建设工程设计合同三

建设工程设计合同三

建设工程设计合同三（通用13篇）

建设工程设计合同三篇1

合同编号：（由承接方编填）

委托方：________________________________

承接方：________________________________

签订日期：______________________________

项目名称：______________________________

项目建设地点：___________________________

委托方（甲方）：_________________________

承接方（乙方）：_________________________

甲方委托乙方承担_________________工程设计，经

双方协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察

设计合同条例》。

1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、

设计内容及标准

序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准

工程特征及附注说明：

第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件

第四条乙方向甲方交付的设计文件

第五条甲方应支付合同项目的设计费为

元（取费计算标准详见表）。设计费的支付方法为

5.1本合同生效后内，甲方支付设计费总额

的20%,计元作为定金（本合同履行后，定金抵

作设计费）;

5.2乙方提交设计文件后天

内，甲方支付设计费总额的%，计_________元。

5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方

付清其余的设计费，计元。

第六条双方责任

6.1甲方责任：

6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时

间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时

限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，

乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期

限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的

时间。

6.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交

的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计

需返工时，双方除需另行协商签订补充合同（或另订合同）、

重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支

付返工费;

6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同,

乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设

计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一

半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段

设计费的全部支付；

6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向

乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额

千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有

权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设

计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的

设计费;

6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计

文件时，甲方应支付赶工费；

6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作

生活及交通等方便条件；

6.1.7甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，

甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或

用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

6.2乙方责任:

6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数

向甲方交付设计文件；

6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改

或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方

除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并

根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设

计费金额相等；

6.2.3由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规

定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收

设计费的千分之二；

6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方

应双倍返还定金；

6.2.5乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根

据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调

整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目开

始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工

服务、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目

尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向

甲方适当收取元咨询服务费；

6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品

图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第七条其他

7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合

与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准

图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定

乙方交付的设计文件份数超过《工程设计收费标准》规定

的份数，乙方另收工本费。

7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，

甲方需要乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询

价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,

应吸收承担有关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装

费外，其他费用由甲方支付。

7.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服

务，另行支付费用。

7.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方

应及时协商解决。

7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，

委托方与承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意

由仲裁委员会仲裁（双方不在本合同中约

定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民

法院起诉）。

7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附

件，补充协议与本合同具有同等效力。

7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地

省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必

要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合

同规定的义务后，本合同即行终止。

委托方单位名称：承接方单位名

称：__________

（盖章）（盖章）

法定代表人：法定代表人：

单位地址：单位地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

电传：电传：

传真：传真：

开户银行：开户银行：

银行帐号：银行帐号：

签订合同代表（签字）:签订合同代表（签

字）：_____

日期：年月_____日日期：

年一月一日

建设行政主管部门工商行政管

理部门

审查意见鉴证意见

（盖章）（盖章）

审查号：审查号：

审查日期：年月____日审查日期：

一年一月一日

建设工程设计合同三篇2

建设单位（甲方）：

地址：邮码

法定代表人：

设计单位（甲方）：

地址：邮码

法定代表人：

为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计

任务，根据批准的计划任务书，经甲乙双方充分

协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条

甲方委托乙方承担___________工程的设计项目，建

筑安装面积为平方米，批准总投资为万

元，建设地点在_______O

第二条甲方的义务

1.甲方应在_____年一月一日以前，向乙方提交

业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或

经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议

文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的

技术资料。甲方在_______年一月一日施工图设计前，

应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要

求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方

进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工

验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供

必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过

程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以

及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未

经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范

围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方

重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在___年一月一日以前，向甲方交

付初步设计文件;在_______年一月一日以前，向甲方

交付技术设计文件;在_______年一月一日以前,向甲

方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式一份,

技术设计文一式一份，施工图设计文件一式一分，甲方

如另需增添文件份数和需要模型，另行收费。

年一月一日以前，乙方必须向甲方提交完

毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大型

建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，

在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲

方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文

件的日期，作为本合同的附件，详见附件。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的

批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术

规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交

符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范

围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施

工,进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，

负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工

验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除

设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工

日,每工日按元增付设计费（或按设计阶段中返工

