一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷3（共400题）

一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷3（共5套）（共400题）一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷第1套一、单项选择题(本题共50题，每题1.0分，共50分。)1、建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从()角度对工程项目进行管理。A、质量和安全B、进度与成本C、合同与安全D、合同与环保标准答案：A知识点解析：暂无解析2、下列说法正确的是()。A、公证的效力仅限于我国国内B、鉴证在我国域内和域外都有法律效力C、经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同D、合同鉴证属于司法行政行为标准答案：C知识点解析：暂无解析3、当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，在履行义务或采取适当补救措施后，对方还有其他损失的，()。A、不需承担赔偿责任B、应承担赔偿责任C、双方共同承担D、由仲裁机构仲裁解决承担责任问题标准答案：B知识点解析：暂无解析4、工程师发现工程存在质量问题，发出了停止施工指示，承包人修复后经工程师检查确认该工程合格，向工程师发出了请求复工的书面要求，经48小时后未收到工程师的任何指示，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人此时的应对措施是()A、停止施工等待工程师的指示B、向工程师再次发出请求复工的要求C、自行复工D、向发包人发出请求复工的要求标准答案：C知识点解析：承包人实施工程师做出的处理意见后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内给予相应的答复。如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。5、某工程项目的招标资格审查文件中明确规定外地施工单位不允许参与投标，这违背了建设行政主管部门核查投标人资格审查文件的()内容。A、不得以不合理条件限制或排斥潜在投标人B、不得使招标时间长、费用高C、不得对潜在投标人实行歧视待遇D、不得强制投标人组成联合体投标标准答案：A知识点解析：暂无解析6、勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时，该合同处于()状态。A、成立但不生效B、既不成立也不生效C、承诺生效但合同不成立D、生效但不成立标准答案：A知识点解析：本题考查重点是对“勘察设计合同”的熟悉。合同生效时只有在设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计入支付定金后生效。因此，奉题的正确答案是A。7、某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付()承担违约责任。A、4万元B、8万元C、10万元D、14万元标准答案：C知识点解析：本题考查重点是对“物资采购合同违约责任”的熟悉。当事人任何一方不能正确履行合同义务时，应以违约金的形式承担违约赔偿责任。双方应通过协商，将具体采用的比例数写在合同条款内。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元。则采购方有权要求供货方支付10万元承担违约责任。因此，本题的正确答案是C。8、分包工程施工过程中，分包商因执行了工程师的错误指令而返工并造成损失。对此损失()。A、分包商可直接向工程师递交索赔报告B、分包商可直接向业主递交索赔报告C、在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向工程师递交索赔报告D、在承包商接到分包商的索赔报告后，向工程师转交分包商的索赔报告标准答案：C知识点解析：暂无解析9、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A、只能要求债务人履行债务B、只能要求保证人履行债务C、不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D、可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任标准答案：D知识点解析：连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。10、合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是()。A、仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B、仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁C、仲裁协议对合同当事人没有约束力D、仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权标准答案：C知识点解析：仲裁协议的作用包括：①合同当事人均受仲裁协议的约束；②它是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件；③它排除了法院对纠纷的管辖权；④仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁。11、在最近()年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝作为资格预审申请人。A、1B、2C、3D、5标准答案：C知识点解析：在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的单位，应拒绝作为资格预审申请人。12、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。A、施工方案B、设计变更的期限C、竣工验收的标准D、合理使用年限标准答案：D知识点解析：暂无解析13、反映招标工程具体特点和要求是在()中约定的。A、合同协议书B、通用条款C、专用条款D、附件标准答案：C知识点解析：暂无解析14、无标底的综合评分法可以避免因()造成对某些投标书的报价评分不公平。A、标底编制得不够合理B、评标标准不合理C、评标委员会的评标过程不合理D、受标底的约束标准答案：A知识点解析：暂无解析15、我国建设领域的核心制度是()。A、项目法人负责制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理制标准答案：D知识点解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。16、在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致，应当()。A、以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B、以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D、以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认标准答案：D知识点解析：商务标中出现以下情况时，由评标委员会对投标书中的错误加以修正后请该标书的投标授权人予以签字确认，作为详评比较的依据。如果投标人拒绝签字，则按投标人违约对待，不仅投标无效，而且没收其投标保证金。修正错误的原则是：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致时，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。17、如果发包人要求提前竣工，提前竣工给发包人带来效益应给承包人奖励，根据规定，奖励金额可为发包人实际效益的()。A、10％B、15％C、20％D、25％标准答案：C知识点解析：如果发包人要求提前竣工，而提前竣工给发包人带来效益应给承包人奖励，专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20％。18、工程师对隐蔽工程重新验收合格，则()。A、承包人承担追加的合同价款，工期不顺延B、发包人承担追加的合同价款，工期顺延C、承包人赔偿发包人的损失，工期不顺延D、发包人赔偿承包人的损失，工期不顺延标准答案：B知识点解析：暂无解析19、依据FIDIC《施工合同条件》，动员预付款起扣还应当()。