2024版内部施工合同范本

2024版内部施工合同范本合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方房屋建筑工程项目的施工事宜，经友好协商，达成一致意见，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程结构类型：__________1.6工程质量标准：__________二、合同工期2.1合同总工期为__________天。2.2开工日期：__________2.3竣工日期：__________三、工程价款3.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2工程预付款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，于合同签订后__________天内支付。3.3工程进度款支付按照双方约定的进度计划进行。3.4工程尾款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，扣除已支付的预付款、进度款后，于工程验收合格后__________天内支付。四、承包人义务4.1承包人应按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度等要求，完成本工程的施工。4.2承包人应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术规范、标准施工，确保工程质量、安全。4.3承包人应做好施工场地内的环境保护工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。4.4承包人应承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切法律责任。五、甲方义务5.1甲方应按照合同约定及时支付工程预付款、进度款、尾款等。5.2甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工期间的正常使用。5.3甲方应协助承包人办理施工所需的各种手续，包括但不限于施工许可、验收等。5.4甲方应对施工现场进行有效管理，确保施工安全、顺利进行。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行，经双方协商一致，可以解除合同。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和报价单4.施工合同履行过程中所需的各种批准文件和许可证5.工程验收标准和验收程序6.安全生产管理制度和应急预案7.环境保护措施和环保验收标准8.工程质量保修书和保修期限9.双方约定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款、尾款等2.甲方未提供施工所需的水、电、通信等基础设施或保障其正常使用3.甲方未协助承包人办理施工所需的各种手续4.甲方未对施工现场进行有效管理，导致施工安全、顺利进行受到影响5.乙方未按照合同约定的工程内容、工程质量标准、工程进度等要求完成施工6.乙方未严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术规范、标准施工，导致工程质量、安全问题7.乙方未做好施工场地内的环境保护工作，导致施工过程中对周边环境造成污染8.乙方未承担因施工原因导致的人身伤害、财产损失等一切法律责任9.双方其他违反合同约定的行为三、法律名词及解释：1.发包方（甲方）：承担工程建设项目的投资、组织、管理和监督职责的一方2.承包方（乙方）：承担工程项目的施工、设备安装、调试、验收等职责的一方3.合同工期：合同约定的完成工程的时间期限4.工程价款：双方约定的完成工程所需支付的金额5.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等7.工程验收：对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查和评定8.环境保护：在施工过程中采取措施，防止对周围环境造成污染和损害9.质量保修：承包方对完成的工程在一定期限内承担质量问题的修复和更换责任四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，根据实际情况顺延合同工期；必要时可协商追加合同价款2.工程质量问题：立即停工整改，查找原因，修复不合格工程；必要时可协商追加合同价款3.付款争议：核对工程量清单和付款凭证，按照合同约定和实际完成工程量进行支付4.合同变更：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容、范围、价款等5.争议解决：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼6.法律法规变化：双方按照变化后的法律法规执行，如有争议，按照法律法规规定解决五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的中标单位与建设单位之间的施工合同