天津建设工程设计合同

天津建设工程设计合同发包人（全称）：________________承包人（全称）：________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4设计周期：自____年____月____日至____年____月____日第二条发包人应提供的资料和文件2.1发包人应提供本工程项目的批准文件、规划许可证、土地使用权证、勘察资料、施工图纸等设计所需的相关资料和文件，并对其真实性、合法性和完整性负责。2.2发包人应保证所提供的资料和文件不存在任何影响设计工作的瑕疵或遗漏，并对其承担相应的法律责任。第三条设计依据3.1甲方委托乙方进行工程设计，设计依据为：（1）甲方提供的初步设计文件；（2）甲方提供的场地条件和环境因素；（3）国家及地方相关的设计规范、标准和技术法规；（4）其他相关设计标准和要求。第四条设计工作内容4.1乙方根据甲方的要求，按照国家和地方的建筑设计规范、标准和技术法规，对工程进行详细设计，并提供相应的设计图纸和技术说明。4.2乙方应确保设计成果符合甲方的使用需求，并满足国家及地方相关设计规范和要求。第五条付款方式5.1本合同签订后，甲方应向乙方支付设计费总额的____作为预付款，计人民币________元。5.2乙方完成全部设计工作并经甲方书面确认后，甲方应向乙方支付剩余的设计费，计人民币________元。5.3如因甲方原因导致设计工作未能按期完成，甲方应按未完成设计工作所占用的工作时间占全部设计工作时间的比例向乙方支付违约金。第六条保密条款6.1双方同意对本合同及与本合同有关的所有文件、资料、图纸等保密信息予以保密，并不向第三方透露。6.2保密期限自本合同签署之日起至本合同终止后两年。第七条违约责任7.1若一方违反本合同的任何条款，违约方应承担由此产生的全部责任，并赔偿守约方因此遭受的全部损失。7.2若因不可抗力因素导致任何一方无法履行本合同，双方应及时协商解决，若协商不成，则可提前终止本合同。第八条争议解决8.1本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。8.2在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款的履行不得中断。第九条其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，一式四份甲乙双方各执两份。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。9.3本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日承包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日天津建设工程设计合同（1）发包人（全称）：________________承包人（全称）：________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________。1.2工程地点：________________。1.3工程规模：________________。1.4设计周期：自本合同生效之日起__日内完成。1.5合同价款：人民币________元。第二条发包人应向承包人提供的资料和文件2.1发包人应提供本工程项目的批准文件及有关资料。2.2发包人应提供施工图设计文件。2.3发包人应提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。2.4发包人应提供为本工程指定的联系人和联系人及相关事宜的书面通知。第三条承包人应向发包人提供的资料和文件3.1承包人应提供本工程设计资质证书。3.2承包人应提供本工程设计人员的注册执业证书及其执业印章。3.3承包人应提供由具有相应资质等级的检测机构出具的检测报告。第四条设计依据4.1甲方提供的资料、文件及双方确认的交底纪要。4.2国家及地方有关工程设计标准、规范、规程。4.3本工程强制条文。第五条设计资料的交付5.1承包人应按约定的日期、套数、质量向发包人交付设计资料。5.2承包人交付的设计资料应符合国家规定的格式，并应标明编制、审核、批准部门的名称。第六条付款方式6.1本合同签订后__日内，发包人支付设计费总额的__作为定金。6.2乙方提交全部设计资料并经甲方确认后__日内，发包人支付设计费总额的__。6.3乙方提交最后一部分设计资料并经甲方确认后__日内，发包人支付剩余的设计费。第七条本合同争议的解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，当事人一方可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉。第八条其他约定事项8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。8.2本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字盖章之日起生效。8.4本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：__年__月__日承包人（盖章）：法定代表人（签字）：__年__月__日天津建设工程设计合同（2）发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4设计周期：第二条发包人应按照合同约定支付定金。定金应在签订合同前转账支付。第三条本合同生效后，发包人应及时提供设计依据资料、设计说明和其他有关资料，并对资料的真实性、准确性、完整性负责。第四条发包人变更委托设计项目、规模、条件的，应在收到设计人提交的方案及有关资料后7天内予以确认；发包人变更委托设计成果的内容、形式、数量时，应在收到设计人提交的设计成果之日起7天内予以确认。第五条设计人应按国家规定和合同约定按时提供设计文件。第六条设计人应对其所提供的设计文件的质量负责，并按约定的时间交付设计文件。第七条发包人有权要求设计人无偿进行设计的修改或调整。若因设计修改或调整导致工程费用增加，发包人应承担增加的费用。第八条合同的变更、解除8.1在合同履行期间，一方发生违约行为，另一方欲终止合同时，应提前7天书面通知设计人。