北四期弱电施工合同(三方)心得 总结 计划 报告 合同 思想汇报

新乡市上海新城北区四期8#-13#楼弱电智能化工程施工合同施工单位：上海益邦网络通信工程有限公司新乡市上海新城北区四期8#-13#楼弱电智能化施工合同合同文件目录第一部分协议书……………………..3第二部分合同条款…………………….5一、词语定义及合同文件二、三方一般权利和义务三、施工组织设计和工期四、质量与验收五、安全施工（环境保护、健康、安全）六、合同价款与支付七、材料设备供应八、工程变更九、竣工验收与结算十、违约、索赔和争议十一、其他十二、合同附件：造价汇总明细表、安全、文明、治安、防火协议书第一部分协议书发包人（全称）：新乡市隆基新上海置业有限公司（甲方）总承包人(全称):上海伦明建设有限公司（乙方）分包人（全称）：上海益邦网络通信工程有限公司（丙方）依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：北区四期8#-13#楼弱电智能化工程工程地点：新乡市南环路与劳动路交汇工程内容：工程的深化设计、设备材料供应、施工、调试维护、人员培训等。资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：北区四期8#-13#楼弱电智能化系统（楼宇对讲与报警系统、电视监控系统、广播及背景音响器系统、电子巡更系统、室外管道、中心机房）。三、合同工期计划开工日期：以甲方通知为准计划竣工日期：合同工期总日历天数80天。四、质量标准工程质量标准：一次验收合格；五、合同价款金额（大写）：陆拾肆万贰仟伍佰叁拾贰元整（人民币）。￥：642532.00元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书本合同条款招标文件投标文件标准、规范及有关技术文件图纸安全、治安、消防三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、分包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。八、发包人向分包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：河南省新乡市发包人：（公章）新乡市隆基新上海置业有限公司住所：新乡市劳动南街606号法定代表人：委托代表人：电话真户银行：帐号：邮政编码：总承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：分包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：第二部分合同条款一、词语定义及合同文件1．合同文件及解释顺序1.1组成本合同的文件及优先解释顺序如下：本合同协议书本合同条款招标文件投标文件标准、规范及有关技术文件图纸安全、治安、消防、环保协议三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。2．语言文字和适用法律、标准及规范2.1适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规等。2.2适用标准、规范根据国标《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95《商用建筑物电信布线标准》EIA/TIA-586《客户建筑通用布线系统信息技术国际标准》ISO/IEC11801《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》GB6510-86《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92《建筑和建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000《建筑和建筑物综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2000《智能化建筑设计标准》GB-T50314-2000等相关技术、规范性文件。3．图纸分包人负责本工程弱电系统的深化设计，按约定期限内向发包人提交设计资料及图纸。二、双方一般权利和义务4．工程师4.1监理单位名称：河南永安工程管理有限公司、郑州广源建设监理咨询有限公司监理内容：安全、质量、进度4.2监理单位委派的工程师姓名：职务：总监工程师发包人委托的职权：根据监理合同约定需要取得发包人批准才能行使的职权：1、工程延期，2、工程变更，3、额外费用，4.3发包人派驻的工程师姓名：乔赞军职务：项目经理4.4总承包人项目经理 姓名：牟冠彪职务:项目经理5．分包人项目经理姓名：王权职务：项目经理5.1分包人委派和调换项目经理与发包人磋商，委派的人选应为发包人所接受，项目经理保证每周6天、每天8小时在现场组织、指挥施工，如每周有二天不在现场，发包人按每次1000元对分包人进行罚款。5.2分包人代表按发包人代表批准的施工组织设计（或施工方案）和发包人代表依据合同发出的指令、要求组织施工。5.3项目经理的职权范围由分包人授权，授权书在开工前由分包人送达总承包人、发包人和总监理工程师，由发包人代表和总监理工程师签收。6．发包人工作6.