A、在首次支付工程进度款时起扣B、自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C、自承包商获得工程进度款累计总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D、自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣标准答案：C知识点解析：暂无解析20、在国外，建筑工程的投保人一般是()。A、业主B、承包人C、工程师D、政府标准答案：B知识点解析：暂无解析21、按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、()和建设工程施工合同三类。A、建设工程监理合同B、建设工程采购合同C、建设工程分包合同D、建设工程设计合同标准答案：D知识点解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三类。22、正常监理工作酬金中的间接成本是()。A、监理人员的附加工资B、监理人员的补助费C、向税务机关缴纳的税金D、常用设备的使用费标准答案：D知识点解析：暂无解析23、某采用FIDIC《施工合同条件》的合同中，约定的工程竣工时间为5月1日，承包商在4月15日就完成了施工，并提前通知了工程师，要求在该日期进行竣工检验。但由于外部配合条件不具备竣工检验的要求，直到5月15日工程师才发出竣工检验的通知。经过3天试验后表明质量合格，到5月18日有关各方在验收记录上签字。工程师颁发工程接收证书中注明的竣工日期应为()。A、4月15日B、5月1日C、5月15日D、5月18日标准答案：A知识点解析：暂无解析24、FIDIC《施工合同条件》规定，给指定分包商的付款应从()内开支。A、承包商的工程款B、暂列金额C、预备费D、工程量清单中相应的工作内容项标准答案：B知识点解析：暂无解析25、在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供贷方又不能交货时，则派车损失就由()支付费用。A、采购方B、供货方C、采购方和供货方共同D、施工承包人标准答案：B知识点解析：暂无解析26、FIDIC《施工合同条件》中的担保期限是()止。A、承包商圆满完成施工义务B、承包商圆满完成施工和保修义务C、工程师分发接收证书D、承包商收到最后一笔尾款标准答案：B知识点解析：暂无解析27、若工程师未参加某工程隐蔽工程验收,后期工程师对已经隐蔽的工程质量又有所怀疑,提出重新检验。承包人开孔配合检验,但检查检验表明承包商施工质量不合格,此时对影响正常施工的费用和工期处理为()。A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担,工期给予顺延D、工期不予顺延,但费用由业主给予补偿标准答案：B知识点解析：(二)重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。28、按照“监理合同标准条件”，监理机构()。A、在业主授权下可对承包单位在工程施工承包合同中的义务提出变更B、发现承包单位人员工作不力时，有权提出调换人员，承包单位必须执行C、不负责对工程款支付的审核与签认D、对工程结算没有否决权标准答案：A知识点解析：暂无解析29、设计施工总承包合同通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中，在()需要通知监理人。A、第一阶段B、第二阶段C、第三阶段D、三个阶段都需要标准答案：C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，竣工试验程序第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。30、建设工程施工安装合同法律关系的客体是指()。A、物B、智力成果C、行为D、财标准答案：C知识点解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。在合同法律关系中,行为多表现为完成一定的工作,如勘察设计、施工安装等。31、FIDIC合同条件规定，在()之后，业主应将剩余的保留金返还给承包商。A、颁发工程接收证书B、颁发履约证书C、签发结清单D、签发最终支付证书标准答案：B知识点解析：暂无解析32、在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力()。A、构成合同的组成部分B、不能构成合同的组成部分C、成为承包人索赔的证据D、无效标准答案：A知识点解析：暂无解析33、同时履行抗辩权和后履行抗辩权的适用条件中完全一致的条件是()。A、合同约定了履行顺序B、由同一双务合同产生互负的对价给付债务C、应当后履行的对价给付是可能履行的义务D、应当先履行合同一方经营状况严重恶化标准答案：B知识点解析：暂无解析34、施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，()。A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D、承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师标准答案：D知识点解析：暂无解析35、下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响，表述错误的是()。A、不影响合同的效力B、合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效C、分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人D、部分影响合同的效力标准答案：A知识点解析：暂无解析36、按照《中华人民共和国合同法》的分类，建设工程材料采购合同属于()。A、建设工程合同B、买卖合同C、承揽合同D、委托合同标准答案：B知识点解析：暂无解析37、在FIDIC《施工合同条件》中，()指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。A、竣工时间B、施工期C、缺陷通知期D、合同有效期标准答案：A知识点解析：暂无解析38、当事人将财或物作为担保而不需转移该财产的占有给对方的是()。A、定金B、抵押C、质押D、保证标准答案：B知识点解析：暂无解析39、在监理合同履行过程中，委托人提供一部汽车供监理人使用。监理工作完成后，该部汽车应()。A、无偿归监理人所有B、按使用前的原值付款后归监理人C、归还委托人，监理人无须支付费用D、归还委托人，监理人支付折旧等费用标准答案：C知识点解析：在监理合同履行过程中，委托人有义务为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务。服务内容包括信息服务、物质服务和人员服务三个方面。其中物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。一般包括检测试验设备、测量设备、通讯设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。40、监理招标宜采用的招标方式为()。A、公开招标B、邀请招标C、议标D、监理规划或大纲竞选标准答案：B知识点解析：选择监理单位一般采用邀请招标，且邀请数量以3～5家为宜。因为监理招标是对知识、技能和经验等方面综合能力的选择，每一份标书内都会提出具有独特见解或创造性的实施建议，但又各有长处和短处。如果邀请过多投标人参与竞争，木仅要增大评标工作量，而且定标后还要给予未中标人以一定补偿费，与在众多投标人中好中求好的目的比较，往往产生事倍功半的效果。41、监理合同示范文本规定，因()，属于监理服务的额外工作。A、承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B、委托人要求增加的监理工作范围C、委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D、承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容标准答案：C知识点解析：“额外工作”是指服务内容和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。如合同履行过程中发生不可抗力，承包人的施工被迫中断，监理工程师应完成的确认灾害发生前承包人已完成工程的合格和不合格部分、指示承包人采取应急措施等，以及灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作。42、在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的()。