工程分包合同范本2024年

工程分包合同范本2024年通用合同编号：__________分包合同（2024年通用）鉴于：2.总包商已将【工程名称】项目的【分包工程内容】分包给乙方施工；3.乙方愿意承担分包工程的施工任务，并同意按照本合同的约定履行合同义务；为确保分包工程的顺利实施，维护双方合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，经双方协商一致，签订本合同。第一条合同范围与工程内容1.1本合同范围包括：【分包工程内容】。1.2乙方应按照业主和总包商的要求，完成分包工程的施工任务，并保证分包工程的质量和安全。第二条合同价格与支付2.2业主应按照本合同约定的付款节点和比例向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）工程进度达到30%时，支付合同价款的30%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价款的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价款的90%；（4）工程验收合格后，支付合同价款的10%。2.3乙方应按照业主和总包商的要求，向其开具合法、有效的发票。第三条施工工期3.1本合同约定的施工工期为【开工日期】至【竣工日期】。3.2乙方应保证分包工程按照约定的工期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的一切责任和损失。第四条质量与验收4.1乙方应按照国家和行业标准的质量要求，组织施工，保证分包工程的质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到90%时进行，最终验收在工程竣工后进行。4.3乙方应配合业主和总包商进行工程验收，如验收不合格，乙方应按照验收意见及时整改，直至达到验收标准。第五条安全生产与环保5.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规和业主、总包商的要求，加强施工现场的安全生产管理，确保施工安全。5.2乙方应承担分包工程的环境保护责任，确保施工过程中对环境的不利影响降至最低。第六条违约责任6.1乙方如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向业主支付违约金，违约金为本合同价款的【百分比】%。6.2业主如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，违约金为本合同价款的【百分比】%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且乙方向业主支付完毕合同价款之日终止。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：【签订日期】一、附件列表：1.《建设工程施工合同》（总包合同）

2.分包工程设计文件

3.分包工程预算书

4.分包工程施工方案

5.分包工程验收标准

6.安全生产管理制度

7.环境保护措施方案

8.乙方资质证明文件

9.甲方支付凭证

10.乙方施工进度报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成分包工程的，视为违约。

2.乙方分包工程质量不符合标准的，视为违约。

3.乙方未按照约定支付合同价款的，视为违约。

4.乙方未按照约定配合工程验收的，视为违约。

5.乙方未按照约定履行安全生产管理责任的，视为违约。

6.乙方未按照约定履行环保责任的，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托分包工程的一方。

2.乙方：指合同中的分包商，负责实施分包工程的一方。

3.分包工程：指总包合同中约定的由乙方负责施工的部分。

4.合同价款：指本合同约定的分包工程的价款。

5.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。

6.安全生产管理：指在分包工程施工过程中，对施工现场的安全进行管理的工作。

7.环保责任：指在分包工程施工过程中，对环境保护的责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：乙方施工进度延误。

解决办法：按照本合同约定的工期要求，督促乙方加快施工进度。2.问题：分包工程质量不符合标准。

解决办法：要求乙方按照验收意见及时整改，直至达到验收标准。3.问题：乙方未按照约定支付合同价款。

解决办法：按照本合同约定的付款节点和比例，向乙方催收合同价款。4.问题：乙方未按照约定配合工程验收。

解决办法：协调乙方配合业主和总包商进行工程验收。5.问题：乙方未按照约定履行安全生产管理责任。

解决办法：要求乙方加强施工现场的安全生产管理，确保施工安全。6.问题：乙方未按照约定履行环保责任。

解决办法：要求乙方采取措施降低施工过程中对环境的不利影响。五、所有应用场景：1.业主将建设工程项目的部分工程分包给具备相应资质的分包商。

2.分包商愿意承担分包工程施工任