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：6.1.1合同签订后,向分包人提供图纸(根据工程需要);6.1.2负责组织有关单位及人员进行图纸会审及施工程序协调;6.1.3审核确认分包人编制的工程进度计划,工程进度报表;6.1.4负责组织工程例会,监督检查工程质量与进度,负责组织工程中间验收,工程款支付;6.1.5组织工程竣工验收;6.1.6办理有关发包人应办理的其它事宜.6.2发包人委托分包人办理的工作：另行协商7．分包人工作7.1分包人工作7.1.1负责本工程弱电系统的深化设计，且保证验收通过。在本合同签定后10天内，将本工程深化设计图报送发包人认可，并向发包人提供陆套完整图纸；7.1.2按确认后的施工图进行备料、施工安装，以及所用材料及附件的加工制作安装，运输和产品保护；7.1.3向发包人提供施工组织设计，经发包人及监理审核确认合格后组织实施；7.1.4向发包人提供施工进度计划；7.1.5遵守总承包人现场的规章制度及组织协调，服从总承包人的现场安全、文明施工管理；7.1.6遵守总承包人现场的文明、安全生产、防火等规章制度，并接受发包人、总承包人及监理的监督检查，查出隐患应及时改正；7.1.7施工人员及机械设备进场前，向发包人、总承包人及监理上报相关人员名单，资质证书复印件及材料清单，等审查合格后方可进场。施工人员及机械退场，须经发包人、总承包人的同意；7.1.8所承包的工程结束后，向总承包人提交六套整理完善的分部分项工程竣工资料及一套电子版资料（将所做资料扫描并刻录成光盘）；7.1.9有关生活、施工临时设施应征得总承包人的同意后进行配置和布置，并自行承担相关费用和安全责任；7.1.10双方另外签署安全管理协议。7.1.11按当地政府部门规定，负责交纳相关费用，如农民工工资保证金等；分包人不得以任何理由克扣民工工资；不得以农忙为籍口拖延工期，确保农忙时的工程生产劳动力。7.1.12做好与总承包人的工作协调，遵守其管理规定；承担水、电费及摊销；7.1.13办理入新施工许可备案，地点是新乡市建委。7.2.1分包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的分包人完成的设计文件提交时间：合同签订后10天以内，分包人向发包人提供施工图图纸陆份。应提供计划、报表的名称及完成时间：随施工图图纸提交本弱电系统工程总进度计划，每月25日提交当月工作量完成月报及下月施工计划。8.总承包人工作8.1组织协调、配合分包人现场施工工作，双方签署现场安全、文明施工管理协议；8.2监督检查分包人现场施工安全、文明、防火等内容，并对存在的隐患及时进行指导，并报发包人；8.3向分包人提供现场施工用水、电等的接驳；8.4向分包人指定施工、生活垃圾堆放场地；工完场清；8.5负责向分包人收集、整理竣工资料,及时向发包人提交竣工资料;8.6提供材料堆放场地；三、施工组织设计和工期1．进度计划1.1分包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：分包人应在施工图提交日期内，向总承包人、发包人和监理提交施工组织设计（施工方案）。工程师确认的时间：七天。在任何时候，分包人必须按批准的施工方案和进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。2．开工及延期开工2.1开工日期：以发包人通知为准。3．工期延误3.1双方约定工期顺延的其他情况：（1）由于国家政策停建或缓建，致使施工无法正常进行；（2）不可抗力；（3）经双方协商一致同意顺延的。四、质量与验收 1.1分包人按发包人审核认可的图纸施工，并按照国家现行质量验评标准及建筑安装质量评定有关办法，组织施工质量验评； 1.2施工工程的质量检验评定标准以设计图纸、施工说明书、设计变更等技术文件为依据；以及各子系统功能要求。1.3工程竣工后,由发包人负责组织分包人会同有关部门进行质量验评,并组织工程验收.分包人承担验收有关费用,且保证验收通过;1.4工程验收通过后,由发包人签署验收报告,分包人负责按工程竣工材料归档要求,含所有材料的准用证,许可证等一切相关手续,向发包人提交办理竣工手续;1.5按照系统功能，分包人应编制系统操作运行、维护手册；用于发包人验收和人员培训使用。1.6工程竣工后，分包人负责本工程通过政府相关部门的检测验收，如出现系统功能、设备性能达不到政府相关部门的要求，分包人负责更换或调整系统设备，所造成的费用增加由分包人承担。五、安全施工（环境保护、健康、安全）三方安全、治安、消防、环保等协议另行签订，作为本合同的附件。六、合同价款与支付1．合同价款及调整1.1本工程为固定总价合同，合同造价为:陆拾肆万贰仟伍佰叁拾贰元整(￥642532.00元)。详见附表。1.2本合同总价内已包括：分包人为此弱电系统所做的深化设计、设备材料供应、施工、调试、税收、通过政府相关部门的检测验收、运行维护操作手册的编制、人员培训、施工用水电费、安装用施工设备、措施等所有费用。1.3本合同造价为包干价，无论市场发生任何情况均不再做调整。1.4若因甲方提出方案变更增加设备时，可按增加设备费的15%计取设计施工费用。2．工程预付款：无。3．工程量确认3.1分包人向总承包人提交已完工程量报告的时间为：每月25日。3.2分包人应按总承包、发包人代表、工程师及投资监理单位的要求提供一切详细资料。3.3对于已进场之设备和材料，要求统计在当月的材料进场记录中。3.4分包人超出其设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量，不作为工程量变更及设计变更。