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩权D、中止履行合同义务标准答案：C知识点解析：暂无解析43、招标人依据()来确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容。A、工程特点B、招标人的管理能力C、合同类型D、工程建设总进度计划标准答案：D知识点解析：暂无解析44、设计合同采用定金担保，发包人应在合同签字后()日内支付定金，设计人收到定金标志着设计开工。A、1B、3C、7D、14标准答案：B知识点解析：暂无解析45、监理合同的有效期是指()。A、合同约定的开始日至完成日B、合同签订日至合同约定的完成日C、合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日D、合同约定的开始日至工程验收合格日标准答案：C知识点解析：暂无解析46、依据委托监理合同示范文本，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。A、完成监理合同约定的监理工作之日B、监理合同规定的到期日C、被监理的工程竣工移交后收到监理尾款之日D、完成正常工作和附加工作之日标准答案：C知识点解析：暂无解析47、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批，发包人应按合同规定()。A、结清全部设计费B、支付一半设计费C、停止支付设计费D、预留一定保证金后全部支付设计费标准答案：A知识点解析：暂无解析48、FIDIC合同条件规定，因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以()签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。A、提交竣工验收申请日B、竣工验收之日C、本该进行竣工检验日D、承包商提交检验申请之后第28日标准答案：C知识点解析：暂无解析49、根据《物权法》，下列不适合作为质押财产的是()。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款标准答案：C知识点解析：质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制，可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。50、暂停施工期间由()负责妥善保护工程并提供安全保障。A、发包人B、监理单位C、承包人D、发包人和承包人共同标准答案：C知识点解析：暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。二、多项选择题(本题共30题，每题1.0分，共30分。)51、下列关于工程保修的说法，正确的是()。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析52、下列关于合同生效的叙述，正确的是()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：暂无解析53、建设工程监理招标的特点包括()。标准答案：B,C,D知识点解析：本题考查重点是对“监理招标”的熟悉。监理招标的标的是“监理服务”，监理招标的特点为：①招标宗旨是对监理单位能力的选择；②报价在选择中居于次要地位；③邀请投标人较少。因此，本题的正确答案是B,C,D。54、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析55、在设计合同的履行期间，发包人可能发生的违约责任是()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析56、合同履行中的抗辩权包括()。标准答案：B,C,D知识点解析：暂无解析57、关于保证方式的说法，正确的有()。标准答案：A,C,E知识点解析：保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。58、设计合同履行过程中，设计人配合施工的义务体现在()。标准答案：A,B,E知识点解析：设计人配合施工的义务包括：①设计交底；②解决施工中出现的设计问题；③工程验收。59、在合同磋商阶段不会发生的责任有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：暂无解析60、对勘察投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析61、合同转让中，债权不得转让的情况包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析62、业主采购的建筑材料，按规定通知承包人共同验收，而届时承包人未派人参加，则()。标准答案：B,C,E知识点解析：暂无解析63、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()标准答案：A,B,D知识点解析：在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，建设工程中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。工程项目建设过程中，常见的发包人要求承包人提供的担保有：①施工投标保证；②施工合同履约保证；③施工预付款保证。64、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人的责任包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析65、按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，()属于发包人的责任。标准答案：A,D知识点解析：暂无解析66、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。标准答案：A,B,C知识点解析：1P10当事人以土地使用权、城市房地产、林木、航空器、船舶、车辆等财产抵押的，应当办理抵押物登记，抵押合同自登记之日起生效；当事人以其他财产抵押的，可以自愿办理抵押物登记，抵押合同自签订之日起生效。因此，选项A、B、C符合。选项D以机器抵押的，抵押合同自签订之日起生效。选项E的土地所有权不得抵押。67、设备制造阶段的监理工作包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：P134～P138三、设备监理的主要工作内容。(二)设备制造阶段的监理工作。2．对制造质量的监督。(2)检查和试验的范围包括：1)原材料和元器件的进厂检验；2)部件的加工检验和试验；3)出厂前的预组装检验；4)包装检验。68、依据委托监理合同示范文本规定,委托人的义务包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：委托监理合同中委托人的义务共有4条。1.委托人应负责建设工程的所有外部关系的协调工作(选项B);2.与监理人做好协调工作,更换委托人代表需要提前通知监理人(选项D);3.委托人应在合理的时间内就监理人以书面形式提交并要求做出决定的一切事宜做出书面决定;4.为监理人顺利履行合同义务,做好协助工作,包括(2)将授予监理人的监理权利,以及监理人、监理机构主要成员分工、监理权限及时书面通知已选定的第三方(选项E);(3)为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务,包括免费提供监理工作需要的资料(选项C)。选项A的“负责合同的协调管理工作”属于监理人义务。69、根据《标准施工合同》的规定，履约担保和预付款担保的主要区别有()。标准答案：B,C,D知识点解析：预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款。70、设备验收阶段的监理工作主要有()。标准答案：C,D,E知识点解析：暂无解析71、被代理人的主要权利有()。标准答案：B,D,E知识点解析：暂无解析72、FIDIC《施工合同条件》规定，付给争端裁决委员会的酬金，分为()。标准答案：B,C知识点解析：暂无解析73、关于竣工验收下列说法错误的是()。标准答案：D,E知识点解析：暂无解析74、评标委员会在初评阶段应淘汰的投标书有()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：暂无解析75、撤回要约的通知应当在()到达受要约人。