建设工程合同的特点和作用(2024版)

建设工程合同的特点和作用(2024版)合同编号：__________鉴于甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方委托乙方进行建设工程，为确保双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程规模：________________1.5工程预算：________________第二条合同工期2.1工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付使用之日止。2.2工程竣工日期以乙方提交竣工验收报告并由甲方验收合格之日起计算。第三条质量标准3.1乙方应按照约定的设计方案、施工图及有关技术标准和要求进行施工。3.2工程质量应达到国家及行业相关标准，并符合甲方要求。3.3乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。第四条合同价款及支付4.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。4.2甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例支付合同价款。4.3乙方应提供合法的税务发票，甲方依法扣除应缴纳的税费。第五条合同的履行5.1甲方应按照约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，并确保施工顺利进行。5.2乙方应按照约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。5.3甲方应协助乙方办理工程相关手续，包括但不限于规划、环保、消防等。5.4乙方应对施工过程中的变更及时与甲方沟通，并按照甲方要求进行调整。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。6.3因不可抗力因素导致工程无法继续进行，双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付使用之日止。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________代表（签名）：_____________代表（签名）：_____________签订日期：_____________签订日期：_____________一、附件列表：1.建设工程设计方案2.施工图纸及相关技术资料3.工程预算书4.甲方支付凭证5.乙方施工进度报告6.工程质量检测报告7.工程变更通知书8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期交付、工程质量不达标等。2.甲方未按照约定支付合同价款，包括但不限于延期支付、少额支付等。3.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按照约定进行施工，导致工程质量、安全、进度等问题。5.不可抗力因素导致的违约行为，需双方协商认定。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方进行建设工程的一方。2.乙方：指承担建设工程施工的一方。3.工程竣工日期：指乙方提交竣工验收报告并由甲方验收合格之日起计算的日期。4.合同价款：指双方约定的建设工程合同总价款。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应提前通知甲方，并与甲方协商调整施工计划。2.工程质量问题：乙方应及时整改，并承担相应责任。3.付款争议：双方应按照约定付款节点和付款比例进行支付，如有争议可通过协商解决。4.施工条件不满足：甲方应尽力配合乙方解决施工中遇到的问题，确保施工顺利进行。5.不可抗力因素：双方应按照约定处理不可抗力因素导致的违约行为。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行新建、扩建、改建等建设工程的场景。2.适用于乙方承担建设工程施工，并按照约定完成工程的场景。3.适用于甲方