存在问题，积极采取有效措施加以解决。

3、作好分部分项的安全技术交底工作，安全技术交底应全面、

具体，并要有针对性，并做好安全交底记录。

4、专职安全员每天要对施工现场进行安全巡视检查，对于发现

的安全隐患应立即提出整改，对于整改情况要全程追踪，并应及

时反馈；对违章指挥、违章作业的人和行为，要坚决制止，督促

工人严格遵守安全操作规程，严格按照规定佩带安全防护用品。

5、认真实施安全技术措施方案，作好安全防护设施的搭设与维

修，安全防护设施的搭设不得滞后于工程的施工进度。

6、大力做好安全宣传教育教育工作，切实做好岗前培训，不断

加强工人的自我安全防护意识和能力。

7、各级安全责任人要严格按照各自的安全岗位职责范围，开展

好各项安全生产工作，做到“齐抓共管二

建设单位（公章）：施工单位（公章）：

负责人（签名）：负责人（签名）：

年日年日

附件五:

安全协议书

甲方（发包人）：________________________________________

乙方（承包人）：________________________________________

为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人

民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、

承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其它所有雇员在工

程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双

方协商，甲乙双方自愿签订本协议。

一、工程名称:__________________________________________