的工作量百分比计算）。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须

具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双

方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前

条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知

乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付

和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当

于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计

费;乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲方应向乙

方支付一%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后一

天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型

工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成

后分别拨付）。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技

术或合理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取

—%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使

乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件

交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每

日元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计

费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延

误一天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的—%的违

约金（甲方可在设计费中扣除）。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善

设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免

收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计

费相等的赔偿金。

第七条其他约定

本合同自年月一日双方签字后生效，全

部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共

同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，

但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双

方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的,

由上级主管部门调解;调解不成，可选择：向仲

裁机构申请仲裁，直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执T分;合同副本一

式—份，送_、—、—……等单位各留存T分。

建设单位（甲方）;_______________________________

代表人:______________________________________

年一月一日

设计单位（乙方）:_______________________________

代表人：______________________________________

年一月—S

建设工程设计合同三篇3

工程名称：______________

工程地点：______________

合同编号：______________

设计证书等级：

发包人：________________

设计人：_________________

第一部分协议书

发包人（全称）：_________________________

设计人（全称）：_________________________

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有

关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工

程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，

经双方协商一致，签订本合同。

鉴于发包人拟建设（工程

名称），并通过_______年一月一日的中标通知书接受

了设计人以人民币万元（合同价款）为本工程

阶段设计所做的投标，双方达成如下协议：

一、本协议书中的有关词语含义与本合同第二部分

《通用条款》中赋予它们的定义相同。

二、下列文件均为本合同的组成部分：

1、本协议书以及双方协商同意的补充或变更协议；

2、中标通知书;

3、投标书;

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

三、设计人向发包人承诺，保证全面按本合同规定完

成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。

四、发包人向设计人承诺，保证按本合同规定的期限、

方式和币种，向设计人支付合同价款。

五、合同生效：本合同自_之日起生效。

六、合同签订：

合同签订时间：年月—日

合同签订地点：

发包人：（公章）

设计人：（公章）

地址：_________

地址：___________

法人代表：（签名）

法人代表：（签名）

委托代理人：（签名）

委托代理人：（签名）

开户银行：__________

开户银行：_____________

帐号：___________

帐号：____________

电话：____________

电话：___________

传真：___________

传真：_____________

邮政编码：____________

邮政编码：_____________

建设行政主管部门备案：

鉴证机关或见证方：

备案号：____________

经办人：__________

备案日期：_______________

第二部分通用条款

第一章词语定义

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如

下含义：

1、"合同"：指本合同条款（包括通用条款和专用条

款）、中标通知书、协议书以及其它明确列入中标通知书或

协议书中的进一步的文件。

2、"发包人"：本合同约定的、具有发包主体资格

和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。

3、"设计人"：本合同约定的、具有承包主体资格

并被发包人接受的当事人及其合法继承人。

4、"双方"："发包人"和"设计人”的合称。

5、“投标书"：指设计人为工程向发包人提供的，

按合同条款规定并为中标通知书所能接受，为工程而作的

有报价的建议书。

6、"定金"：指发包人与设计人订立合同之后，为

了保证合同的履行，发包人向设计人预先付给的一定数量

的货币。

7、"中标通知书"：指招标机构正式确认设计人中

标的信函。

8、"工程"：合同约定具体内容的永久工程。

9、"合同价款"：指发包人根据合同条款，用以支

付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。

10、"不可抗力"：不能预见、不能避免又不能克服

的客观情况。

11、"补充或变更协议"：在本合同签订后，结合具

体工程，发包人和设计人另行协商签订的书面协议。

12、"日"：是指任何一天零时至第二天零时的时间

段。

13、"月"：是指根据公历从一个月份中任何一天开

始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二章合同文件及解释顺序

第二条合同文件应能互相解释，互为说明。除合同

另有约定外，组成本合同的文件和优先解释顺序如下：

1、本合同协议书以及双方协商同意的补充或变更协

议

2、中标通知书；

3、投标书；

4、本合同专用条款；

5、本合同通用条款；

6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

第三条当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在

不影响工程进度的情况下面双方协商解决双方意见仍不

能一致的，按第五十条约定的办法解决。

第三章合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法

律

第四条合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书

写和解释、说明。

第五条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、

及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

第六条本工程设计的依据是：

1、发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书;

