2024年建设工程承包协议经典版（二篇）

第2页共2页2024年建设工程承包协议经典版发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币_____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共_____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）_____承包方（盖章）_____法定代表人（签字）_____法定代表人（签字）_________年____月____日____年____月____日签订地签订地点：_____签订地点：_____2024年建设工程承包协议经典版（二）建设工程承包协议甲方：______________（以下简称“甲方”）地址：_________________法定代表人：____________联系电话：_____________乙方：______________（以下简称“乙方”）地址：_________________法定代表人：____________联系电话：_____________鉴于，甲方拟在___________（以下简称“工程地点”）进行建设工程建设，包括但不限于_____________（以下简称“工程名称”）项目；乙方具备承接该项目的能力，双方经友好协商，特订立本合同。第一条工程内容及规模1.1项目名称：_____________1.2工程规模：_____________（包括建筑面积、总层数、结构形式、主要设备等）第二条工程价款2.1工程价款为人民币_____________元整（￥______________）。2.2工程价款根据工程进度分期支付，具体支付方式和时间安排另行协商确定。第三条工期3.1工程工期为_____________年/月/日（起始日期）至____________年/月/日（结束日期）。3.2工期计算不包括由于不可抗力或其他正当原因造成的工期延误。3.3如乙方未按照合同要求按期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体数额为工程价款的__________________%。3.4如甲方需要提前或延迟完成工程，双方应协商并签署书面变更协议。第四条乙方承诺与保证4.1乙方保证其具备完成工程所需的技术实力、人员、设备和材料，并承诺按照国家有关建设工程相关法律法规的规定进行施工。4.2乙方保证在工程期间不得发生质量问题、安全事故等，并承担相应的赔偿责任。4.3乙方承诺在工程期间保持与甲方的良好沟通，及时报告工程进展情况、资金使用情况等。第五条甲方责任和义务5.1甲方负责提供工程施工所需的土地使用权、相关许可证件和批准文件等。5.2甲方负责向乙方支付工程款项，并按照合同约定提供工程付款的方式和时间。第六条变更和索赔6.1如甲方需要变更工程内容、工程规模或工期等，应事先与乙方协商并签署书面变更协议。6.2如乙方遇到不可抗力或其他正当原因无法按照合同要求完成工程，应及时向甲方报告，并提出书面的合理变更或索赔请求。第七条违约责任7.1任何一方未履行合同约定的义务，应依法承担相应的违约责任。7.2如甲方未按照合同约定向乙方支付工程款项，乙方有权要求甲方支付相应的违约金，具体数额为拖欠的工程款项数额的______________%。7.3如乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付相应的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。8.2如协商不成，应提交给所在地的人民法院进行仲裁或诉讼解决。第九条合同的生效与终止9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收并结清工程款项之日终止。9.2如因合同履行过程中的事由导致合同终止，应双方书面协商解决。第十条其他事项10.1本合同未尽事宜，双方可根据实际情况另行协商。10.2本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：