2024施工合同补充协议范本

2024最新施工合同补充协议范本合同编号：__________施工合同补充协议甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：乙方为施工单位，具备相关施工资质和经验，愿意承担工程项目的施工任务。一、工程项目的范围和内容1.1本补充协议约定的工程项目范围和内容见主合同附件，双方确认附件中的工程项目范围和内容为本补充协议的依据。二、施工期限2.1双方确认，根据主合同约定的施工期限，乙方的施工期限为______年______月______日至______年______月______日。2.2乙方应按照主合同约定的时间节点和进度完成施工任务。如因乙方原因导致施工进度延误，乙方应承担相应的违约责任。三、工程质量3.1乙方应按照主合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2乙方应承担工程质量保修期的维修和保养工作，保修期自工程验收合格之日起计算。四、工程价款4.1双方确认，本补充协议约定的工程价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2工程价款的支付按照主合同约定的支付方式和时间进行。五、违约责任5.1双方应严格履行本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=违约部分工程价款×1%。5.2乙方如违反主合同约定的工程质量标准，造成业主损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、争议解决6.1双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本补充协议与主合同具有同等法律效力，如本补充协议与主合同有冲突之处，以本补充协议为准。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________甲方代表（签名）：________乙方代表（签名）：________签订日期：______年______月______日一、附件列表：1.工程项目范围和内容详细说明2.施工图纸和技术规范3.工程质量标准和验收规范4.施工计划和进度表5.工程价款支付明细表6.违约金计算公式7.争议解决方式详细说明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间节点和进度完成施工任务2.乙方未按照主合同约定的工程质量标准进行施工3.乙方未承担工程质量保修期的维修和保养工作4.甲方未按约定支付工程价款5.甲方未履行合同约定的其他义务三、法律名词及解释：1.施工合同：为建设工程项目，由业主与施工单位签订的明确双方权利义务关系的协议。2.工程项目：指根据建设工程规划，为实现特定功能而进行的建设活动。3.施工单位：具有相应资质，承担施工任务的单位。4.工程质量：指工程项目满足设计文件、技术规范和合同约定的程度。5.工程价款：指业主根据合同约定，支付给施工单位的报酬。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，向甲方支付违约金。2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担修复费用，向甲方支付赔偿金。3.工程变更：双方协商确定变更内容，调整工程价款和工期。4.支付纠纷：双方核对支付明细，按照约定履行支付义务。5.争议解决：提交有管辖权的人民法院审理。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工合同的签订。2.用于明确双方在施工过程中的权利义务和责任。3.作为主