工程停工补偿协议

工程停工补偿协议合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲方作为工程项目的投资人和业主，乙方为该工程项目的施工方，双方为了保障工程项目的顺利进行，经友好协商，就工程停工补偿事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程合同总价：__________1.5工程开工日期：__________1.6工程预计竣工日期：__________二、停工原因2.1甲方因下列原因之一导致工程停工的，乙方应予以配合，并按照本协议的约定享受停工补偿：（1）甲方更改工程设计、工程规模、工程内容或施工方案；（2）甲方延迟提供施工图纸、施工场地、施工材料或施工设备；（3）甲方迟延支付工程进度款；（4）甲方其他原因导致工程无法正常进行。2.2乙方因下列原因之一导致工程停工的，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照本协议的约定享受停工补偿：（1）乙方违反合同约定，导致工程进度严重滞后；（2）乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准；（3）乙方擅自停工、撤场或解除合同；（4）乙方其他原因导致工程无法正常进行。三、停工补偿3.1甲方停工补偿（1）甲方因原因2.1导致工程停工的，乙方应按照实际停工天数向甲方支付停工补偿，停工补偿标准为：__________元/天。（2）甲方停工补偿的计算方法如下：停工补偿金额=停工天数×停工补偿标准3.2乙方停工补偿（1）乙方因原因2.2导致工程停工的，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照实际停工天数向甲方支付停工补偿，停工补偿标准为：__________元/天。（2）乙方停工补偿的计算方法如下：停工补偿金额=停工天数×停工补偿标准四、停工补偿的支付与结算4.1甲方应在停工结束后__________日内向乙方支付停工补偿金额。4.2乙方应在停工结束后__________日内向甲方支付违约金。4.3双方应按照合同约定的付款方式进行支付。五、违约责任5.1甲方违反本协议的约定，乙方有权要求甲方支付违约金，并按照实际停工天数向甲方支付停工补偿。5.2乙方违反本协议的约定，甲方有权要求乙方支付违约金，并按照实际停工天数向甲方支付停工补偿。六、争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程进度计划4.工程质量标准5.施工合同6.工程变更通知7.工程停工证明8.停工补偿计算公式9.违约金计算公式10.支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违反合同约定，导致工程进度严重滞后2.甲方延迟提供施工图纸、施工场地、施工材料或施工设备3.甲方迟延支付工程进度款4.甲方更改工程设计、工程规模、工程内容或施工方案5.乙方违反合同约定，导致工程质量不符合标准6.乙方擅自停工、撤场或解除合同7.乙方其他原因导致工程无法正常进行三、法律名词及解释：1.工程停工：因合同约定以外的原因导致工程无法正常进行的状态。2.停工补偿：因工程停工导致的损失，按照约定向对方支付的补偿金额。3.违约金：一方违反合同约定，按照约定向对方支付的违约责任金额。4.工程质量：工程符合设计要求、国家标准和行业标准的程度。5.施工方案：施工过程中采取的技术措施和方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程停工：及时协商解决停工原因，尽快恢复施工。2.甲方延迟支付工程进度款：甲方应及时支付进度款，确保工程顺利进行。3.乙方施工质量问题：乙方应按照合同约定进行整改，直至符合质量要求。4.设计变更：双方应及时签订变更协议，调整工程内容和进度。5.合同争议：通过友好协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.工程项目因甲方原因导致停工，需要协商停工补偿。2.工程项目因乙方原因导致停工，需要协商违约金和停工补偿。3.甲方延迟支付工程进度款，需要乙方配合催