公路排水系统建设项目协议

公路排水系统建设项目协议合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为公路排水系统建设项目的业主，具备项目建设的权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该项目的施工任务。双方经充分协商，就本项目达成如下协议：一、工程概况1.1项目名称：公路排水系统建设项目1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目总投资：__________1.5工程质量标准：__________二、合同条款2.1乙方应按甲方提供的施工图纸和技术要求，完成本项目的施工任务。2.2乙方应保证工程质量达到约定的标准，并承担由此产生的质量问题责任。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.4甲方应按照合同约定支付工程款项，不得无故拖欠或延迟支付。2.5甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施，并保障施工过程中的安全。三、合同价格3.1本项目的合同金额为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方支付工程进度款的比例为：__________%。3.3乙方完成工程后，应按照甲方的要求提交完整的工程决算报告，双方按照合同约定的决算方式进行最终结算。四、工期4.1本项目的工期为：__________天。4.2乙方应在合同约定的工期内完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照甲方要求支付违约金。五、质量保修5.1乙方应对本项目所涉及的工程质量承担保修责任，保修期限为：__________年。5.2保修期内，如出现质量问题，乙方应按照甲方的要求及时进行修复，并承担修复费用。六、合同的变更、解除和终止6.1合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。6.2合同变更、解除或终止后，乙方应按照甲方的要求完成剩余工作，并承担相应的责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：__________年。8.2合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.工程决算报告3.质量保修书4.工程进度表5.违约金计算公式6.争议解决协议7.施工许可证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，认定为违约行为。2.乙方工程质量未达到约定的标准，认定为违约行为。3.甲方未按照约定支付工程款项，认定为违约行为。4.甲方未提供施工所需的基础设施，认定为违约行为。5.任何一方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指公路排水系统建设项目的业主。2.乙方：指承担公路排水系统建设项目施工任务的施工单位。3.合同金额：指本项目的总价款。4.工期：指完成本项目所约定的时间。5.质量保修：指乙方对本项目所涉及的工程质量承担保修责任。6.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误问题，乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.遇到工程质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的修复费用。3.遇到支付问题，甲方应按时支付工程款项，如有疑问，应及时与乙方沟通解决。4.遇到基础设施不足问题，甲方应积极与相关部门协调，保障施工所需的水、电、通信等基础设施。5.遇到争议问题，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.公路排水系统建设项目的施工合同。2.针对乙方未按期完成工程、工