标准答案：A,C知识点解析：暂无解析76、为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划，不同标的的招标需满足的相应条件有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：暂无解析77、承包人提出费用索赔中的人工费包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：暂无解析78、合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供的服务有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务：①实施或监督所供货物的现场组装和／或试运行；②提供货物组装和／或维修所需的工具；③为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；④在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；⑤在卖方厂家和／或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。79、建设工程设计合同文本合同文件的组成包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：建设工程设计合同文本合同文件的组成包括：合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、设计费用清单、设计方案，以及其他构成合同组成部分的文件。80、设备采购合同中卖方所承担的与供货有关的伴随服务包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：伴随服务系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷第2套一、单项选择题(本题共50题，每题1.0分，共50分。)1、保证与合同履行紧密关联的合同条件、技术标准、外部环境条件、自身履约能力等条件满足合同履行要求，体现的是合同的()。A、可行性评审B、合规性评审C、严密性评审D、风险评估标准答案：C知识点解析：合同的严密性、完整性评审，保证与合同履行紧密关联的合同条件、技术标准、技术资料、外部环境条件、自身履约能力等条件满足合同履行要求。2、合同法律关系的主体不包括()。A、自然人B、法人C、智力成果D、其他组织标准答案：C知识点解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和其他组织，为合同当事人。3、下列事实中，属于社会事件的是()。A、建设工程合同当事人违约B、战争、罢工C、地震、台风D、当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系标准答案：B知识点解析：社会事件是指由于社会上发生了不以个人意志为转移的、难以预料的重大事件所形成的客观事实，如战争、罢工、禁运。4、在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由()承担。A、发包人自行B、发包人与招标代理机构连带C、招标代理机构自行D、发包人与招标代理机构按比例标准答案：A知识点解析：在委托人的授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。5、施工企业授权项目经理全面负责履行某施工合同，项目经理以施工企业名义采购材料的行为属于()。A、指定代理B、法定代理C、职务代理D、委托代理标准答案：D知识点解析：在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。6、下列合同中，属于从合同的是()。A、赠与合同B、担保合同C、建设工程合同D、加工承揽合同标准答案：B知识点解析：担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效。但担保合同另有约定的按照约定。7、保证合同的内容不包括()。A、保证的方式B、保证的期间C、保证担保的范围D、保证人的信誉标准答案：D知识点解析：保证合同应包括：①被保证的主债权种类、数额；②债务人履行债务的期限；③保证的方式；④保证担保的范围；⑤保证的期间；⑥双方认为需要约定的其他事项。8、以下关于抵押的表述，不正确的是()。A、所有权、使用权不明或者有争议的财产不得作为抵押物B、抵押人依法有权处置的交通运输工具可以依法抵押C、正在建造的建筑物、船舶、航空器不得作为抵押物抵押D、当事人以土地使用权、城市房地产抵押的抵押合同自登记之日起生效标准答案：C知识点解析：正在建造的建筑物、船舶、航空器均可以作为抵押物，故选项C错误。9、根据《民法典》，下列不适合作为质押财产的是()。A、汇票B、仓单C、建设用地D、应收账款标准答案：C知识点解析：质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制，可以质押的权利包括：①汇票、支票、本票；②债券、存款单；③仓单、提单；④可以转让的基金份额、股权；⑤可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；⑥应收账款；⑦法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。10、()是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。A、质权B、债权C、抵押权D、代理权标准答案：A知识点解析：质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。11、以下关于留置担保的说法中，正确的是()。A、留置不以合法占有对方财产为前提B、可以留置的财产仅限于动产C、留置担保可适用于建设工程合同D、留置以合法占有对方固定资产为前提标准答案：B知识点解析：留置权以债权人合法占有对方财产为前提，故选项A、D错误。担保法规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因保管合同、运输合同、承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施留置，故选项B正确，选项C错误。12、在工程建设的过程中，()是最为常用的一种担保方式。A、保证B、押金C、定金D、抵押标准答案：A知识点解析：在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。13、在建设工程施工常用的担保种类中，()的主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。A、施工投标保证金B、施工合同履约保证金C、工程款支付担保D、施工预付款担保标准答案：D知识点解析：施工预付款担保的主要形式为银行保函。其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。14、建筑工程一切险的保险人对因()造成的损失不负责赔偿。A、暴雨、洪水B、人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象C、无法控制并造成物质损失的突发性事件D、领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失标准答案：D知识点解析：建筑工程一切险的保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：①设计错误引起的损失和费用；②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；⑦盘点时发现的短缺；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；⑨除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。15、建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。A、盘点时发现的短缺B、设计错误C、不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件D、自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化等原因标准答案：C知识点解析：建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。16、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险，工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由()。