3.5分包人是在完全理解对发包人所提供图纸等资料的基础上进行投标，分包人应承担因其对图纸所示工程量的误解所造成的工程量增加带来的经济损失，不得作为工程量变更；4．工程款支付4.1本工程无预付款；分包人每月25日向发包人上报实际完成的工程量；甲方审核确认后支付完成工程金额的50%；工程全部竣工后，发包人向分包人支付至完成工程金额的70%；工程审计结束后，支付至审定金额的80%；工程竣工验收合格后一年后，发包人向分包人支付至本合同价款95%; 工程竣工两年后，保修期结束后，发包人支付本合同价款的5%（保修金）。依本条甲方扣留的工程价款支付乙方时均不计息。4.2发包人未能按上述约定及时支付工程款，分包人可向发包人发出要求付款的通知书，发包人在收到分包人通知书30天内无正当理由仍不能按要求付款，发包人承担违约责任。4.3按施工合同要求保留工程保修金，为合同总造价的5%，在项目竣工满二年，且分包人按发包人要求时间及时响应执行保修工作时，发包人在10天内支付保修金予分包人。4.4包修办法按照《建筑工程包修办法》执行；分包人应确保本合同规定的工程质量，自双方签署竣工验收报告之日起计算，包修期为两年。七、材料设备供应1．分包人采购材料设备1.1分包人采购材料设备的约定：（1）分包人采购的材料设备：分包人应按照设备清单中规定的规格、数量、型号、品牌、产地进行设备、材料的采购；如有变动，需经发包人进行确认；材料进场后，监理工程师、总包人进行验收。剩余的材料所有权归发包人所有。（2）分包人向发包人提交深化设计图纸的同时，应向发包人提供主要材料手册，并标明规格型号、产地、产品代码；1.2非本工程使用的材料及货物，不可送抵及置于本工地。一旦运入工地，不得运走。送抵、置于工程现场或其临近用于工程的尚未安装的材料和货物，除用于本工程外不得运走，除非是发包人已书面同意运走。八、工程变更1．工程设计变更1.1本工程施工图设计由分包人按照投标时的初步设计进行施工图设计，图纸经双方确认后，方可进行施工；由于分包人设计缺陷造成的设计变化，不作为工程设计变更。九、竣工验收与结算1竣工验收1.1分包人应在本工程竣工验收后30日内，向总承包人提供完整的竣工资料肆套（含电子版光盘）。1.2分包人听从总承包人的现场安排，按规范和图纸要求施工，并服从施工监理及建设单位的要求。分包人施工质量达不到国家相关的质量验收标准，应无条件返工至工程质量合格为止，或由总承包人另行委托第三方进行返工，费用由分包人承担，且不免除分包人因此而导致的工期延误责任及给总承包人造成的一切损失；因分包人的施工质量或经多次整改未达到合同所规定的要求，建设单位认为分包人无能力完成后续施工任务，建设单位有权要求总承包人解除合同，并要求分包人支付合同价款2.5%的违约金，并于三天内退场。1.3分包人把工程移交给总承包人和建设单位前的工程保管责任和费用由分包人承担，同时分包人必须清理所有已完工程，适宜于总承包人和建设单位启用。分包人亦需负责搬走其区域内的所有机械、垃圾等，保持场地清洁与完整。2.竣工结算2.1分包人在竣工移交之日前5天向总承包人提交竣工资料（含结算报告），经总承包人和监理单位签字确认后，报建设单位审核。2.2建设单位在收到分包人完整的竣工资料（含结算报告）后三个月内，经投资监理单位审核完成竣工结算，按合同约定付款。2.3工程竣工结算资料齐全后，由分包人、总承包人和建设单位三方共同进行工程竣工结算资料的移交工作。2.4由于工程质量、进度未达合同要求而中途终止合同时，已完合格工程的工程款在正式退场前一年后的第一个月内结清，同时总承包人和建设单位保留向分包人索赔的权利。2.5结算原则：本合同约定为固定综合单价包干合同。最终结算价款为实际完工工程量与固定综合单价之积。2.6施工用水电费的结算：施工用水电费均由分包人承担，分包人与总承包人之间进行结算,与总承包人协商摊销此部分费用。2.7工程审计按上海市建设和交通委员会及上海市物价局发布的《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》（[沪建计联(2005)第834号、沪价费(2005)第056号]）的标准执行。3、保修3.1按国家有关规定，分包人应与发包人签订建设工程保修责任书，保修期限自竣工验收之日起算，具体保修期限按建设部80号令的规定执行，上述文件内未有明确规定的保修期限按两年执行。3.2在保修期内，分包人应在接到修理通知之日后3日内派人按照发包人的要求免费修复任何出现质量问题的部位，否则，发包人可委托其他单位或人员修理。因分包人原因造成返修的费用，由发包人在保修金内扣除，不足部分，由分包人重新交付。3.3保修金为本合同总价的5%。十、违约、索赔和争议1．违约1.1分包人违约：1.1.1因分包人原因不能按合同工期竣工或工程师同意顺延的工期竣工，每迟延一日，分包人应按本工程合同总造价的1‰向发包人支付违约金。1.1.2施工质量达不到一次验收合格标准，除令其整改至约定的质量标准外，承包应按本工程合同总造价1.5%向发包人支付违约金及承担由此发生的一切费用；1.1.3如因分包人的原因发生其他使合同无法履行的行为，分包人应承担违约责任，按协议条款约定向发包人支付违约金或终止合同。2．争议2.1叁方约定，在履行合同过程中产生争议时：叁方如发生合同争议，应本着友好的精神进行协商。如协商不成，叁方可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁或向工程所在地法院起诉。