2、发包人向设计人提供的基础资料；

3、专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和

规范。

第七条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、

规范;国家没有相应标准、规范时，可使用专用条款约定的

行业或工程所在地的省级地方标准、规范。

第八条发包人要求使用国外标准、规范的，应无偿

提供中文译本或英文本。

第四章发包人责任

第九条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标

准规定进行设计工作的权力，不应提出与国家或行业标

准、规定相抵触的要求。

第十条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有

关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

第十一条发包人应按合同规定向设计人支付合同价

款。

第十二条在发电工程设计中，发包人负责对外协议

的联系工作，并签订或取得与工程建设及将来运行有关的

土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保

护、综合利用出线走廊、设备等（如需要）协议、合同或有

关文件。

第十三条在输变电工程可行性阶段设计中，发包人

负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、

综合利用出线走廊等方面的协议、合同或有关文件，并在

协议、合同或文件的签订前，协助和配合设计人同有关部

门之间的联系、协商、谈判工作。

第十四条发包人需保护设计人的设计版权，未经设

计人同意，发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方

转让或用于本合同外的项目。

第十五条当发包人聘请设计监理时，应明确所赋予

设计监理代理承担的义务或责任、代理行使的权利或工作

范围，除本合同另有明确规定外，设计监理无权变更或免

除设计人在合同中的任何义务或责任。设计监理的任何建

议、检查、确认、同意、批准或类似行为，不应变更或免

除设计人的责任。

第五章设计人责任

第十六条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、

规范、技术条例进行设计工作，严格掌握设计标准，控制

工程造价。

第十七条设计人按本合同专用条款第三十二条规定

的的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份

数，向发包人交付设计文件，并对委托范围内设计的完整

性、准确性负责。

第十八条设计人应按照合同的规定和投标书中有关

质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施，保证设计质

量。

第十九条设计人应按国家、行业规定和合同要求做

好工程建设全过程的设计服务工作。

第二十条设计人应依据合同，接受发包人聘请的设

计监理方的监理。

第二十一条若设计人按投标书和专用条款的约定，

分包部分工程设计工作时，设计人与分包单位签订分包合

同后，应将分包合同的副本送交发包人，分包部分设计工

作量不得超过中标合同价的30%。分包合同与本合同发生

抵触时以本合同为准,分包合同不能解除设计人任何义务

和责任，分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或

疏忽。主体工程不得分包。

第二十二条设计人未经发包人同意不得向第三方扩

散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资

料。

第二十三条本工程项目中，设计人不得指定建筑材

料、设备的生产厂或供应商。

第二十四条在发电工程设计中，当发包人按通用条

款第十二条负责有关工作时，设计人应予以协助和配合。

第二十五条在输变电工程设计中，当发包人按通用

条款第十三条负责签订之前，与有关单位的联系以及合同

或协议的协商、谈判工作，应当由设计人负责。

第六章设计工期

第二十六条双方结合本工程具体情况,参照原电力工

业部颁布的电力工程勘测设计工期定额》，在输变电工程

中，还应根据《广东省电力集团公司输变电工程建设工期

定额》，协商确定设计工期。

第七章审查、确认

第二十七条设计人应按国家及行业现行有关规定呈

交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审

查之用，发包人负责审查的安排，审查费用由发包人负责。

第二十八条设计人交付设计文件后，参加有关上级

审查，并根据审查结论，负责不超过合同规定范围内的必

要修改补充。若因审定结论对设计原则有重大变更而需对

设计进行重作或重大修改时，双方需另签补充或变更协

议。

第二十九条发包人对施工用设计图纸可进行确认并

组织会审工作，也可单独进行确认或组织会审工作。

第三十条根据确认或会审意见，如非属设计人原因

造成设计的返工，其增加的设计费用由发包人负责;如属设

计人原因造成设计的返工，则不应增加设计费用。

第三十一条其它服务：设计人可按照发包人的要求

或委托，进行专用条款第三十一条明确的其他工作，并另

行收费。_________________

第八章设计文件交付、现场服务

第三十二条设计人根据有关设计文件出版份数规定

和双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点

及交付份数，向发包人交付设计文件。设计文件以设计人

交付的书面文件为准。设计人还应向发包人附送载有设计

内容的电子文件。

第三十三条设计人应配合所承担设计任务的建设项

目的施工，进行技术交底，解决施工过程中有关设计问题,

负责设计变更和核算费用，参加试车考核和工程竣工验

收，参加有关隐蔽工程验收，并根据工程情况派驻现场设

计代表。

第三十四条双方应对土建施工、设备安装和调试阶

段的设计人现场服务人月数协商确定。

第三十五条发包人另有要求需设计人派专人长期驻

施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技

术咨询服务合同。

第三十六条在设计人员进入现场作业或配合施工

时，发包人负责提供必要的工作、交通、通福口生活条件。

第九章合同价款与支付

第三十七条合同价款及调整：合同价款在专用条款

内约定后，任何一方不得擅自改变，专用条款另有约定或

发生下列情况的应做调整：

1、在合同执行期间，如遇设计收费政策调整，且该

收费调整是强制性规定，则应按规定相应调整合同价款，

双方应以补充或变更协议予以确认。

2、当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且

差别较大时，应设计人要求，双方应签订补充协议，设计

费随之调整。

第三十八条合同定金支付：合同生效后，发包人应

按专用条款第三十八条规定的金额和时间向设计人支付

定金。合同开始履行后，定金抵作设计费。

第三十九条合同价款支付：发包人应按专用条款第

三十九条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。

第四十条其他支付：发包人应根据通用条款第三十

一条的要求和委托，向设计人另行支付因其他服务发生的

费用。

第十章违约责任

第四十一条发包人或设计人违反合同规定造成损失

的应承担违约责任。

第四十二条根据通用条款第三十九条，发包人每逾

期支付一日，按应支付金额的千分之二承担逾期违约金;