A、保险公司承担全部损失B、保险公司承担除外责任以外的全部损失C、业主自行承担全部损失D、业主和保险公司协商分担损失标准答案：C知识点解析：建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任。17、决定保险成本的最主要因素是()。A、服务质量B、保险费率C、服务层次D、风险高低标准答案：B知识点解析：决定保险成本的最主要因素是保险费率，当然也要考虑资金的时间价值。18、关于标底说明文件的表述中，不正确的是()。A、一个招标项目只能有一个标底B、若招标项目设有标底，应当在开标时公布C、标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底D、可以投标报价是否接近标底作为中标条件或以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件标准答案：D知识点解析：标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件，选项D错误。19、招标文件中的()是投标人报价的依据文件。A、投标人须知B、招标公告C、图纸D、工程量清单标准答案：D知识点解析：招标文件中的工程量清单是投标人报价的依据文件，应包括工程量清单说明、投标报价说明和工程量清单表三部分内容。20、根据《招标投标法实施条例》的规定，评标委员会成员应当回避的情形不包括()。A、是投标人或者投标人主要负责人的近亲属B、是招标人或者招标人主要负责人的近亲属C、属于项目主管部门或者行政监督部门的人员D、与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的标准答案：B知识点解析：为了保证评标工作的公正和公平，《招标投标法实施条例》规定，评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：①投标人或者投标人主要负责人的近亲属；②项目主管部门或者行政监督部门的人员；③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；④曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。21、某工程招标失败，招标人分析招标失败的原因并采取相应的措施后，需要重新进行招标的是()。A、投标截止时间，投标人少于3个B、属于必须审批工程建设项目，经原审批部门批准C、重新招标后投标人仍少于3个D、重新招标后所有投标被否决标准答案：A知识点解析：投标过程中出现下列情形之一时，招标人应当重新招标：①在投标截止时间止，投标人少于3个的；②经评标委员会评审会否决所有投标的。22、在双方签订施工合同协议书后，中标人的投标保证金应当在()天内退还。A、1B、3C、5D、7标准答案：C知识点解析：招标人接受中标人提交的履约保证金后，双方签订合同协议书。在签订合同的5天内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。23、中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于()天。A、3B、7C、14D、21标准答案：A知识点解析：中标人确定后，招标人发出中标通知书并予以公示，公示期不少于3天。24、施工招标资格预审分初步审查和详细审查两个阶段进行，下列属于初步审查内容的是()。A、提供资料的有效性B、资质条件C、财务状况D、类似项目的业绩标准答案：A知识点解析：初步审查是检查申请人提交的资格预审文件是否满足申请人须知的要求，内容包括：①提供资料的有效性；②提供资料的完整性。25、建设工程项目招标评审过程的()适用于没有进行资格预审的资格后审。A、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、施工组织设计和项目管理机构评审标准答案：B知识点解析：初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审4个方面。其中，资格评审适用于没有进行资格预审的资格后审，审查内容和重点与资格预审一致。26、由于设计任务本身的特点，设计招标通常采用()竞选的方式招标。A、设计方案B、图纸C、设计元素D、设计背景标准答案：A知识点解析：由于设计任务本身的特点，设计招标通常采用设计方案竞选的方式招标。27、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的内容是()。A、投标文件格式及主要合同条款B、投标报价要求C、评标标准和方法D、技术经济指标要求标准答案：D知识点解析：设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。设计招标文件应当包括下列内容：①投标须知，包含所有对投标要求有关的事项；②投标文件格式及主要合同条款；③项目说明书，包括资金来源情况；④设计范围，对设计进度、阶段和深度要求；⑤设计依据的基础资料；⑥设计费用支付方式，对未中标人是否给予补偿及补偿标准；⑦投标报价要求；⑧对投标人资格审查的标准；⑨评标标准和方法；⑩投标有效期；⑩招标可能涉及的其他有关内容。28、建设工程材料设备采购招标过程中，对于技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用()进行评标。A、综合评估法B、最高评标价法C、最低评标价法D、专项评估法标准答案：A知识点解析：技术复杂或技术规格、性能、技术要求难以统一的，一般采用综合评估法进行评标。29、下列要求，不属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。A、具有独立订立合同的能力B、良好的业绩C、完善的质量保证体系D、相应的资金来源标准答案：D知识点解析：对投标人的具体要求主要有以下几个方面：①具有独立订立合同的能力；②在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力；③具有完善的质量保证体系；④业绩良好；⑤有良好的银行信用和商业信誉等。30、在设备采购的评标中，对于技术含量高、工艺复杂的大型设备招标项目，可采用()进行评标。A、综合评估法B、最低投标价法C、综合评标法D、以设备寿命周期成本为基础的评标价法标准答案：A知识点解析：根据《机电产品国际招标标准招标文件(试行)》规定，在招标文件中可规定采用综合评估法进行评标，该方法适用面广，可用于技术含量高、工艺或技术方案复杂的大型或成套设备等招标项目。31、被申请人在收到申请人评审申请报告副本后()天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。A、14B、28C、32D、56标准答案：B知识点解析：被申请人在收到申请人评审申请报告副本后28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。32、设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的()核算设计费。A、初步设计概算B、投资估算C、施工图预算D、扩大的初步设计概算标准答案：A知识点解析：如果合同约定的费用为估算设计费，双方在初步设计审批后，需按批准的初步设计概算核算设计费。33、发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。A、14B、27C、30D、42标准答案：C知识点解析：发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。34、某工程设计合同约定的合同价为100万元，设计工作完成40％时，发包人因建设资金筹措困难决定取消该项目的建设，通知设计单位解除设计合同。按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人应支付设计单位的设计费为()万元。A、20B、40C、50D、100标准答案：C知识点解析：在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。故该发包人应按设计费的一半支付，为50万元。35、《标准施工合同》规定的预付款担保采用()形式。A、银行保函B、保兑支票C、银行汇票D、现金支票标准答案：A知识点解析：《标准施工合同》规定的预付款担保采用银行保函形式。36、《标准施工合同》提供了通用条款、专用条款和签订合同时采用的合同附件格式。其中合同附件格式不包括()。A、履约担保B、合同协议书C、预付款担保D、房屋建筑工程质量保修书标准答案：D知识点解析：《标准施工合同》中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保。