十一、其他1．工程分包1.1本弱电系统工程,分包人不得以任何形式转包它方；2．不可抗力2.1叁方关于不可抗力的约定：除通用条款外，另行约定：（1）政府有关部门通报的异常自然灾害；（2）政府有关部门发布的特殊要求；（3）叁方对特殊情况另行商定。3．保险3.1本工程双方约定投保内容如下：分包人投保内容：按有关规定办理（包括外来从业人员综合保险及第三者责任险），分包人在开工前应向发包人提供投保的副本或复印件。4．担保4.1本工程双方约定担保事项如下：无5.合同生效和终止本合同自叁方签字盖章后生效，至工程竣工完成，发包人工程款支付完毕，分包人交付工程后除保修条款仍然生效外，其他条款即告终止。6．合同份数6.1叁方约定：合同一式柒份，甲方肆份，乙方壹份、丙方贰份。7．补充条款7.1 分包人在进场前向发包人提供本项目的组织机构图，并详细描述每个岗位的智能和责任，以及人员的详细简历，及到岗计划。附件一新乡市上海新城项目北区四期

弱电智能化工程金额单位：人民币(元)序号系统名称合计（含税）主材价格安装费1楼宇对讲与报警系统488,054.18416,206.2055754.132电视监控系统66,371.5255,811.208371.683广播及背景音响系统10,347.958,701.501305.234电子巡更系统432.87364.0054.605室外管道系统76,945.1867,252.507155.386中心机房系统380.55320.0048.007小计1-6548,655.4072689.018税金18,709.152,478.70工程总价642,532.25567,364.5575,167.71北区四期弱电智能化工程楼宇对讲与报警系统单位：人民币(元)序号名称规格型号品牌产地单位工程量综合单价综合单价构成合价主材费安装费税金1黑白可视小区管理机JB-2400cs立林厦门台13805.493200.00480.00125.493805.4929路视频切换器JB-2001s-9立林厦门台1606.50510.0076.5020.00606.503单元视频切换器JB-2001s-21立林厦门台18123.68104.0015.604.082226.214联网信号放大器JB-2401F立林厦门台1695.69585.0087.7522.94695.695户户黑白可视联网主机JB-2000ⅢMGLC立林厦门台181545.981300.00195.0050.9827827.637安保黑白可视分机(4吋屏)JB-2004Vw-4立林厦门台124513.74432.0064.8016.9463703.878黑白可视分机(4吋屏)JB-2003VW立林厦门台292449.52378.0056.7014.82131260.79912V开关电源(带UPS)JB-2701KD立林厦门台18231.90195.0029.257.654174.141018V开关电源(带UPS)JB-2702KD立林厦门台36293.74247.0037.059.6910574.5011幕帘红外探测器LH-909D豪恩深圳个64580.8768.0010.202.6752158.9712窗磁HO-03C豪恩深圳个7146.185.200.780.204415.3213紧急按钮HO-01B豪恩深圳个8407.736.500.980.256493.1114进户信号线RVV7*0.5联通上海米23005.644.750.710.1912978.5015进户视频线SYV-75-3联通上海米25002.091.760.260.075217.6816楼道信号总线RVV7*0.75联通上海米13508.326.991.050.2711228.4517楼道视频总线SYV75-5联通上海米13503.252.730.410.114382.8518电源线RVV2*1.0联通上海米9003.352.820.420.113018.2319电源线RVV2*0.5联通上海米12001.911.610.240.062297.5620联网线RVVP6*1.0联通上海米120012.4510.471.570.4114941.3021探测器信号线RVV4*0.5联通上海米65003.282.760.410.1121334.5222电梯信号线RVV4*0.75联通上海米22004.523.800.570.159941.8423探测器信号线RVV2*0.5联通上海米130001.911.610.240.0624890.2724单元设备箱600*400*200mm定制国产只18156.98132.0019.805.182825.5725层间设备箱300*200*100mm定制国产只9061.8452.007.802.045565.5326层间设备箱400*400*200mm定制国产只7277.3065.009.752.555565.5327室内多媒体箱290*185*100mm冠林国产只416110.65107.000.003.6546029.8628安装附件国产套41623.7820.003.000.789894.27合计488054.18北区四期弱电智能化工程电视监控系统单位：人民币(元)序号名称规格型号品牌产地单位工程量综合单价综合单价构成合价主材费安装费税金1专业型彩色摄像机CC-204ANPE深圳台41,151.75968.50145.2837.984,607.022