逾期超过一日以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作,

但应书面通知发包人。

第四十三条因设计质量低劣引起返工造成损失的，

由设计人继续完善设计工作，并按损失的大小计算减收的

设计费，减收的设计费最多与损失部分的设计费相等。

第四十四条由于设计人设计错误造成重大工程质量

事故损失，设计人除负责采取补救措施外，免收受损失部

分的设计费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿

金最多与免收的设计费数额相等。

第四十五条由于设计人自身原因，按本合同专用条

款第十七条规定，逾期交付设计文件的，每逾期一日，按

该项目应收设计费的千分之二向发包人支付违约金，逾期

违约金总额不超过合同价款的百分之十。

第四十六条非设计人原因发包人变更委托设计项

目、规模、条件，或未按期提交资料，或提交资料错误，

或对所提资料作较大修改，以致造成设计人返工或增加工

作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关

条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工

费或追加工作量的补偿。

第四十七条根据通用条款第十条，发包人提交资料

及文件超过规定期限一日以内，设计人交付设计文件时

间顺延;超过规定期限一日以上时，双方可重新商定提交

设计文件的时间。

第四十八条在合同履行期间，非设计人原因发包人

要求终止或解除合同，设计人未开展设计工作的，不退还

发包人已付的定金;设计人已开始工作的，发包人应根据设

计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费

的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

第四十九条合同生效后，非发包人原因、设计人要

求终止或解除合同，应双倍返还定金。

第十一章争议与索赔

第五十条双方因履行合同发生争议时，应通过友好

协商解决，协商不能达成协议的，可向电力行业主管部门

或见证方请求调解;若调解不成，按专用条款的约定，向双

方约定的仲裁机关申请仲裁或向有管辖权的人民法院起

诉。

除仲裁裁决或法院判决另有规定外，仲裁费或法院的

案件受理费应由败诉方承担。

在仲裁或法院审理期间，除与争议有关的部分外，双

方应继续履行合同规定的其他义务。

第五十一条当一方向另一方索赔时，应有正当索赔

理由及相关证据，并按以下程序进行：

1、索赔一方在知道或应当知道索赔事件发生后—

日内，向对方发出索赔通知；

2、对方在接到索赔通知后—日内应给予书面答复,

并可要求索赔一方进一步补充索赔理由和证据；

3、对方在接到索赔通知后一日内未予书面答复，

应视为该项索赔已经认可。

第十二章合同的变更与解除

第五十二条发包人与设计人协商一致，可以解除合

同。

第五十三条当事人一方要求变更或解除合同时，应

在一个月前以书面形式通知对方。对变更或解除合同有争

议的，按本合同通用条款第五十条关于争议的约定处理。

第五十四条由于不可抗力因素致使合同无法履行

时，双方应及时协商解决。

第十三章其它

第五十五条当工程有引进项目或外购设备材料的设

计工作时，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成

投产的各个阶段，根据需要可吸收设计人人员参加。出国

费用除制装费外，其他费用由发包人支付。

第五十六条保险（如有时）：发包人办理发包人人员的

生命财产和设备保险并支付一切费用;设计人办理自己在

现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

第五十七条设计人为本合同项目所采用的国家或地

方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

第五十八条本合同未尽事宜，双方可签订补充或变

更协议，补充或变更协议与合同具有同等法律效力。

第五十九条合同履行的有效期限：本合同自生效之

日起至双方义务履行完毕时止。

第六十条合同份数：由双方签字盖章生效的合同，

正本为2份；

电网工程设计合同，由见证方签字盖章后生效，正本

为3份。—

正本由签字各方分别保存，并按专用条款规定制作副

本份数。

第六十一条本合同生效后，应按规定到项目所在地

省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必

要时，可到工商行政管理部门鉴证。合同副本报送建设主

管部门备案、工商行政管理部门鉴证的工作由发包人负责

完成。

第三部分专用条款

第一条设计中应使用的国家标准规范、行业标准规

范以及工程所在地省级地方的标准规范是

第二条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有

关基础资料及提供时间为：

第三条应由发包人负责签订的对外协议、合同或取

得的有关文件为：

第四条应由发包人对设计人予以协助、配合的工作

主要是_______

第五条在_________________________情况下，发包

人对设计人交付的设计文件用于本合同外的

项目，可不经设计人同意。

第六条设计监理代理承担的义务或责任以及代理行

使的权利或工作范围分别是：

第七条发包人在进行本工程的施工招标、设备招标

工作时，设计人应当协助发包人处理招标所涉及的技术问

题。

第八条分包单位

分包部分设计工作内容

第九条在发电工程设计中，应由设计人予以协助和

配合的主要工作是：

第十条在输变电工程设计中，应由设计人与有关单

位联系、协商、谈判的主要工作包括：

第十一条本工程的设计工期

第十二条其它服务（包括但不限于）:根据发包人要

求，设计人可从事以下超出规定的设计服务范围的工作：

1、比合同规定的工期提前交付设计文件；

2、增加设计文件份数超过合同规定的部分；

3、配合本工程项目中建筑材料、设备的加工订货，

编制设备材料规范书，参加设备材料招投标工作;

