建设工程施工合同注意事项2024年

建设工程施工合同注意事项2024年通用合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程总价：__________二、合同工期2.1工期总日历天数：__________2.2开工日期：__________2.3竣工日期：__________2.4工期顺延的情形：__________三、施工方的义务3.1施工方的施工义务：（1）按照约定的工程内容、工程质量标准、工程进度和施工方案进行施工；（2）保证施工安全，防止环境污染，文明施工；（3）遵守国家和地方的相关法律法规，严格执行有关工程建设的技术规范和标准；（4）提供施工所需的图纸、资料、样品等，并对其准确性、完整性和合法性负责；（5）按照约定的期限和方式，向业主报告施工进展情况。3.2施工方的保修义务：（1）工程竣工验收合格后，施工方应对工程进行保修，保修期限自竣工验收合格之日起计算；（2）保修范围和保修内容按照相关法律法规和甲乙双方的约定执行；（3）施工方应在接到保修通知后的规定时间内，到达现场进行维修或更换。四、业主的义务4.1业主的付款义务：（1）按照约定的付款方式和付款时间，向施工方支付工程进度款；（2）工程竣工验收合格后，业主应在规定时间内支付尾款。4.2业主的配合义务：（1）为施工方提供施工所需的场地、水源、电源、道路等；（2）协调处理施工过程中与其他单位或个人的关系；（3）在合同约定的期限内，向施工方提供所需的施工图纸、资料等。五、违约责任5.1施工方的违约责任：（1）未按照约定的工程内容、工程质量标准、工程进度和施工方案进行施工的，应承担相应的违约责任；（2）未按照约定时间完成工程的，应承担相应的违约责任；（3）施工安全事故的，应承担相应的法律责任；（4）违反环保、文明施工等相关规定的，应承担相应的法律责任。5.2业主的违约责任：（1）未按照约定时间支付工程进度款的，应承担相应的违约责任；（2）未按照约定时间支付尾款的，应承担相应的违约责任；（3）未按照约定提供施工图纸、资料等的，应承担相应的违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同的签订、修改、解除、终止及违约金的计算等，均应当符合中华人民共和国法律法规的规定；7.2双方应遵守的社会责任和道德规范：__________7.3双方应遵守的国家和地方的相关政策、规定：__________7.4合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案和施工组织设计

3.工程量清单和预算

4.材料和设备的技术规格和合格证明

5.施工合同的补充协议

6.工程保修书

7.相关法律法规和标准规范二、违约行为及认定：

1.施工方未按照约定的工程内容、工程质量标准、工程进度和施工方案进行施工，视为违约。

2.施工方未按照约定时间完成工程，视为违约。

3.施工方发生安全事故，视为违约。

4.施工方违反环保、文明施工等相关规定，视为违约。

5.业主未按照约定时间支付工程进度款，视为违约。

6.业主未按照约定时间支付尾款，视为违约。

7.业主未按照约定提供施工图纸、资料等，视为违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指委托乙方进行建设工程施工的当事人。

2.乙方：指承担建设工程施工的当事人。

3.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间。

4.工程质量标准：指按照国家相关法律法规和行业标准规定的工程质量要求。

5.保修：指施工方对竣工验收合格的工程在一定期限内承担修复或更换的义务。

6.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：

解决办法：按照合同约定进行工期顺延，同时协商确定顺延工期的时间和范围。

2.工程质量问题：

解决办法：及时通知施工方进行修复或更换，如施工方拒绝或未能及时修复，可向相关部门投诉。

3.付款纠纷：

解决办法：按照合同约定的付款方式和时间进行支付，如对方未按约定支付，可依法追讨欠款。

4.施工安全事故：

解决办法：立即报告相关部门，按照法律法规进行调查处理，并承担相应的法律责任。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。