高速彩色球机CC-6005NPE深圳台26,903.395,805.00870.75227.6413,806.793镜头SSV0358GNB精工日本只4371.04312.0046.8012.241,484.144支架WA-NG17NPE深圳个455.6646.807.021.84222.625护罩WA-NG10NPE深圳个446.3839.005.851.53185.52616路视频分配器AV-A1632VNPE深圳台1479.25403.0060.4515.80479.257硬盘录像机HIK-8016HS-S海康威视中国台19,989.418,400.001,260.00329.419,989.418硬盘1TB7200希捷中国块21,236.781,040.00156.0040.782,473.579室外立杆定制国产中国套6579.15487.0073.0519.103,474.8910电源线RVV2*1.5联通上海米18004.794.030.600.168,626.5711视频线缆SYV75-5联通上海米36003.562.990.450.1212,800.7112485信号线RVV2*1.0联通上海米14003.352.820.420.114,695.0213电源供应器AC24V—12.5ANPE深圳个1457.85385.0057.7515.10457.8514防雷设备综合防雷器雷迅广州个6463.79390.0058.5015.292,782.7615安装附件国产套647.5740.006.001.57285.41合计66,371.52北区四期弱电智能化工程背景音乐及紧急广播系统单位：人民币(元)序号名称规格型号品牌产地单位工程量综合单价综合单价构成合价主材费安装费税金1环保型草地音箱15-25WT-300AITC广州台12309.20260.0039.0010.203,710.352广播电缆线RVSP2*1.5联通上海米11904.583.850.580.155,448.393安装附件套2059.4650.007.501.961,189.22合计10,347.95北区四期弱电智能化工程电子巡更系统单位：人民币(元)序号名称规格型号品牌产地单位工程量综合单价综合单价构成合价主材费安装费税金1信息钮扣ID-EM3兰德华北京个1333.3028.004.201.10432.87合计432.87北区四期弱电智能化工程室外管道系统单位：人民币(元)序号名称规格型号品牌产地单位工程量综合单价综合单价构成合价主材费安装费税金1双壁波纹管Φ110波盛湖南100米131,004.89845.00126.7533.1413,063.532硬质PVC管Φ32中州国产100米10356.76300.0045.0011.763,567.653硬质PVC管Φ25中州国产100米7.5196.22165.0024.756.471,471.654镀锌钢管Φ50正大河北100米14,994.704,200.00630.00164.704,994.705镀锌钢管Φ110正大河北100米18,086.666,800.001,020.00266.668,086.666各单元进户软管Φ32中州国产100米1.2772.99650.0097.5025.49927.597室外挖回填土100m38.52,616.272,200.00330.0086.2722,238.328管道工程辅助材料国产批12,378.432,000.00300.0078.432,378.439室外人井1200*900*900个8878.99850.0028.997,031.8810室外手孔600*600*900个25527.39510.0017.3913,184.78合计76,945.18北区四期弱电智能化工程中心机房系统单位：人民币(元)序号名称规格型号品牌产地单位工程量综合单价综合单价构成合价主材费安装费税金1电源插板中国组495.1480.0012.003.14380.55合计380.55附件二一、安全生产责任协议书为落实工程安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲、乙、丙三方共同协商，同意明确如下协议：一、乙方在施工开始前向丙方提交必要的施工场地，明确丙方安全生产管理的责任区域和要求，丙方负责施工现场的安全管理工作，并建立工程安全保证体系，报甲、乙方备案。二、甲方通过有资质的施工安全监理单位进行工程的安全监理工作，按照安全生产法和有关的文件的要求，督促乙、丙方开展创安全生产无事故活动；及时传达上级的有关精神和要求，定期听取乙、丙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调工作。乙、丙方应按有关文件的要求，接受和服从安全监理单位的监督检查和整改要求，积极配合其开展工作。三、甲、乙方协调组织对丙方安全规范作业、文明施工情况的检查，考核；对丙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人，甲方按规定给予表彰和奖励。对丙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲、乙方和安全监理单位有权制止教育、责成其限期整改。