工程发包合同范本

工程发包合同范本第一篇范文：合同编号：[填写具体的合同编号]甲方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方是本项目工程的所有人/开发商，乙方是具备相应资质和能力的承包商/施工方，双方经充分协商，就甲方将工程项目的施工任务发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容和范围]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程预算：[工程预算金额]二、合同价格2.1乙方应按照甲方的要求，完成本工程所需的全部施工任务。2.2双方约定的合同总金额为：[合同总金额]，大写：[合同总金额大写]。2.3乙方在合同签订后应向甲方提交等额的履约保证金。三、合同履行3.1乙方应按照双方约定的工程进度计划和质量要求，完成施工任务。3.2乙方应保证施工过程中不发生重大质量事故和安全事故，如发生，乙方应承担相应的责任和损失。3.3乙方应承担由于自身原因导致的工程延误的责任和损失。四、付款方式及进度4.1甲方根据乙方实际完成的工程量和质量，按照双方约定的付款比例进行付款。4.2乙方在完成工程进度达到约定的付款比例后，向甲方提交相应的付款申请，甲方应在收到申请后[时间]内完成付款。五、合同的变更和解除5.1双方同意，合同的变更和解除应书面签署，并经双方确认。5.2在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。六、违约责任6.1双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2乙方如未能按照约定的工程进度和质量要求完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[百分比]。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工并验收合格。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]1.工程图纸和技术要求2.工程预算明细表3.付款申请格式4.履约保证金收据[注：以上内容仅供参考，实际合同内容需根据具体项目情况调整，并应遵循相关法律法规的规定。]第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]第三方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方是本项目工程的所有人/开发商，乙方是具备相应资质和能力的承包商/施工方，第三方为专业监理机构，为确保工程质量和进度，甲乙双方经充分协商，并同意接受第三方的监督和评估，就甲方将工程项目的施工任务发包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容和范围]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程预算：[工程预算金额]二、第三方职责2.1第三方作为专业监理机构，应独立、公正地对乙方的施工过程进行监督和评估。2.2第三方应按照合同约定的标准和要求，对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行全面检查。2.3第三方应及时向甲方报告施工进展情况，对存在的问题提出整改意见，并监督乙方进行整改。2.4第三方应协助甲方对工程验收工作，并提供验收报告。三、甲方权益保障3.1甲方对工程项目的最终交付成果享有完全的所有权和使用权。3.2甲方有权根据合同约定和第三方评估结果，对乙方的施工进度和质量进行监督。3.3甲方有权要求乙方按照合同约定，承担违约责任，包括但不限于工期延误、质量问题等。3.4甲方在合同履行过程中，如发现乙方存在违约行为，有权暂停支付合同款项，并要求乙方立即整改。四、乙方义务及限制4.1乙方应严格按照合同约定和第三方评估结果，完成施工任务。4.2乙方应接受甲方的监督和第三方机构的评估，对存在的问题及时进行整改。4.3乙方应保证施工过程中的安全，防止发生安全事故，如发生安全事故，乙方应承担全部责任和损失。4.4乙方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于工期延误、质量问题等。五、合同价格及付款方式5.1乙方应按照合同约定和第三方评估结果，完成施工任务。5.2双方约定的合同总金额为：[合同总金额]，大写：[合同总金额大写]。5.3甲方根据乙方实际完成的工程量和质量，按照双方约定的付款比例进行付款。5.4乙方在完成工程进度达到约定的付款比例后，向甲方提交相应的付款申请，甲方应在收到申请后[时间]内完成付款。六、违约责任6.1双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2乙方如未能按照约定的工程进度和质量要求完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的[百分比]。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程完工并验收合格。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]1.工程图纸和技术要求2.工程预算明细表3.付款申请格式4.履约保证金收据第三方介入的意义和目的：第三方作为专业监理机构，其介入工程发包合同的目的在于确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益。第三方独立于甲方和乙方之外，能够客观、公正地对乙方的施工过程进行监督和评估，提出整改意见，并监督乙方进行整改。通过第三方的介入，可以有效地提高工程质量，保证工程进度，减少甲方风险，维护甲方的权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程项目的所有人/开发商，为主导方，有权对工程项目的施工任务进行发包，并有权对乙方的施工进度和质量进行第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导技术研发合同范本甲方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]乙方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]第三方：[全称]地址：[详细地址]联系人：[姓名]联系电话：[电话号码]鉴于甲方是本技术研发项目的委托方，乙方是具备相应技术能力和研发实力的研发团队/公司，第三方作为专业的技术评估机构，为确保技术研发的质量和进度，乙方经充分协商，并同意接受第三方的监督和评估，就甲方委托乙方进行技术研发事宜，达成如下协议：一、研发项目概况1.1研发项目名称：[研发项目名称]1.2研发项目地点：[研发项目地点]1.3研发项目内容：[研发内容和范围]1.4研发项目规模：[研发项目规模]1.5研发项目预算：[研发项目预算金额]二、第三方职责2.1第三方作为专业的技术评估机构，应独立、公正地对乙方的研发过程进行监督和评估。2.2第三方应按照合同约定的标准和要求，对乙方的研发进度、质量、安全等方面进行全面检查。2.3第三方应及时向甲方报告研发进展情况，对存在的问题提出整改意见，并监督乙方进行整改。2.4第三方应协助甲方对研发成果进行验收工作，并提供验收报告。三、乙方权益保障3.1乙方对研发项目的技术成果享有完整的知识产权和使用权。3.2乙方有权根据合同约定和第三方评估结果，对甲方的研发要求进行调整。3.3乙方有权要求甲方按照合同约定，承担违约责任，包括但不限于研发资金不足、研发要求变更等。3.4乙方在合同履行过程中，如发现甲方存在违约行为，有权暂停研发工作，并要求甲方立即整改。四、甲方义务及限制4.1甲方应按照合同约定和第三方评估结果，提供乙方所需的研发资金和资源。4.2甲方应接受乙方的研发方案和技术建议，对存在的问题及时进行整改。4.3甲方应保证研发过程中的安全，防止发生安全事故，如发生安全事故，甲方应承担全部责任和损失。4.4甲方在合同履行过程中，如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于研发资金不足、研发要求变更等。五、研发项目价格及付款方式5.1乙方应按照合同约定和第三方评估结果，完成研发项目。5.2双方约定的研发项目总金额为：[研发项目总金额]，大写：[研发项目总金额大写]。5.3甲方根据乙方实际完成的研发项目和质量，按照双方约定的付款比例进行付款。5.4乙方在完成研发项目进度达到约定的付款比例后，向甲方提交相应的付款申请，甲方应在收到申请后[时间]内完成付款。六、违约责任6.1双方应严格履行合同各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。6.2甲方如未能按照约定的研发资金和资源提供给乙方，应向乙方支付违约金，违约金为研发项目总金额的[百分比]。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至研发项目完工并验收合格。8.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：签订日期：[填写签订日期]1.研发项目方案和技术要求2.研发项目预算明细表3.付款申请