37、签订()时，需要在专用条款中对其他合同文件的具体组成予以明确。A、专用合同条款B、合同协议书C、中标通知书D、通用合同条款标准答案：B知识点解析：《标准施工合同》中的其他合同文件包括的范围较宽，主要针对具体施工项目的行业特点、工程的实际情况、合同管理需要而明确的文件。签订合同协议书时，需要在专用条款中对其他合同文件的具体组成予以明确。38、对施工图纸和设计文件进行交底应由()来组织进行。A、发包人B、承包人C、设计人D、监理单位标准答案：A知识点解析：发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。39、关于开工通知的表述中，不正确的是()。A、当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知B、合同工期自开工通知中栽明的开工日起计算C、如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期但不赔偿承包人的相应损失D、如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延标准答案：C知识点解析：如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失，故选项C错误。40、某施工合同约定的开工日期为2013年9月10日。9月2日监理人发出开工指示，由于承包人因运输问题使主要机械未到达现场，申请延期至9月17日。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同(示范文本)》，该工程的开工日期应为()。A、9月10日B、9月17日C、9月25日D、9月30日标准答案：A知识点解析：如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。41、监理人征得发包人同意后，应在开工日期()天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。A、7B、15C、30D、42标准答案：A知识点解析：监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。42、关于《标准施工合同》中暂列金额的表述，不正确的是()。A、暂列金额用于在签订协议书时已经确定的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额B、暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项C、暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项D、签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付标准答案：A知识点解析：暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项，故选项A错误。43、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交()。A、索赔报告B、索赔意向通知书C、索赔依据和资料D、工期和费用索赔的具体要求标准答案：B知识点解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。44、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的()天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A、7B、14C、28D、56标准答案：C知识点解析：监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。45、设计施工总承包模式下的承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的()小时内向总监理工程师提出书面异议。A、12B、24C、48D、72标准答案：C知识点解析：承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。46、设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后()天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。A、7B、15C、21D、30标准答案：A知识点解析：设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。47、监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后()天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A、7B、14C、21D、30标准答案：A知识点解析：监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。48、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。A、物资交货B、生产制造C、设备安装调试D、设备试运行标准答案：A知识点解析：建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段，主要涉及交接程序、检验方式、质量要求和合同价款的支付等。49、施工企业与材料供应商订立的水泥供应合同中，约定违约金是2．0万元，但供应商的违约行为导致不能全部或部分交货给施工企业造成的损失是2．2万元，施工企业应要求供应商支付()万元。A、4．2B、2．2C、2．0D、0．2标准答案：B知识点解析：如果因供货方应承担责任的原因导致不能全部或部分交货，应按合同约定的违约金比例乘以不能交货部分货款计算违约金。若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损失能够得到合理的补偿，故选项B正确。50、对于除竣工以外的材料试验，承包商应提供所有试验所需的资料，并与工程师商定试验的时间和地点，工程师应提前至少()小时将其意向通知承包商。A、24B、36C、56D、72标准答案：D知识点解析：对于除竣工以外的永久设备、材料和工程的试验，承包商应提供所有试验所需的仪器、文件资料、电力、装置、燃料、工具、材料与人员，并与工程师商定试验的时间和地点。工程师应提前至少72小时将其参加试验的意向通知承包商。二、多项选择题(本题共30题，每题1.0分，共30分。)51、下列属于合同关系客体的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。选项A属于行为；选项B、E属于智力成果；选项D属于物。选项C属于合同法律关系的主体。52、从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。标准答案：C,D,E知识点解析：从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。53、合同法律关系包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。54、法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，具体包括()。标准答案：A,B,C,D知识点解析：法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括：法人的分支机构、不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。55、合同法律关系客体主要包括()。标准答案：A,C,D知识点解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。56、关于定金的说法，不正确的有()。标准答案：B,E知识点解析：选项B，定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效；选项E，给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金。57、下列保险合同中，属于财产保险合同的有()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同，故选项B、C、D、E正确。58、标准资格预审文件由()组成。标准答案：A,B,D,E知识点解析：标准资格预审文件由资格预审公告、申请人须知、资格预审办法、建设项目概况、资格预审申请文件格式组成。