必要时每次按责任违约给予500~1000元的经济处理四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员或参与劳动行政部门、司法机关调查处理；甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位及其安全生产第一责任人在评选先进集体、先进个人时行使或建议给予一票否决权。同时，还可以按责任违约给予责任单位一次性经济的处理，责任违约的经济处理幅度按丙方的工程造价2%来确定，最低为1000元，最高至10万元人民币(从丙方工程款中扣除)事故造成的经济损失及因丙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由丙方承担。五、丙方要严格贯彻执行国家和新乡市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大安全生产和人员伤亡事故。六、丙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。七、丙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲、乙方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。八、丙方对外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入新乡市施工的外省市特殊作业人员，还必须经新乡市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行甲、乙方制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。九、丙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时组织整改。十、丙方应主动接受甲、乙方和安全监理单位在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲、乙方和安全监理单位的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。丙方对因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方等工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。十一、丙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。十二、本协议中未涉及的有关条款，甲、乙、丙三方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和新乡市的有关法规不符的，应按国家和新乡市的有关法规执行。十三、本协议作为甲丙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。附件三：二、文明施工责任协议书为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和河南省或新乡的有关规定，认真做好本工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙、丙三方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。一、三方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。二、三方要认真贯彻“发包人负责，承包人实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由甲方项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，共创文明工地。甲方按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由丙方负责。接受地方政府的监督。三、丙方在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的监护。6、施工中必须采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对新乡市环境和绿化的污染，严格控制噪音。四、丙方负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”设施齐全，符合规范要求。五、甲、乙方对丙方开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对丙方存在的问题应及时通知丙方进行整改。凡丙方整改不力，逾期不改的，甲方有权以丙方责任违约，可给予一次性的经济处理(1000~5000元人民币)，并采取强化整改措施，整改所发生的费用及处理款从工程款中直接扣除，最高上限为10万元。六、因丙方违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使甲方受到的经济损失，均有丙方承担。七、本项目若取得河南省文明工地，甲方给予丙方人民币/元作为奖励；若未取的河南省文明工地，丙方按人民币/元，向甲方赔偿；八、本协议作为甲、乙、丙三方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效