4、发包人要求进行设计人自身设计工作要求以外的

调研和收资工作；

5、当非设计人原因引起工程建成移交生产时间超过

计划期限时，继续发生的现场服务；

6、现场服务过程中不属设计人原因造成的超过所定

设计人现场服务人月数部分。

第十三条设计人向发包人交付设计文件的项目、方

式、时间、地点、份数：

第十四条设计人对现场服务的安排：

现场设计代表在工地现场服务的能

力应当是：_____________________

其在工地现场服务的方式为：

其在工地现场服务的及时性是指：

第十五条在土建施工、设备安装和调试阶段，设计

人现场服

务人月数确定为：

_____________________________________人月。

第十六条发包人对设计人人员进入现场作业或配合

施工所提供的工作、交通、通讯和生活条件为：

第十七条合同价款的调整按

当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致时，双

方的共同理解是：

第十八条合同定金数额

定金的支付时间

定金的支付方式

第十九条合同价款的支付金额、支付时间、支付方

式：______________

第二十条其它支付：按专用条款第三十一条的各项,

详细列出：

第二十一条争议的解决程序为：

第二十二条合同履行的有效期限：

第二十三条合同副本份数为份，其中发包人

一份，设计人一份。

发包人（全称）：_______________________

设计人（全称）：_______________________

建设工程设计合同三篇4

建设工程设计合同

订立合同双方：

建设单位：一，以下简称甲方；

设计单位：一，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的

设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和

—批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合

同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担—工程的设计项目，建筑安装面

积为—平方米，批准总投资为一万元，建设地点在

第二条甲方的义务

1.甲方应在—年_月_日以前，向乙方提交业经上报

批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料（或经过批准

的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能

满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术

资料。甲方在_年_月一日施工图设计前，应提供经过批

准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、

施工的条件，以及有关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方

进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工

验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供

必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过

程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为

配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未

经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范

围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方

重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在—年_月_日以前，向甲方交付初步设

计文件;在—年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;

在—年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，

初步设计文件一式一份，技术设计文件一式—份，施工图

设计文件一式一份，甲方另需增添文件份数和需要模型

费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交

完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进

行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具

体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交

付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。)

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的

批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、

技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，

提交符合质量的设计文件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范

围内的必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施

工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，

负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工

验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除

设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工

日，每工日按—元增付设计费，或按设计阶段中返工的工

作量百分比计算。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须

具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双

方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前

条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知

乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付

和结清设计费，同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于

设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;

乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲方应向乙方支

付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲

方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项

目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别

拨付）。

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技

术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提

取_%奖励乙方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使

乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件

交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每

日_元计算增付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计

费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延

误一天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金

（甲方可在设计费中扣除）。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善

设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。

对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免

收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计

费相等的赔偿金。

第七条其它________________________________O

本合同自一年_月_日双方签字后生效，全部设计任

务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商,

作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得

与本合同内容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协

商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;

调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管

理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执T分;合同副本一

式一份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）:设计单

位（乙方）：

代表人：____代表人：

联系人：—联系人：

通讯处：—通讯处：

电话或电报：一电话或电

报：

开户银行:_开户银行：

帐号：—帐号：

年一月一日订

建设工程设计合同三篇5

发包人（全称）：___________有限公司

承包人（全称）：__________建筑公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国

建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、

公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一

致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______________

工程地点：_____________

工程内容：施工蓝图内土建工程部分。

资金来源：自筹。

二、工程承包范围

承包范围：施工蓝图内的土建工程部分。装饰装修工

程、水电安装工程作为甩项工程。

三、合同工期：

开工日期：年—月_____日竣工日期：

______年—月_____日合同工期总日历天数天。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

五、合同价款

金额（大写）：元（人民币）

¥:______________

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单

9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更

等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用

条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣

工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式

支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间：年

月

合同订立地点：___________接待中心。

本合同双方约定经甲、乙双方代表签字、盖章后生效。

发包人：（公章）承包人：（公

住所：__________住所：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人:委托代理人:

电话：电话：

传真：传真：

账号：账号：

邮政编码：邮政编码：

年一月一日_______年一月一日

建设工程设计合同三篇6

住宅小区建设工程设计协议书

工程名称：

委托单位：

设计单位:

设计编号:

合同编号：年月_____日订

订立合同双方：

建设单位：以下简称甲方；

设计单位：以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的

设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和

批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签

订本合同，以便共同遵守。

-,工程名称，规模，投资额，建设地点

甲方委托乙方承担—工程的设计项目，建筑安装面

积为平方米，批准总投资为一万元，建设地点在

二，甲方的义务

1,甲方应在___年一月一日以前，向乙方提

交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料

（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的

协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科

研取得的技术资料。甲方在_______年_月_____日施工

图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工

图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技

术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2,及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3,在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙

方进行设计技术交底;工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣

工验收。

4,在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提

供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工

过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用

以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。

5,甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改;未

经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范

围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方

重复使用。

三，乙方的义务

1.乙方必须在___年一月一日以前，向甲方交

付初步设计文件;在_________年一月一日以前，向甲方

交付技术设计文件;在_______年一月一日以前，向甲

方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件_________

份，技术设计文件一式一份，施工图设计文件一式一

份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。

年一月一日以前，乙方必须向甲方提交完毕所

有设计文件（包括概预算文件，材料设备清单）。

大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进

行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具

体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交

付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）

2.乙方必须根据批准的设计任务