59、施工招投标过程中，申请人提供的资格预审申请文件应包括()。标准答案：B,C,D,E知识点解析：申请人提供的资格预审申请文件应包括：①资格预审申请函；②法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；③联合体协议书；④申请人基本情况表；⑤近年财务状况表；⑥近年完成的类似项目情况表；⑦正在施工和新承接的项目情况表；⑧近年发生的诉讼及仲裁情况；⑨其他材料。60、根据《招标投标法实施条例》的规定，下列情形中，视为投标人相互串通投标的有()。标准答案：C,D知识点解析：《招标投标法实施条例》规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；⑤不同投标人的投标文件相互混装；⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。61、根据设计条件和设计深度，建筑工程设计一般分为()。标准答案：B,C知识点解析：根据设计条件和设计深度，建筑工程设计一般分为两个阶段：初步设计阶段和施工图设计阶段。62、建筑工程设计投标管理中，投入、产出经济效益比较主要涉及()。标准答案：A,B,E知识点解析：建筑工程设计投标管理中，投人、产出经济效益比较主要涉及以下几个方面：建筑标准是否合理；投资估算是否超过限制；先进的工艺流程可能带来的投资回报；实现该方案可能需要的外汇估算等。63、《建设工程设计合同(示范文本)》适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：《建设工程设计合同(示范文本)》适用于民用建设工程设计的合同，主要条款除了选项A、B、E外，还包括以下几方面的内容：①订立合同的依据文件；②设计人应交付的资料和文件；③设计费的支付；④违约责任；⑤其他。64、发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。标准答案：A,B,C,E知识点解析：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：①本工程的批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)；②工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；③勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；④勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图；⑤其他必要相关资料。65、工程设计资质分为()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。66、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人的责任包括()。标准答案：A,B,E知识点解析：发包人的责任包括：①提供必要的现场开展工作条件；②外部协调工作；③其他相关工作；④保护设计人的知识产权；⑤遵循合理设计周期的规律。67、根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足的条件有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足以下条件：①建筑物(包括地基基础、主体结构体系)的设计稳定、安全、可靠；②设计符合消防、节能、环保、抗震、卫生、人防等有关强制性标准、规范；③设计的施工图达到规定的设计深度；④不存在有可能损害公共利益的其他影响。68、设计合同履行过程中，设计人配合施工的义务体现在()。标准答案：A,B,E知识点解析：设计人配合施工的义务包括：①设计交底；②解决施工中出现的设计问题；③工程验收。69、《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同履行过程中，发包人的违约责任主要有()。标准答案：A,C,E知识点解析：发包人的违约责任包括：①发包人延误支付；②审批工作的延误；③因发包人原因要求解除合同。70、在施工准备阶段，监理人应对承包人报送的()进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。标准答案：A,B,C知识点解析：在施工准备阶段，监理人应对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。71、由于发包人的原因，造成延长合同工期的情形有()。标准答案：A,C,D,E知识点解析：由于发包人的延误，承包人有权获得工期顺延和(或)利润补偿的情况包括：①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。72、按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有()。标准答案：A,B知识点解析：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。73、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由承包方承担。标准答案：A,C知识点解析：因不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：①永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；②承包人设备的损坏由承包人承担；③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；④停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人的要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；⑤不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。74、下列关于建设工程设计施工总承包合同中对分包工程的规定，不正确的有()。标准答案：A,C知识点解析：设计施工总承包合同通用条款中对工程分包做了如下的规定：①承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人；②分包工作需要征得发包人同意；③承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人；④分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；⑤发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。75、关于承包人提交进度付款申请单的说法，不正确的有()。标准答案：B,D知识点解析：设计施工总承包合同通用条款规定，承包人进度付款申请单应包括下列内容：①当期应支付进度款的金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额和已支付的进度付款金额总额；②当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；③当期根据专用条款约定，计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；④当期变更应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计变更金额；⑤当期索赔应增加和扣减的金额，以及截至当期期末累计索赔金额；⑥当期应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；⑦当期应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；⑧当期应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。76、根据设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的()后，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60％。标准答案：A,B,C,D知识点解析：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60％：①卖方出具的交货清单正本一份；②买方签署的收货清单正本一份；③制造商出具的出厂质量合格证正本一份；④合同价格100％金额的增值税发票正本份。