下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
施工补充条款示范文本合同编号:__________合同双方:甲方:全称:____________________________地址:____________________________联系人:_________________________联系电话:_______________________乙方:全称:____________________________地址:____________________________联系人:_________________________联系电话:_______________________鉴于甲方为工程项目的业主,乙方为工程项目的施工方,双方为了保障工程项目的顺利进行,明确双方的权利和义务,经友好协商,特订立本补充条款。一、工程概况1.1工程名称:____________________________1.2工程地点:____________________________1.3工程规模:____________________________1.4工程内容:____________________________1.5工程预算:____________________________二、合同执行2.1乙方应按照双方签订的《建设工程施工合同》及本补充条款的约定,完成工程项目的施工。2.2乙方应按照约定的工期完成施工,如因乙方原因导致工程延期,乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方应按照约定的质量标准完成施工,如工程质量不符合约定,乙方应承担相应的修复、返工等责任。2.4乙方应按照约定的工程内容进行施工,不得擅自变更工程内容。如乙方确需变更工程内容,应提前向甲方提出申请,经甲方同意后方可进行变更。三、材料与设备3.1乙方向甲方提供的材料和设备,应符合国家相关法规、标准和甲方要求。3.2乙方应保证提供的材料和设备的质量,如因质量问题导致工程质量问题,乙方应承担相应的责任。3.3乙方应按照约定的时间和数量提供材料和设备,如乙方未能按时提供或数量不足,乙方应承担相应的违约责任。四、工程款项4.1乙方的工程款项,按照双方签订的《建设工程施工合同》及本补充条款的约定进行支付。4.2甲方支付工程款项,按照乙方提交的工程进度报表进行支付。4.3乙方应按照约定的时间和方式向甲方提交工程进度报表,如乙方未能按时提交,乙方应承担相应的违约责任。五、违约责任5.1如乙方未能按照约定的工期、质量标准完成施工,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。5.2如乙方擅自变更工程内容,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。5.3如乙方未能按照约定的时间和数量提供材料和设备,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1本补充条款的签订、履行、解释及争议解决,均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本补充条款过程中发生的争议,应通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本补充条款一式两份,甲乙双方各执一份。7.2本补充条款自双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:_______________________一、附件列表:1.《建设工程施工合同》2.工程设计图纸及相关技术文件3.工程预算书4.工程进度报表5.材料和设备清单6.乙方资质证明文件7.甲方支付款项的银行账户信息8.工程质量验收标准9.施工安全规范10.环境保护要求相关文件二、违约行为及认定:1.未能按照约定的工期完成施工:指乙方未在合同约定的时间内完成工程项目的施工。2.工程质量不符合约定:指乙方完成的工程项目质量不符合合同约定的标准。3.未能按照约定的工程内容进行施工:指乙方未按照合同约定的工程内容进行施工,擅自变更工程内容。4.未能按照约定的时间和数量提供材料和设备:指乙方未在合同约定的时间和数量内提供所需的材料和设备。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同所述工程项目的业主。2.乙方:指合同所述工程项目的施工方。3.工期:指合同约定的乙方完成工程项目的时间。4.质量标准:指合同约定的工程项目应达到的质量要求。5.工程内容:指合同约定的乙方应完成的工程项目范围。6.违约责任:指合同一方未履行合同约定的义务时,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:双方协商调整工期,根据实际情况商定合理的延期时间。2.工程质量问题:解决办法:及时停工修复,乙方负责整改并承担由此产生的费用。3.材料和设备供应不足:解决办法:乙方应及时向甲方报告供应情况,甲方协助乙方协调供应商。4.工程变更:解决办法:双方协商一致后,签订工程变更协议,明确变更内容和相应的责任。5.支付款项问题:解决办法:双方核对工程进度报表,按约定支付相应的工程款项。五、所有应用场景:1.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 年级主任表态发言稿
- 建筑装修合同(32篇)
- 趣味运动会活动总结
- 公司安全管理人员安全培训试题及答案 完整版
- 1.1机械运动的基本概念
- 企业主要负责人安全培训试题附解析答案
- 新进厂职工安全培训试题含答案(综合题)
- 纳米-材料第六章-纳米生物医4
- 生产经营单位安全培训试题附答案【模拟题】
- 企业主要负责人安全培训试题(基础题)
- 软件模块化设计与开发标准与规范
- 2023年易助ERP系统-界面操作培训教程
- (正式版)SHT 3223-2024 石油化工给水排水泵站设计规范
- MOOC 计量学基础-中国计量大学 中国大学慕课答案
- 少儿美术《白桦林》课件
- 监控维修施工方案
- 7-12个月婴幼儿教案
- 2024年湖南省张家界市桑植县中考一模道德与法治试题
- 各岗位质量目标管理责任考核记录表
- 港口作业安全协议书
- 盛唐诗中“长安”意象及其文化底蕴的研究
评论
0/150
提交评论