2024版工程工期协议书

2024版工程工期协议书合同编号：__________工程工期协议书1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：_______________4.联系电话：_______________1.名称：____________________2.注册地址：________________3.法定代表人：_______________4.联系电话：_______________鉴于：1.业主为建设工程项目的业主，拥有项目的所有权和决定权；2.承包商具备相关建设资质，愿意承担该项目的建设任务；3.双方希望通过本协议明确项目工期及相关事项。基于上述情况，双方达成如下协议：第一条项目概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3项目内容：________________1.4项目规模：________________第二条工期约定2.1承包商应按照双方约定的时间表完成项目建设，确保项目在约定的工期内交付。2.2项目工期自______年______月______日起至______年______月______日止。2.3承包商应在合同约定的工期内完成所有建设任务，如有特殊情况导致无法按期完成，承包商应提前向业主提出书面延期申请，并说明理由。业主有权根据实际情况决定是否同意延期。第三条工期延误3.1如承包商原因导致工期延误，承包商应按照合同约定向业主支付违约金。违约金的计算方式如下：（1）每延误一天，违约金为合同总价款的千分之一；（2）延误超过三十天的，业主有权解除合同，并要求承包商支付合同总价款的百分之二十作为违约金。3.2如非承包商原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。第四条工程质量4.1承包商应按照合同约定的质量标准完成项目建设，并确保项目在交付后的使用过程中满足业主的需求。4.2业主有权对项目建设过程进行监督，并提出质量要求。承包商应积极响应，及时整改。4.3项目验收合格后，如出现质量问题，承包商应承担相应的维修、更换责任。第五条合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更、解除或终止本协议，应提前书面通知对方，并说明理由。5.2双方同意，本协议的变更、解除或终止，不免除承包商因工期延误、工程质量问题等应承担的责任。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：________________乙方（承包商）：________________法定代表人（或授权代表）：_______________法定代表人（或授权代表）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程图纸2.技术规范书3.施工方案4.材料合格证5.验收标准6.付款凭证7.变更订单8.竣工证书9.质量保修书二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照约定的工期完成建设任务。2.工程质量不达标：未满足合同约定的质量标准。3.合同变更、解除或终止不当：未按照约定程序提出并得到对方同意。4.争议解决不当：未通过友好协商解决争议。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的业主。2.乙方：指承担项目建设任务的承包商。3.工期延误：指承包商未在约定工期内完成建设任务。4.工程质量：指项目建设满足合同约定的标准。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：及时书面通知业主，说明原因，争取延期或调整工期。2.工程质量问题：及时整改，满足业主要求，确保项目验收合格。3.合同变更、解除或终止：严格按照约定程序进行，避免产生不必要的法律风险。4.争议解决：首选友好协商，协商不成时，及时提起诉讼，保护自身权益。