建筑暖通工程安装合同模板

建筑暖通工程安装合同模板合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质的专业暖通工程安装公司，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设工程项目中的暖通工程安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、工程安装范围及要求2.1乙方负责本工程的暖通设备供应、安装、调试、验收及质保期内售后服务。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范、技术要求及国家相关标准进行施工。2.3乙方应确保暖通设备的质量、安全、环保等指标符合国家相关法律法规的要求。2.4乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。三、合同价格及支付方式3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的60%作为进度款；（3）质保期满且无质量问题后，甲方支付乙方工程总价的10%作为质保金。四、工期及验收4.1双方同意本工程的工期为__________日。4.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。五、质保及售后服务5.1乙方应对本工程提供的暖通设备质量、安全、环保等指标承担永久性责任。5.2质保期自工程验收合格之日起计算，质保期为__________年。5.3质保期内，乙方应提供7×24小时的售后服务，确保甲方设备正常运行。六、违约责任6.1乙方如未按照合同约定的工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日违约金利率（日违约金利率为同期中国人民银行贷款基准利率的两倍）。6.2乙方如提供的暖通设备存在质量问题，应承担相应的维修、更换及赔偿责任。七、争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程图纸2.施工规范3.暖通设备供应清单4.验收标准及方法5.售后服务承诺6.违约金计算公式7.法院诉讼申请书二、违约行为及认定：1.未按约定工期完成施工：逾期天数超过合同约定的工期。2.暖通设备质量问题：设备存在功能性故障、安全性能不达标或环保指标不符合要求。3.未提供售后服务：质保期内，乙方未按照承诺提供7×24小时的售后服务。4.未支付工程款项：甲方未按照约定时间及金额支付乙方工程款项。三、法律名词及解释：1.合同法：调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑行业活动中产生的社会关系的法律规范总称。3.工期：双方约定的完成工程的时间段。4.质保金：为确保乙方履行质保义务而暂扣的一定金额。5.违约金：违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应提前与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.设备质量问题：乙方应立即进行整改或更换，并承担相应责任。3.售后服务不到位：乙方应加强售后服务团队建设，提高服务质量。4.工程款项支付纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商或法律途径解决。五、所有应用场景：1.建筑工程项目中的暖通工程安装。2.需要专业暖