2024版建筑土建施工合同

2024版建筑土建施工合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、施工内容与要求2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的建筑土建施工任务。2.2乙方应按照甲方的设计图纸、施工规范和标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及国家标准。2.3乙方应严格按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。2.5乙方应承担施工过程中产生的环境保护责任，确保施工对环境的影响降至最低。三、合同价格与支付3.1双方同意，本合同的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2甲方应按照下列付款方式向乙方支付合同价款：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的20%；（4）剩余的20%作为质保金，质保期满后无息支付。3.3乙方开具正规发票，甲方按照财务规定进行支付。四、工程质量与验收4.1乙方应确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，具体验收时间、程序和标准按照双方约定的《工程验收办法》执行。4.3初步验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改完毕后进行最终验收。4.4最终验收合格后，甲方应在验收报告上签字确认，并支付剩余的合同价款。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。5.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担返工、维修等费用，并支付甲方相应的赔偿金。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同价款的0.5%乘以逾期天数。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工规范和标准

3.工程验收办法

4.乙方资质证明文件

5.合同价款支付凭证

6.工程进度报告

7.工程验收报告二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成施工，认定为违约行为。

2.乙方施工质量不符合约定，认定为违约行为。

3.甲方未按照约定时间支付合同价款，认定为违约行为。

4.甲方未按照约定提供施工条件，认定为违约行为。

5.甲方未按照约定提供设计图纸、施工规范和标准，认定为违约行为。三、法律名词及解释：

1.建筑土建施工合同：指甲方委托乙方进行建筑土建工程施工，乙方承担施工任务并支付合同价款的合同。

2.合同价款：指双方约定的乙方完成施工任务后，甲方应支付给乙方的金额。

3.工期：指双方约定的乙方完成施工任务的时间期限。

4.质保期：指合同约定的乙方对工程质量承担保证责任的期限。

5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到施工进度延误的问题，乙方应与甲方沟通，制定整改措施并尽快恢复正常施工。

2.遇到施工质量问题，乙方应立即整改，并承担相应的返工、维修费用。

3.遇到甲方支付合同价款延误的问题，乙方可与甲方沟通，催促甲方尽快支付。

4.遇到设计图纸、施工规范和标准不明确的问题，乙方应与甲方沟通，明确设计图纸和施工规范。

5.遇到不可抗力因素导致施工无法正常进行的问题，双方应协商停工或延期。五、所有应用场景：

1.适用于建筑土建工程施工的委托与承包。

2.适用于双方对施工质量、工期、价款有明确约定的情况。

3.适用于需要乙方提供施工资质和