建筑安装工程分包合同(2024版)

建筑安装工程分包合同(2024版)合同编号：__________建筑安装工程分包合同（2024版）鉴于：3.双方为了明确分包工程的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同分包工程的内容、范围和数量等详见附件一《分包工程明细表》。1.2分包商应按照总包合同和本合同的约定，完成分包工程的施工、保修等义务。第二条合同价格2.2合同价款支付的具体方式和时间，按照本合同约定的付款条款执行。第三条合同工期3.1分包商应按照总包合同和本合同的约定，保证分包工程按时完工。分包工程的工期自分包工程开工之日起至分包工程竣工验收合格之日止。3.2分包商如因自身原因导致分包工程延期，应按照总包合同和本合同的约定承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1分包商应按照总包合同和本合同的约定，保证分包工程的质量。分包工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准要求。4.2分包商应承担分包工程质量问题的修复和整改责任，直至达到约定的质量标准。第五条技术交底与施工组织设计5.1业主或总包商应向分包商进行技术交底，明确分包工程的施工要求、技术规范、施工图纸等。5.2分包商应根据分包工程的实际情况，编制施工组织设计，报业主或总包商批准后方可施工。第六条安全生产与环保要求6.1分包商应严格按照国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2分包商应做好施工现场的环境保护工作，防止污染环境，确保施工安全。第七条合同的变更和解除7.1本合同的变更和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。7.2因不可抗力等特殊情况需要变更或解除本合同时，应按照总包合同的相关约定办理。第八条违约责任8.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.2分包商如未按照约定的质量、工期完成分包工程，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程竣工验收合格之日起终止。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件一：分包工程明细表附件二：合同价款支付时间表附件三：违约金计算方式一、附件列表：1.分包工程明细表2.合同价款支付时间表3.违约金计算方式二、违约行为及认定：1.未按照约定的质量、工期完成分包工程2.未按照本合同约定的付款条款支付合同价款3.未按照本合同约定的技术规范、施工要求施工4.未按照本合同约定的安全生产与环保要求进行施工5.未经双方协商一致，擅自变更或解除本合同三、法律名词及解释：1.建筑安装工程分包合同：指建筑安装工程施工合同中，总包商将其承揽的某些特定施工内容分包给其他施工单位（分包商）实施的合同。2.分包工程：指总包商在建筑安装工程施工合同中，将其承揽的某些特定施工内容分包给其他施工单位（分包商）实施的工程。3.合同价：指分包商完成分包工程的费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程质量问题：分包商应立即整改，直至达到约定的质量标准。业主或总包商有权要求分包商承担质量问题的修复和整改责任。2.工程进度延误：分包商应采取措施加快施工进度，业主或总包商有权要求分包商支付违约金。3.付款问题：分包商应按照本合同约定的付款条款支付合同价款，业主或总包商有权按照约定的时间支付合同价款。4.安全生产与环保问题：分包商应严格遵守国家、行业和地方的相关法律法规、规范标准，做好施工现场的安全生产管理工作。如发生安全事故，分包商应承担相应的法律责任。五、所有应用场景：1.总包商将其承揽的建筑安装工程施工内容中的某些特定部分分包给其他施工单位（分包商）实施。2.分包商按照本合同的约定，完