2024年公路路基施工合同（二篇）

第3页共3页2024年公路路基施工合同甲方：法定代表人：联系电话：乙方：法定代表人：联系电话：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据对工程项目的工期和质量要求，甲方通过审查乙方的人员和机械设备，符合施工要求，并且在乙方自愿的基础上，通过甲、乙双方协商，签定此合同，具体合同内容如下：一、工程内容甲方承包给乙方_____道路路基内的工作内容（填铺碾压、除草皮、弃脏土、土石方填、挖工程及路基边沟边坡的整修工程）。乙方完工后经甲方进行验收。具体要求及标准是：边坡达1：1.5，边沟顺适畅通，合乎要求，路基调供后保证5.5M宽，标高抽查合格率在____%以上。压实度在____%以上。二、工程数量路基填方M3，挖方M3填方单价为____元/M3，挖方单价为____元/M3.三、工程造价以上工程共计合同工程费用为____元人民币。四、工期要求风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。乙方必须在____年____月____日开工，在不受拆迁和构造物影响的情况下，必须在____年____月____日完成工程任务。五、工程施工过程质量要求风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。1、严格执行《公路路基施工技术规范》。2、乙方填方路基填料应在甲方提供的料场拉运，不得使用不合格的路基填料，填料中不能含有泥团、杂物及腐植土等不合格材料，路基上不合格路料必须捡去弃方不得乱倒，应按甲方指定的地点弃土。3、乙方填筑路基每一碾压层的碾压宽度不能小于设计宽度，基底处理压实度要求为≥____%。每层工作面要摊铺平整，碾压均匀，不出现松散和翻浆情况。4、路基边沟、边坡的整修，要求直线顺直，曲线圆滑，坡面和沟底平整密实，没有杂物。路基两侧超过边线的废弃物全部清除。如不及时清除，当地农民提出赔偿，均由乙方自负。六、安全乙方在施工过程中，一定要对所属施工人员进行安全教育，加强安全管理和安全生产，增设安全示警标志和指示标志。七、工程付款（1）竣工验收合格结算审核完毕后一个月内，除留设结算造价____%的质量保修金外，其余款项一次性支付给乙方。乙方在收到甲方支付的造价款后三个工作日内，向甲方出具正式的税务发票。（2）质量保修金按以下规定支付：a、竣工验收合格之日算起一年后的____天内，甲方向乙方支付全部质量保修金；b、质量保修金不计利息。（3）水电费用乙方自理。八、违约风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前____天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。九、争议解决在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向_____仲裁委员会仲裁。十、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，自签定之日起生效，工程竣工验收后失效。甲方：法定代表人：____年____月____日乙方：法定代表人：____年____月____日2024年公路路基施工合同（二）公路路基施工合同甲方：（单位名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（单位名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方委托乙方进行公路路基施工工程，经双方协商，现就有关事项达成如下合同：第一条合同内容1.1施工范围本合同约定的施工范围包括但不限于：（详细列出施工项目，如路基开挖、填筑、边坡处理、排水设施等）1.2施工期限本合同约定的施工期限为（具体期限），双方应共同努力按期完成。1.3施工标准本合同约定的施工标准为（详细列出相关标准或规范），双方应按照相关标准进行施工。第二条资金和支付2.1工程款支付根据工程进度和合同约定，甲方应按时间节点支付相应的工程款项给乙方。2.2工程款结算工程款的结算应按照实际施工情况和技术质量评定等因素进行，结算过程中应充分沟通，保证公正合理。2.3支付方式工程款的支付方式为（具体方式），双方应在合同签订后3个工作日内确定。第三条施工安全及质量3.1安全措施乙方应按照相关法律法规和施工条件，合理制定安全措施，并积极采取措施确保施工安全。3.2质量保证乙方应按照相关标准和规范进行施工，保证施工质量符合合同约定。3.3验收标准施工完工后，甲方有权组织验收，并按照约定的验收标准进行验收。第四条合同变更和解除4.1合同变更如因施工条件变化或其他合理原因，需对合同内容进行变更，应经双方协商并签订书面变更协议。4.2合同解除如因不可抗力等不可预见的原因导致无法完成施工，双方可协商解除合同，并应按约定退还已支付的工程款项。第五条违约责任5.1违约责任如一方未按合同内容履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、违约金等。5.2违约处理一方发现对方存在违约行为，应及时提出书面通知，并在合理期限内要求对方改正违约行为。第六条知识产权6.1知识产权归属本合同施工过程中产生的技术和创新成果归乙方所有。第七条争议解决7.1争议解决方式如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为（具体期限）。8.2本合同未尽事宜，双方可另