经双方协商一致，可以终止合同。但设计人有义务在合同终止后继续完成合同约定的设计工作。8.2由于不可抗力因素致使合同的全部或部分不能履行，双方应及时协商解决，若对方同意继续履行，则合同可继续履行。若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。8.3本合同需经双方签字（盖章）后生效，未经双方签字（盖章）的本合同无效。第九条本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。第十条本合同一式贰份，发包人和设计人各执壹份。发包人（盖章）：___________________________法定代表人（签字）：____________________________年______月______日承包人（盖章）：___________________________法定代表人（签字）：____________________________年______月______日天津建设工程设计合同（3）发包人（全称）：________________承包人（全称）：________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4设计周期：自____年____月____日至____年____月____日第二条发包人应按照合同约定支付设计费用，支付时间为收到合格设计成果后____日内。第三条保证履行3.1发包人应保证为承包人提供必要的工作条件和协作、配合等便利包括过境权，以便承包人顺利完成本工程设计工作。3.2承包人应保证按照合同约定承担完成本工程设计任务。第四条设计成果4.1承包人应按约定的日期、方式和份数向发包人交付设计成果。4.2设计成果的知识产权归发包人所有。但承包人根据合同约定，将设计成果无偿转让给第三方使用的除外。第五条违约责任5.1发包人未按合同约定支付设计费用的，每逾期一天，应承担应支付金额____的违约金。5.2承包人未按合同约定提交设计成果的，每逾期一天，应承担应交付设计成果价值____的违约金。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第七条其他约定事项7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。7.3本合同一式____份，发包人____份，承包人____份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________年____月____日承包人（盖章）：________________法定代表人（签字）：________________年____月____日天津建设工程设计合同（4）发包人（全称）：________________承包人（全称）：________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4设计周期：自____年____月____日至____年____月____日第二条发包人应按照合同约定支付设计费用，支付时间为____年____月____日前。第三条保证履行3.1发包人应保证为承包人提供必要的工作条件和协作、配合等便利包括过境权，以便承包人顺利完成工程的设计。3.2承包人应按照合同约定按时提供设计成果，并对其质量负责。第四条违约责任4.1发包人未按合同约定支付设计费用的，每逾期一天，应承担应支付金额____的违约金。4.2承包人未按合同约定提交设计成果的，每逾期一天，应承担应交付设计成果价值____的违约金。第五条争议解决5.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：提交仲裁委员会仲裁。依法向人民法院起诉。第六条其他约定事项第七条附则7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。7.2本合同一式____份，发包人____份，承包人____份。7.3本合同经双方签字或盖章后生效，本合同一式____份，双方各执____份。发包人（盖章）：________________法定代表人（签字）：____________联系电话：___________________年____月____日承包人（盖章）：________________法定代表人（签字）：____________联系电话：___________________年____月____日天津建设工程设计合同（5）发包人（全称）：________________承包人（全称）：________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程设计事宜协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4设计周期：自____年____月____日至____年____月____日第二条发包人应按照合同约定支付设计费用，支付时间为收到合格设计成果后____日内。第三条保证履行3.1发包人应保证为承包人提供必要的工作条件和协作、配合等便利包括过境权，以便承包人顺利完成本工程设计工作。3.2承包人应按照合同约定按时提供设计成果，并对其质量负责。第四条违约责任4.1发包人未按合同约定支付设计费用的，每逾期一天，应承担应支付金额____的违约金。4.2承包人未按合同约定提交设计成果的，每逾期一天，应承担应交付设计成果价值____的违约金。第五条争议解决5.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：提交仲裁委员会仲裁。依法向人民法院起诉。第六条其他约定事项第七条附则7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。7.2本合同自双方签字盖章之日起生效。7.3本合同一式____份，发包人____份，承包人____份，具有同等法律效力。发包人（盖章）：________法定代表人（签字）：____________年____月____日承包人（盖章）：________法定代表人（签字）：____________年____月____日天津建设工程设计合同（6）发包人（全称）：________________承包人（全称）：