77、按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为()。标准答案：A,D知识点解析：按照标的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为材料采购合同和设备采购合同。78、某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，不正确的有()。标准答案：C,D知识点解析：试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易，故选项C错误。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买，故选项D错误。79、根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。标准答案：A,B,D,E知识点解析：选项C错误，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，并不是由监理人组织。80、根据FIDIC《施工合同条件》，业主的主要责任和义务包括()。标准答案：A,B,C知识点解析：业主的主要责任和义务包括：①委托任命工程师代表业主进行合同管理；②承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸；③给予承包商现场占有权；④向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知；⑤避免可能干扰或阻碍工程进展的行为；⑥提供业主方应提供的保障、物资；⑦在必要时指定专业分包商和供应商；③做好项目资金安排；⑨在承包商完成相应工作时按时支付工程款；⑩协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。选项D、E属于承包商的主要责任和义务。一级监理工程师（建设工程合同管理）模拟试卷第3套一、单项选择题(本题共50题，每题1.0分，共50分。)1、按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。A、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B、合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C、补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D、补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合伺有关条款标准答案：C知识点解析：《合同法》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行，则对于价款或报酬不明的，可按订立合同时履行地的市场价格履行。2、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查内容的是()。A、投标人的企业资质是否满足招标工程的要求B、投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历C、投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历D、投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的施工需要标准答案：C知识点解析：资格审查的内容应在申请人附表内说明资质条件、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理资格和其他要求的具体规定。3、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应()。A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容标准答案：C知识点解析：暂无解析4、工程具备竣工验收条件，()按国家工程竣工验收有关规定组织验收工作。A、承包人B、工程师C、发包人D、专家验收组标准答案：C知识点解析：暂无解析5、甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同()。A、有效，但应由采购员向乙公司支付货款B、有效，由甲施工企业向乙公司支付货款C、无效，由采购员向乙公司支付货款D、无效，甲施工企业退货，乙公司的损失由采购员承担标准答案：B知识点解析：暂无解析6、如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。A、终止合同方选定的仲裁委员会B、违约方选定的仲裁委员会C、双方选定的仲裁委员会D、有管辖权的人民法院标准答案：C知识点解析：暂无解析7、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月标准答案：C知识点解析：(六)申请撤销裁决。当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内提出。8、在某工程项目招标过程中，某投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。A、应发给全体投标人，但不必说明问题来源B、只对该投标人有效C、应发给全体投标人，并说明问题来源D、对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人标准答案：A知识点解析：投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。招标人对任何一位投标人所提问题的回答，必须发送给每一位投标人，以保证招标的公开和公平，但不必说明问题的来源。回答函件作为招标文件的组成部分，如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。9、FIDIC施工合同条件规定，因非承包商原因导致工程不能进行规定的竣工验收，工程师应以()签发工程接收证书，将这部分工程移交给业主照管和使用。A、提交竣工验收申请之日B、竣工验收之日C、本该进行竣工检验日D、承包商提交检验申请之后第28日标准答案：C知识点解析：暂无解析10、施工合同示范文本规定，因发包人的原因影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，发包人应当()。A、赔偿承包人因此造成的损失，相应顺延工期B、只相应顺延工期C、只赔偿承包人因此造成的损失D、赔偿承包人因此造成的损失或相应顺延工期标准答案：A知识点解析：暂无解析11、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向工程师提出延期的理由和要求。A、18B、2C、7D、14标准答案：C知识点解析：承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为同意承包人的要求，工期相应顺延。如果工程师不同意延期要求，工期不予顺延。如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期也不予顺延。12、涉及保密，要求直接发包的工程，标准化合同协议书内的合同价款是()填写的。A、由当事人双方依据工程预算书协商后的价款B、依据监理单位合理确定的价款C、依据承包人提出的合理价款D、依据投标书的中标合同价款标准答案：A知识点解析：暂无解析13、在施工过程中，监理工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后()天内予以确认答复。A、3B、7C、14D、28标准答案：C知识点解析：暂无解析14、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。A、施工方案B、设计变更的期限C、竣工验收的标准D、合理使用年限标准答案：D知识点解析：暂无解析15、设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。A、7B、14C、15D、30标准答案：C知识点解析：暂无解析16、担保方式中的保证是指()。A、保证人和债权人的约定B、保证人和债务人的约定C、债务人和债权人的约定D、公证人和债权人的约定标准答案：A知识点解析：保证是指保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。17、要求承包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。A、业主B、工程师C、承包商D、设计单位标准答案：B知识点解析：暂无解析18、检查和试验的范围不